建筑大清工合同协议

建筑大清工合同协议甲方（发包方）：姓名：__________________身份证号码：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：姓名：__________________身份证号码：__________________地址：__________________联系电话：__________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就乙方承包甲方建筑大清工工程事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容及规模：本工程为[建筑类型，如住宅、商业楼等]，建筑面积为[X]平方米。具体施工范围包括但不限于：基础工程、主体结构工程（包括混凝土工程、钢筋工程、模板工程等）、砌体工程、屋面及防水工程、内外墙装饰工程（包括抹灰、涂料、面砖等）、楼地面工程（包括地面找平、地砖铺设等）、脚手架工程、垂直运输工程等。具体工程内容以施工图纸及双方书面确认的工程变更单为准。4.工程承包方式：乙方以大清工的方式承包本工程，即乙方负责提供劳务及部分辅助材料（具体辅助材料清单见附件），甲方负责提供工程所需的主要材料（如钢材、水泥、砂石料、门窗等）、机械设备及周转材料。二、合同工期1.开工日期：本工程定于[具体开工日期]开工。2.竣工日期：本工程定于[具体竣工日期]竣工，总工期为[工期天数]天。3.工期延误：因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延，并由甲方承担乙方因此造成的窝工损失及其他合理费用。窝工损失计算标准为：[具体窝工损失计算方式，如按每日[X]元计算]。因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金[X]元；逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。如遇不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素导致工期延误的，双方应协商解决，工期相应顺延。三、工程质量及验收1.工程质量标准：本工程质量标准为[具体质量验收标准，如达到国家现行的建筑工程施工质量验收规范合格标准]。乙方应严格按照国家及地方现行的施工规范、质量验收标准及施工图纸进行施工，确保工程质量达到约定标准。2.质量保证措施：乙方应建立质量管理体系，配备相应的质量管理人员，对施工全过程进行质量控制。乙方在施工过程中应接受甲方及监理单位的监督检查，对提出的质量问题应及时整改。如因乙方原因导致工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误及经济损失由乙方承担。3.工程验收：工程竣工后，乙方应提前[X]天通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的[X]天内组织相关人员进行验收。如验收合格，双方应签署工程竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方及验收单位提出的整改意见进行整改，直至验收合格为止，由此产生的费用由乙方承担。工程未经竣工验收或竣工验收不合格，甲方擅自使用的，视为工程已通过验收。但乙方仍应对工程质量承担保修责任。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程大清工合同总价为人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）。此价格为固定总价，不因任何因素调整（除本合同约定的调整情况外）。2.支付方式：工程预付款：合同签订后[X]天内，甲方向乙方支付合同总价的[X]%作为工程预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）。工程进度款：每月[具体日期]，乙方应向甲方提交当月已完工程量报告及付款申请，甲方在收到报告及申请后的[X]天内进行审核确认，并按照审核确认的当月已完工程量的[X]%向乙方支付工程进度款。工程竣工验收合格后[X]天内，甲方向乙方支付至合同总价的[X]%。工程竣工结算完成后[X]天内，甲方向乙方支付至结算总价的[X]%。剩余合同总价的[X]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[X]年后无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。3.乙方应提供的付款资料：乙方每次申请付款时，应向甲方提供以下付款资料：经甲方及监理单位确认的当月已完工程量报告；合法有效的发票；其他甲方要求提供的资料。五、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对工程质量、进度、安全等进行监督检查，提出意见和要求。有权按照合同约定对乙方的工作进行考核评价，如乙方工作不符合要求，有权要求乙方整改或采取其他措施。有权根据工程实际情况对工程进行变更，但应提前通知乙方，并办理相关变更手续。2.义务：负责提供工程所需的主要材料、机械设备及周转材料，并按照合同约定的时间和要求将上述材料、设备及周转材料运至施工现场指定地点。负责办理工程相关的审批手续，确保工程施工的合法性。按照合同约定及时支付工程款。协调解决施工过程中与周边环境、相邻关系等方面的问题，确保施工顺利进行。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照合同约定支付工程款。有权要求甲方提供施工所需的主要材料、机械设备及周转材料，并按照合同约定的时间和要求将上述材料、设备及周转材料运至施工现场指定地点。有权对甲方提出的不合理要求提出异议，并要求甲方予以解决。2.义务：按照合同约定的工期、质量标准及施工范围组织施工，确保工程顺利完成。负责提供劳务及部分辅助材料（具体辅助材料清单见附件），并确保所提供的材料符合质量要求。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，采取安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任及由此给甲方造成的损失。负责施工现场的环境保护工作，采取有效措施控制施工扬尘、噪声、废水等污染，减少对周边环境的影响。遵守国家及地方有关法律法规、政策规定，遵守施工现场的各项规章制度。积极配合甲方及监理单位的工作，接受甲方及监理单位的监督检查，对提出的问题及时整改。按照合同约定的时间和要求向甲方提交已完工程量报告、付款申请及其他相关资料。工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。六、材料设备供应1.甲方供应材料设备：甲方供应的主要材料、机械设备及周转材料的品种、规格、数量、质量等应符合合同约定及相关标准要求。甲方应在供应前通知乙方，并提供产品合格证明等相关资料。乙方应在甲方供应材料设备到达施工现场时进行验收，如发现质量问题或数量短缺等情况，应及时通知甲方。甲方应负责处理，由此造成的工期延误及经济损失由甲方承担。甲方供应的材料设备由乙方负责保管，因乙方保管不善造成的损失由乙方承担。2.乙方供应材料设备：乙方供应的部分辅助材料应符合合同约定及相关标准要求，并提供产品合格证明等相关资料。乙方应按照合同约定的时间和要求将供应的材料设备运至施工现场指定地点，并通知甲方及监理单位进行验收。如验收不合格，乙方应负责更换或退场处理，由此造成的工期延误及经济损失由乙方承担。七、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。如甲方未按照合同约定提供主要材料、机械设备及周转材料，导致工期延误或乙方无法正常施工的，甲方应承担乙方因此造成的窝工损失及其他合理费用，并相应顺延工期。如甲方擅自变更工程内容或增加工程量，导致合同价款增加的，应按照增加部分的价款支付给乙方；如导致合同价款减少的，应相应扣减乙方工程款。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定的工期完成工程，每延误一天，应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金；逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。如乙方未按照合同约定的质量标准完成工程，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误及经济损失由乙方承担；如因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。如乙方擅自将工程转包或分包给他人，甲方有权解除合同，乙方应返还已收取的工程款，并承担由此给甲方造成的全部损失。如乙方未按照合同约定提供劳务及部分辅助材料，或提供的材料不符合质量要求，导致工期延误或工程质量问题的，乙方应承担相应责任及损失。如乙方违反施工现场的安全管理规定或环境保护规定，导致发生安全事故或环境污染事件，乙方应承担全部责任及由此给甲方造成的损失。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本合同未尽