逾期交房赔偿协议书_第1页
逾期交房赔偿协议书_第2页
逾期交房赔偿协议书_第3页
逾期交房赔偿协议书_第4页
逾期交房赔偿协议书_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

逾期交房赔偿协议书甲方(开发商):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________乙方(购房者):姓名:____________________身份证号:________________地址:____________________联系方式:________________鉴于乙方购买了甲方开发建设的位于[具体楼盘名称及地址]的房屋(以下简称"该房屋"),现因甲方原因出现逾期交房的情况,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就逾期交房的赔偿事宜协商一致,达成如下协议:一、标的物或服务具体描述1.房屋基本情况该房屋为[房屋性质,如商品房],位于[楼盘具体地址],建筑面积为[x]平方米,房屋户型为[具体户型],楼层为[x]层,房号为[x]。2.配套设施情况小区配套设施包括但不限于[列举主要配套设施,如绿化、停车位、物业服务用房等],应按照规划设计要求及相关标准建设完成并达到交付使用条件。二、权利义务(一)甲方权利义务1.权利有权按照本协议约定向乙方收取相关费用,但需提供合法有效的凭证。在符合法律规定和本协议约定的情况下,对逾期交房的原因及责任承担等事项进行合理说明和解释。2.义务按照本协议约定向乙方交付符合交付条件的房屋,并提供相关的交付文件,包括但不限于《住宅质量保证书》《住宅使用说明书》等。承担因逾期交房给乙方造成的直接经济损失及违约责任,按照本协议约定向乙方支付逾期交房违约金。负责解决与房屋交付相关的前期手续问题,确保房屋能够顺利交付,如办理竣工验收备案手续等。对房屋质量承担保修责任,按照《住宅质量保证书》的约定履行保修义务,在保修期内及时维修房屋出现的质量问题。(二)乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定交付房屋,并追究甲方逾期交房的违约责任。在甲方逾期交房期间,有权要求甲方按照本协议约定支付逾期交房违约金。对房屋质量问题有权要求甲方按照保修规定进行维修。2.义务按照本协议约定向甲方支付购房款及相关费用。配合甲方办理房屋交付手续,提供必要的身份证明文件及相关资料。在房屋交付后,按照法律法规及相关规定使用房屋,不得擅自改变房屋结构和用途。三、逾期交房的认定及违约责任(一)逾期交房的认定1.双方约定该房屋的交付时间为[具体交付日期]。2.若甲方未能在上述约定的交付时间前,将符合交付条件的房屋交付给乙方,则认定为逾期交房。(二)违约责任1.违约金支付方式甲方应按照逾期交付天数向乙方支付违约金,违约金的计算标准为每日按照已付购房款总额的[x‰]计算。例如,若乙方已付购房款总额为[具体金额]元,逾期交房[x]天,则甲方应支付的违约金金额为[具体金额=已付购房款总额×x‰×逾期天数]元。2.违约金支付时间甲方应在逾期交房事实发生后的[x]个工作日内,将逾期交房违约金支付至乙方指定的银行账户。3.继续履行交付义务除支付违约金外,甲方仍应继续履行房屋交付义务,在具备交付条件后及时通知乙方办理交付手续。4.解除合同及赔偿若甲方逾期交房超过[x]天,乙方有权解除本购房合同。甲方应在乙方解除合同通知送达之日起[x]个工作日内,退还乙方已付购房款及利息(利息按照同期银行贷款利率计算),并按照已付购房款总额的[x%]向乙方支付赔偿金。乙方要求解除合同的,应书面通知甲方,甲方应在接到通知后的[x]个工作日内予以答复。四、争议解决(一)协商解决甲乙双方在履行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。协商一致的,可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。(二)诉讼解决若协商不成,任何一方均有权向房屋所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间,除涉及争议的部分外,双方应继续履行本协议其他无争议的条款。五、其他条款(一)协议变更与补充本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致,并签订书面协议。变更或补充协议作为本协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。(二)不可抗力1.本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.因不可抗力事件导致甲方逾期交房的,甲方不承担违约责任,但应在不可抗力事件发生后的[x]个工作日内通知乙方,并提供相关证明文件。在不可抗力事件影响消除后的合理时间内,甲方应继续履行交付义务,但交付时间相应顺延。(三)协议生效与份数1.本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。2.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):______________________法定代表人(签字):________________签订日期:______年____月____日乙方(签

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论