办公楼装修工程施工合同6篇

办公楼装修工程施工合同6篇篇1发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________办公楼装修工程2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条工程期限1.本工程合同总工期为_________天（从开工之日算起）。2.本工程计划开工日期为_________年_________月_________日，计划竣工日期为_________年_________月_________日。3.如遇下列情况，乙方可向甲方申请顺延工期：（1）因甲方原因影响开工。（2）不可抗力。第三条工程价款及支付方式1.本工程合同总价为人民币_________元整（￥_________元）。2.支付方式：签订合同后，甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款；乙方完成工程的50%时，甲方再支付乙方合同总价的30%；工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的40%。第四条工程质量及验收标准1.工程质量必须达到合格（优良）标准。2.验收标准按照国家或行业的质量评定标准执行。第五条双方职责1.甲方职责：（1）提供完整的施工图纸和设计要求。（2）办理施工许可证和其他相关手续。（3）负责施工期间的现场协调和管理。（4）按时支付工程进度款和竣工验收后的结算款。2.乙方职责：（1）按照施工图纸和设计要求进行施工。（2）保证施工质量符合合同要求。（3）按时提交施工计划和进度报表。（4）负责施工期间的现场安全和环保工作。第六条违约责任及赔偿损失1.甲方若不按合同约定支付工程进度款或结算款，每延误一天，需向乙方支付合同总价的0.5%作为违约金。2.乙方若不能按时完工或施工质量达不到合同要求，每延误一天，需向甲方支付合同总价的0.5%作为违约金。同时，乙方还需赔偿甲方因此造成的损失。第七条争议解决方式1.本合同在履行过程中发生争议时，双方应友好协商解决。若协商不成，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。2.诉讼期间，双方应继续履行合同中未涉诉部分的条款。第八条合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同履行完毕后自动终止。但乙方在竣工验收合格后仍需承担保修责任。保修期为一年。从竣工验收合格之日起计算。一年后保修责任终止。篇2发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________办公楼装修工程2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条工程期限1.本工程合同总工期为_________天（从开工之日算起）。2.本工程计划开工日期为_________年_________月_________日，计划竣工日期为_________年_________月_________日。3.如遇下列情况，乙方可顺延工期：人力不可抗拒的自然灾害；因甲方原因影响开工；甲方同意工期顺延的其他情况。第三条工程合同总价及付款方式1.本工程合同总价为人民币（大写）：_________元；小写：_________元。2.乙方进场后，甲方按合同总价的30%预付给乙方作为工程启动资金。剩余款项在工程竣工验收合格后一次性支付。第四条甲方工作1.甲方提供施工图纸、设计文件及相关资料。2.甲方负责办理施工许可证及其他相关证件。3.甲方负责施工场地的三通一平工作。4.甲方负责协调施工期间的相关事宜。5.甲方负责工程竣工验收工作。第五条乙方工作1.乙方负责按照施工图纸、设计文件及相关资料进行施工。2.乙方负责施工过程中的安全、质量、进度控制工作。3.乙方负责施工场地的卫生、环保工作。4.乙方负责竣工验收后的保修工作。第六条施工图纸、设计文件的变更1.乙方如需对设计图纸进行修改，必须得到甲方的同意，并确保修改后的图纸符合相关法律法规和原设计文件的要求。2.乙方在施工过程中，如发现设计错误或不合理之处，应及时向甲方提出，甲方应在合理时间内予以回复。第七条违约责任1.甲方如未按照合同约定支付款项或未提供必要的设计文件和相关资料，应承担相应的违约责任。2.乙方如未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。3.因一方原因导致工程无法按时开工或中途停工，应承担相应的违约责任。4.因一方原因导致工程合同无法按时履行，应承担相应的违约责任。5.乙方在保修期内未履行保修义务，应承担相应的违约责任。第八条争议解决方式1.本合同在履行过程中发生争议时，双方应友好协商解决。协商不成的，可以向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。2.因一方原因导致争议无法协商解决时，另一方有权选择仲裁或诉讼方式解决争议。仲裁或诉讼的具体事宜由双方协商确定。3.在仲裁或诉讼过程中，双方应尊重仲裁机构或法院的意见，并按照仲裁机构或法院的要求提供必要证据和材料。仲裁裁决或诉讼判决生效前，双方应继续履行本合同约定的义务。仲裁裁决或诉讼判决生效后，双方应按照仲裁裁决或诉讼判决的要求履行相应的义务。如果一方不履行仲裁裁决或诉讼判决的要求，另一方有权向人民法院申请强制执行仲裁裁决或诉讼判决。篇3发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程承包方式：包工包料4.工程内容：办公楼装修工程，包括拆除、水电、木作、瓦工、油漆、安装等工程内容。第二条工程期限1.本合同工程自XXXX年XX月XX日开工，于XXXX年XX月XX日竣工。工期XX天。2.雨天、台风天等不可抗力因素导致的停工时间计入工期。3.甲方在合同期内提供施工条件及材料，因甲方原因导致停工的，工期可相应顺延。第三条工程价款及支付方式1.本工程总价款为人民币[金额]元整。此价款已包括材料费、人工费、管理费、税金等一切费用。2.付款方式：签订合同后支付XX%，即人民币[金额]元整；装修完成XX%支付XX%，即人民币[金额]元整；装修完成支付尾款，即人民币[金额]元整。第四条工程质量及验收1.工程质量必须达到合格（优良）。2.验收标准按国家颁发的《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001和《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001等规范执行。3.甲方在收到乙方竣工验收报告后XX天内，组织有关单位进行验收。验收合格后办理移交手续。4.如验收不合格，乙方应按要求进行整改，直到验收合格为止。整改时间计入工期。第五条甲方责任及义务1.甲方应提供施工条件及材料，并确保按时供应。如因材料供应不足或供应不及时导致的停工，工期可相应顺延。2.甲方应协助乙方解决施工中的相关问题，确保施工顺利进行。3.甲方应按时支付工程进度款，确保资金供应充足。4.甲方应积极配合乙方的竣工验收工作，确保验收顺利进行。第六条乙方责任及义务1.乙方应按时进场施工，确保施工进度符合甲方要求。2.乙方应严格按照施工图纸及规范施工，确保工程质量合格。3.乙方应做好施工现场的安全防护措施，确保施工过程中的安全。4.乙方应积极配合甲方的竣工验收工作，确保验收顺利进行。5.乙方应做好施工记录及资料整理工作，确保施工资料完整、准确。第七条违约责任及赔偿损失1.甲方如未按时支付工程进度款或未提供施工条件及材料，导致停工的，每停工一天，应向乙方支付违约金人民币XX元整。违约金总额不得超过合同总金额的XX%。2.乙方如未按时完成施工任务或施工质量不合格，每逾期一天，应向甲方支付违约金人民币XX元整。违约金总额不得超过合同总金额的XX%。3.如因乙方原因导致工程倒塌、损坏或造成其他严重后果的，乙方应承担全部责任并赔偿甲方因此造成的损失。4.如因不可抗力因素导致工程无法按时完成的，双方应协商解决。在协商过程中，乙方应积极配合甲方寻找解决方案。协商不成的，双方可按本合同条款终止合同。但双方必须保证已完成的工程质量合格且达到双方约定的验收标准方可终止合同。如一方违约造成另一方损失的应当赔偿相应的损失。若双方均有过错则应各自承担相应的违约责任和损失赔偿责任。5.乙方在施工过程中应注意保护甲方的财产不受损坏和损失并妥善保管好所有材料设备以防止丢失被盗用等现象发生；如发生上述事件应及时通知甲方并协助甲方进行处理解决；若因此给甲方造成额外损失应由乙方承担全部责任并赔偿甲方因此而产生的全部损失（包括直接损失和间接损失）。篇4发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________办公楼装修工程2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程内容：_________第二条工程期限1.本合同工程开工日期为_________年_________月_________日，竣工日期为_________年_________月_________日，合同工期日历天数共计_________天。2.如有下列情况，工期可相应顺延：（1）因人力不可抗拒的因素而延误工期；（2）因甲方提出变更设计或增加施工内容；（3）因甲方延期交付图纸或延期交付施工现场。第三条工程价款及支付方式1.本工程合同总价为人民币_________元，大写：_________。2.支付方式：_________。第四条工程质量及验收标准1.工程质量必须达到合格（优良），符合《_________》和《_________》等规范、标准要求。2.乙方必须建立健全质量检验制度，认真作好质量检查记录。3.甲方可以在每个施工段对工程质量进行监督。4.工程竣工时，乙方必须提供竣工资料并提前通知甲方进行竣工验收。甲方在接到通知后10天内组织验收，并出具验收报告。如果甲方在规定时间内未组织验收，则视为验收合格。5.验收中如果发现质量问题，需要乙方进行整改的，甲方应以书面形式提出整改意见。乙方在接到整改通知后，必须在规定时间内完成整改工作。如果乙方在规定时间内未进行整改，则视为验收不合格。6.验收中如果发现严重质量问题或安全隐患，需要乙方进行停工整改的，甲方应以书面形式提出停工整改意见。乙方在接到停工整改通知后，必须在规定时间内完成停工整改工作。如果乙方在规定时间内未进行停工整改，则视为验收不合格。7.验收合格后，甲方应在验收报告上签字确认。验收不合格的，甲方应在验收报告上注明不合格的原因和整改意见。8.工程质量验收以国家或行业的质量检验评定标准为依据。具体依据由甲乙双方协商确定。9.工程质量不符合合同规定的，需要返工时，不管有没有竣工验收，一切返工损失由乙方自行承担。如果由于甲方提供的材料、设备质量不合格而造成返工，一切返工损失由甲方负责承担。10.由于乙方原因造成工程质量不符合合同规定，需要返工时，乙方负责进行返工处理，并承担全部返工费用。如果由于甲方原因造成工程质量不符合合同规定，需要返工时，甲方负责进行返工处理，并承担全部返工费用。但如果是由于乙方施工质量原因造成的返工损失，应由乙方承担主要责任并赔偿甲方的相关损失。如果是由于材料、设备质量问题造成的返工损失，应由甲方承担主要责任并赔偿乙方的相关损失。11.工程质量监督部门认为需要返工而进行的返工处理，不管是什么原因造成的返工损失，一律由造成返工的一方承担全部责任并赔偿对方的全部损失。但如果是由于设计原因造成的返工损失，应由设计单位承担主要责任并赔偿甲方的相关损失。如果是由于施工原因造成的返工损失，应由施工单位承担主要责任并赔偿甲方的相关损失。如果是由于材料、设备质量问题造成的返工损失，应由材料、设备供应单位承担主要责任并赔偿甲方的相关损失。12.在工程质量保修期内（保修期从工程竣工验收合格之日起算），由于乙方施工质量原因造成的质量问题或安全隐患需要返工时，乙方必须无条件进行返工处理并承担全部费用。如果是由于材料、设备质量问题造成的质量问题或安全隐患需要返工时，材料、设备供应单位必须无条件进行返工处理并承担全部费用。但如果是由于甲方使用不当或擅自改动结构、设备、材料而造成的质量问题或安全隐患需要返工时，甲方必须无条件进行返工处理并承担全部费用。同时，乙方有权要求甲方赔偿因此给乙方造成的全部损失。13.工程竣工验收后，在规定的保修期内，乙方应负责工程的维修工作（除甲方使用不当或擅自改动结构、设备、材料而造成的问题外）。维修费用由乙方承担。如果由于甲方提供的材料、设备质量不合格而造成的问题需要维修时，维修费用由甲方负责承担。如果由于乙方施工质量原因造成的问题需要维修时，维修费用由乙方负责承担。但如果是由于设计原因造成的问题需要维修时，维修费用应由设计单位负责承担。如果是由于材料、设备质量问题造成的问题需要维修时，维修费用应由材料、设备供应单位负责承担。同时，乙方有权要求甲方赔偿因此给乙方造成的全部损失。14.工程质量保修期一般为一年。具体保修期限由甲乙双方协商确定。在保修期内发生的质量问题或安全隐患需要返工时（篇5发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同，共同遵守。一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程内容]4.工程造价：[工程造价]二、施工工期1.乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。2.开工日期：[开工日期]3.竣工日期：[竣工日期]4.工期顺延：因下列原因造成工期延误，乙方不承担责任。（1）因甲方原因造成停工。（2）因不可抗力造成停工。（3）因甲方变更设计造成停工。三、工程质量1.乙方应按照合同约定及国家相关标准施工，确保工程质量符合要求。2.甲方应在工程竣工验收前，按照合同约定及国家相关标准对工程质量进行验收。3.如果工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工或整改。四、付款方式1.甲方应按照合同约定支付工程进度款。2.工程进度款支付节点：[支付节点]。3.甲方应在工程竣工验收合格后支付工程尾款。4.乙方应在收到工程进度款后，按照合同约定及国家相关标准提供发票。五、材料设备供应1.甲方应按照合同约定供应材料设备。2.材料设备供应节点：[供应节点]。3.乙方应在使用材料设备前进行验收，确保材料设备符合要求。4.如果材料设备不符合要求，甲方应负责无偿更换或整改。六、施工安全与环保1.乙方应遵守国家及地方的安全施工规定，确保施工过程安全。2.乙方应采取有效的环保措施，确保施工过程中的噪音、粉尘等污染符合国家标准。3.如果因乙方原因造成安全事故或环保问题，乙方应承担相应责任。七、违约责任1.如果甲方未按照合同约定支付工程进度款或供应材料设备，应承担违约责任。2.如果乙方未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担违约责任。3.违约方应向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。八、合同变更与解除1.合同变更：如需对合同内容进行变更，双方应协商一致，签订书面变更协议。2.合同解除：如需解除合同，双方应协商一致，签订书面解除协议。3.甲方不得随意变更或解除合同，如需变更或解除合同，应承担相应责任。九、争议解决1.如双方因合同履行产生争议，应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。3.在争议解决过程中，双方应继续履行合同中未涉及争议的其他部分。十、其他约定事项：[其他约定事项]十一、合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.工程竣工验收合格并结清工程款后，本合同即告终止。3.在合同终止后，双方应继续履行合同中未涉及终止的其他部分。甲方（盖章）：[公司名称]法定代表人（签字）：[法定代表人姓名]地址：[地址]电话：[电话]开户行及账号：[开户行及账号]乙方（盖章）：[公司名称]法定代表人（签字）：[法定代表人姓名]地址：[地址]电话：[电话]开户行及账号：[开户行及账号]日期：[签订日期]篇6发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本工程的装饰装修达成如下