农村建房土建合同范本

农村建房土建合同范本第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（建设单位）：_________________________

地址：_________________________

法定代表人：_________________________

乙方（施工单位）：_________________________

地址：_________________________

法定代表人：_________________________

鉴于甲方拟在农村地区建设房屋，乙方愿意接受甲方的委托，承担该房屋的土建施工任务。为明确双方的权利、义务和责任，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称：_________________________

1.2工程地点：_________________________

1.3工程规模：_________________________

1.4工程类型：_________________________

1.5工程工期：_________________________

二、工程内容

2.1乙方负责施工的工程内容如下：

（1）地基基础工程；

（2）主体结构工程；

（3）屋面工程；

（4）装饰装修工程；

（5）配套设施工程；

（6）其他相关工程。

2.2甲方负责提供的材料、设备清单如下：

（1）_________________________

（2）_________________________

（3）_________________________

三、合同价款及支付方式

3.1合同总价款：_________________________

3.2合同价款支付方式：

（1）开工前支付合同总价款的30%；

（2）主体结构封顶时支付合同总价款的40%；

（3）工程竣工验收合格后支付合同总价款的20%；

（4）余款在交付使用后一个月内支付完毕。

四、工程质量与验收

4.1工程质量标准：符合国家相关施工规范和标准要求。

4.2工程验收：双方按照国家相关验收标准进行验收，验收合格后，甲方应在验收合格之日起三个工作日内向乙方支付工程款。

五、工期延误及违约责任

5.1乙方应在合同约定的工期内完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。

5.2如甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方延长工期，并赔偿乙方因工期延误造成的损失。

六、安全文明施工

6.1乙方应严格按照国家有关安全生产法律法规和标准进行施工，确保施工现场安全文明。

6.2乙方应负责施工现场的安全防护措施，确保施工过程中人员、设备安全。

七、保险

7.1乙方应按照国家相关法律法规，为施工过程中涉及的工程、设备、人员办理相应的保险。

7.2保险费用由乙方承担，甲方应提供必要的协助。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_________________________年。

9.2本合同期满后，如双方无异议，可继续履行本合同。

十、其他约定

10.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

10.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.建设工程图纸；

2.材料设备清单；

3.工程进度计划；

4.甲方提供的其他相关资料。

甲方（盖章）：_________________________

乙方（盖章）：_________________________

签订日期：_________________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（建设单位）：_________________________

地址：_________________________

法定代表人：_________________________

乙方（施工单位）：_________________________

地址：_________________________

法定代表人：_________________________

丙方（监理单位）：_________________________

地址：_________________________

法定代表人：_________________________

鉴于甲方拟在农村地区建设房屋，乙方愿意接受甲方的委托，承担该房屋的土建施工任务。为确保工程质量、进度和投资控制，丙方同意担任本工程的监理工作。为明确各方的权利、义务和责任，经三方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称：_________________________

1.2工程地点：_________________________

1.3工程规模：_________________________

1.4工程类型：_________________________

1.5工程工期：_________________________

二、工程内容

2.1乙方负责施工的工程内容如下：

（1）地基基础工程；

（2）主体结构工程；

（3）屋面工程；

（4）装饰装修工程；

（5）配套设施工程；

（6）其他相关工程。

三、监理内容

3.1丙方负责对本工程进行全过程监理，包括但不限于以下内容：

（1）审查施工图纸及技术文件；

（2）监督施工过程，确保工程质量；

（3）审查施工进度计划，确保工程按期完成；

（4）对施工过程中发现的问题提出整改意见；

（5）验收工程，确保工程质量符合要求。

四、合同价款及支付方式

4.1合同总价款：_________________________

4.2合同价款支付方式：

（1）开工前支付合同总价款的30%；

（2）主体结构封顶时支付合同总价款的40%；

（3）工程竣工验收合格后支付合同总价款的20%；

（4）余款在交付使用后一个月内支付完毕。

五、工程质量与验收

5.1工程质量标准：符合国家相关施工规范和标准要求。

5.2工程验收：丙方负责组织验收，甲方应在验收合格之日起三个工作日内向乙方支付工程款。

六、工期延误及违约责任

6.1乙方应在合同约定的工期内完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。

6.2如甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方延长工期，并赔偿乙方因工期延误造成的损失。

6.3如丙方因监理不力导致工期延误，丙方应承担相应的责任。

七、安全文明施工

7.1乙方应严格按照国家有关安全生产法律法规和标准进行施工，确保施工现场安全文明。

7.2丙方应监督乙方执行安全文明施工措施，确保施工现场安全。

八、保险

8.1乙方应按照国家相关法律法规，为施工过程中涉及的工程、设备、人员办理相应的保险。

8.2丙方应监督乙方办理保险，并确保保险有效。

九、争议解决

9.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他约定

10.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

十一、第三方责任

11.1丙方作为监理单位，应严格按照国家相关法律法规和本合同约定履行监理职责，对工程质量和进度进行监督，确保工程达到预期目标。

11.2丙方在监理过程中发现的问题，应及时向甲方和乙方报告，并督促乙方整改。

11.3丙方因监理不力导致工程质量问题或工期延误，应承担相应的责任。

十二、甲方权益

12.1甲方有权要求乙方按照合同约定和设计要求进行施工，确保工程质量。

12.2甲方有权要求乙方在施工过程中保持施工现场的整洁和安全。

12.3甲方有权要求丙方履行监理职责，确保工程质量和进度。

12.4甲方有权要求乙方在工程完成后进行保修服务。

十三、乙方违约及限制条款

13.1乙方如未按合同约定完成施工任务，应承担违约责任，并支付违约金。

13.2乙方如未按设计要求进行施工，导致工程质量问题，应承担修复责任并赔偿甲方损失。

13.3乙方如未按时支付工程款，应承担违约责任，并支付滞纳金。

13.4乙方在施工过程中如有违法行为，应承担相应法律责任。

第三方介入的意义和目的在于，通过丙方的专业监理，确保工程质量和进度，降低风险，提高甲方权益保障。甲方为主导的目的和意义在于，通过合同条款的设定，保障甲方在工程过程中的权益，确保工程按照预期目标完成，实现甲方投资回报。

附件：

1.建设工程图纸；

2.材料设备清单；

3.工程进度计划；

4.甲方提供的其他相关资料。

甲方（盖章）：_________________________

乙方（盖章）：_________________________

丙方（盖章）：_________________________

签订日期：_________________________

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（建设单位）：_________________________

地址：_________________________

法定代表人：_________________________

乙方（施工单位）：_________________________

地址：_________________________

法定代表人：_________________________

丙方（监理单位）：_________________________

地址：_________________________

法定代表人：_________________________

鉴于甲方拟在城市郊区开发一片住宅区，乙方作为有经验的建筑施工企业，愿意承担该住宅区的土建施工任务。为确保施工质量、安全和进度，丙方同意担任本工程的监理工作。为明确各方的权利、义务和责任，经三方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称：城市郊区住宅区土建工程

1.2工程地点：_________________________

1.3工程规模：_________________________

1.4工程类型：住宅区土建工程

1.5工程工期：_________________________

二、工程内容

2.1乙方负责施工的工程内容如下：

（1）地基基础工程；

（2）主体结构工程；

（3）屋面工程；

（4）装饰装修工程；

（5）配套设施工程；

（6）其他相关工程。

三、监理内容

3.1丙方负责对本工程进行全过程监理，包括但不限于以下内容：

（1）审查施工图纸及技术文件；

（2）监督施工过程，确保工程质量；

（3）审查施工进度计划，确保工程按期完成；

（4）对施工过程中发现的问题提出整改意见；

（5）验收工程，确保工程质量符合要求。

四、合同价款及支付方式

4.1合同总价款：_________________________

4.2合同价款支付方式：

（1）开工前支付合同总价款的30%；

（2）主体结构封顶时支付合同总价款的40%；

（3）工程竣工验收合格后支付合同总价款的20%；

（4）余款在交付使用后一个月内支付完毕。

五、工程质量与验收

5.1工程质量标准：符合国家相关施工规范和标准要求。

5.2工程验收：丙方负责组织验收，乙方应在验收合格之日起三个工作日内向丙方提交验收报告。

六、工期延误及违约责任

6.1乙方应在合同约定的工期内完成施工任务，如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的责任。

6.2如乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并支付违约金。

七、安全文明施工

7.1乙方应严格按照国家有关安全生产法律法规和标准进行施工，确保施工现场安全文明。

7.2丙方应监督乙方执行安全文明施工措施，确保施工现场安全。

八、保险

8.1乙方应按照国家相关法律法规，为施工过程中涉及的工程、设备、人员办理相应的保险。

8.2丙方应监督乙方办理保险，并确保保险有效。

九、争议解决

9.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他约定

10.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

十一、乙方责任

11.1乙方应严格按照合同约定和设计要求进行施工，确保工程质量。

11.2乙方应保持施工现场的整洁和安全，遵守相关法律法规。

11.3乙方应按照丙方的监督要求进行施工，并及时整改丙方提出的问题。

十二、乙方权益

12.1乙方有权要求甲方按照合同约定及时支付工程款。

12.2乙方有权要求丙方公正、公平地履行监理职责。

12.3乙方有权要求