打桩劳务合同协议

打桩劳务合同协议甲方（雇主）：姓名：______________________身份证号码：________________地址：____________________联系电话：________________乙方（劳务方）：公司名称：________________统一社会信用代码：__________地址：____________________联系电话：________________鉴于甲方有打桩工程劳务需求，乙方具备提供相应劳务的能力，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方将打桩劳务工程发包给乙方事宜达成如下协议：一、劳务工程内容及要求（一）工程名称[具体工程名称]（二）工程地点[详细工程地点]（三）劳务内容乙方负责按照甲方提供的施工图纸及相关技术要求，完成本工程范围内的打桩劳务工作，具体包括但不限于：1.打桩设备的进场、安装、调试及退场工作。2.各类桩型的成孔、下钢筋笼、灌注混凝土等打桩作业。3.打桩过程中对设备的维护、保养及故障排除。4.配合甲方及其他相关单位进行工程质量检测、验收等工作，并提供所需的相关资料。（四）工程要求1.乙方应严格按照国家及地方现行的施工验收规范、质量检验评定标准及甲方提供的施工图纸、技术交底等要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。2.打桩的垂直度、桩长、桩径等参数必须符合设计及规范要求，桩身混凝土应密实，无蜂窝、麻面、露筋等缺陷。3.在施工过程中，乙方应采取有效的安全防护措施，确保施工安全，杜绝安全事故的发生。二、劳务报酬及支付方式（一）劳务报酬1.本工程劳务报酬采用以下[具体计价方式]计算：按桩数计算：每根桩的劳务报酬为人民币[x]元。按面积计算：每平方米的劳务报酬为人民币[x]元（适用于按面积计量的打桩工程）。总价包干：本工程劳务报酬总价为人民币[x]元。2.上述劳务报酬包含乙方完成本合同约定劳务内容所需的全部费用，包括但不限于乙方人员的工资、奖金、加班费、社保费、管理费、设备费、材料费、运输费、利润、税金等一切费用。（二）支付方式1.甲方在乙方完成每月工作量的[x]%后，于次月[具体日期]前支付当月已完工作量对应劳务报酬的[x]%。2.工程全部完成并经甲方、监理单位及相关部门验收合格后，甲方在收到乙方提交的结算资料后[x]个工作日内办理结算手续，并支付至劳务报酬总价的[x]%。3.剩余劳务报酬总价的[x]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[具体质保期时长]年后，如无质量问题，甲方在[具体日期]前一次性无息支付给乙方。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权对乙方的施工质量、安全、进度等进行监督检查，提出整改意见，并要求乙方限期整改。有权根据工程实际情况调整施工计划和要求，但应提前通知乙方。对乙方不履行合同义务或不符合合同约定的行为，有权要求乙方承担违约责任或解除合同。2.义务向乙方提供施工图纸、技术交底等相关资料，并组织乙方进行图纸会审和技术交底。负责协调施工现场周边关系，为乙方创造良好的施工条件。按照合同约定及时支付乙方劳务报酬。提供施工所需的水电接口及临时设施场地，但费用由乙方承担。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付劳务报酬。有权要求甲方提供施工所需的相关资料和协助。在施工过程中，如遇不可抗力或甲方原因导致工程停工、窝工等情况，有权要求甲方给予相应的补偿。2.义务按照合同约定及甲方要求组织具备相应资质和技能的施工人员进场施工，并确保施工人员数量满足工程进度需要。对施工人员进行安全教育和培训，建立健全安全生产管理制度，确保施工安全。严格按照施工图纸、技术规范及操作规程进行施工，确保工程质量达到合格标准。负责施工过程中所需的机械设备、工具、材料等的采购、租赁、运输及保管，但费用已包含在劳务报酬中。按照甲方要求定期报送工程进度报表、质量检验报告等资料。妥善保管甲方提供的施工图纸及其他相关资料，不得擅自转让、转借或泄露给第三方。在工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。四、工程工期（一）开工日期本工程计划开工日期为[具体开工日期]，乙方应在接到甲方开工通知后[x]天内组织人员和设备进场施工。（二）竣工日期本工程计划竣工日期为[具体竣工日期]，总工期为[x]天。因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误的，工期相应顺延；因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。（三）工期调整如遇下列情况之一，经甲方书面确认后，工期相应顺延：1.不可抗力因素导致无法正常施工。2.设计变更或工程量增加。3.甲方未按合同约定提供施工条件或支付劳务报酬。4.政府有关部门的指令或要求导致工程停工。乙方应在上述情况发生后[x]天内书面通知甲方，并提供相关证明材料。甲方应在收到通知后[x]天内予以确认，逾期未确认的，视为同意顺延工期。五、工程质量及验收（一）质量标准本工程质量标准为合格。乙方应严格按照国家及地方现行的施工验收规范、质量检验评定标准及甲方提供的施工图纸、技术交底等要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。（二）质量验收1.乙方在完成每一道工序后，应进行自检，自检合格后报甲方及监理单位验收。经甲方及监理单位验收合格后方可进行下一道工序施工。2.工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，并通知甲方组织相关单位进行竣工验收。甲方应在接到乙方通知后[x]天内组织竣工验收。如验收不合格，乙方应按照甲方及验收单位提出的整改意见进行整改，直至达到合格标准，整改费用由乙方承担。3.工程竣工验收合格后，乙方应按照相关规定整理工程竣工资料，并移交甲方存档。六、安全施工（一）安全责任乙方应建立健全安全生产管理制度，加强对施工人员的安全教育和培训，确保施工安全。乙方对本工程的施工安全负全部责任，如发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济损失。（二）安全措施1.乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，并配备必要的安全防护用品和消防器材。2.施工人员应遵守施工现场的安全规章制度，严禁违章作业。3.乙方应定期对施工设备、工具等进行检查和维护，确保其安全性能良好。4.在施工现场进行高处作业、电气作业等危险作业时，乙方应制定专项安全施工方案，并采取相应的安全防护措施。（三）事故处理如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并及时报告甲方及相关部门。乙方应积极配合有关部门进行事故调查和处理，承担事故造成的全部责任和损失。因甲方原因导致安全事故的，甲方应承担相应的责任。七、违约责任（一）甲方违约责任1.甲方未按照合同约定支付劳务报酬的，每逾期一天，应按照未支付金额的[x]%向乙方支付违约金。2.因甲方原因导致工程停工、窝工等情况，给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。3.甲方未按照合同约定提供施工条件或协助乙方办理相关手续，导致乙方无法正常施工的，甲方应承担相应的违约责任。（二）乙方违约责任1.乙方未按照合同约定的时间、质量、数量等要求完成劳务工作的，每逾期一天，应按照劳务报酬总价的[x]%向甲方支付违约金；逾期超过[x]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的劳务报酬，同时乙方应按照劳务报酬总价的[x]%向甲方支付违约金。2.乙方施工质量不符合合同约定标准的，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担；如因乙方质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。3.乙方未按照合同约定履行安全责任，导致发生安全事故的，乙方应承担全部法律责任和经济损失；如给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。4.乙方擅自将本工程转包或分包给第三方的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的劳务报酬，同时乙方应按照劳务报酬总价的[x]%向甲方支付违约金。5.乙方未按照合同约定报送工程进度报表、质量检验报告等资料的，每逾期一天，应按照劳务报酬总价的[x]%向甲方支付违约金。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（盖章）之日起生效。本合同一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。（二）合同变更与解除1.本合同的任何变更或补充需经双方协商一致，并签订书面协议。2.在履行合同过程中，如一方提出解除合同，需提前[x]天书面通知对方，并经对方同意。因解除合同给对方造成损失的，提出解除合同方应承担相应的赔偿责任。（三）保密条款双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。（四）不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。因不