建设工程无效合同协议

建设工程无效合同协议甲方：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲乙双方就[具体建设工程项目名称]达成合作意向，但因[具体导致合同无效的原因]，致使双方签订的建设工程合同被认定无效。为妥善处理双方在该建设工程中的相关事宜，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，自愿达成如下协议：一、合同无效原因说明双方确认，本协议所涉建设工程合同无效的原因为[详细说明合同无效的原因，如未取得建设工程规划许可证、超越资质等级承包等具体情形]。二、标的物或服务具体描述1.工程名称：[具体建设工程项目名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容及规模：[详细描述工程涵盖的具体项目，如建筑结构类型（框架结构、砖混结构等）、建筑面积、层数、各部分功能布局等][列举主要工程内容，如基础工程（包括地基处理方式、基础类型等）、主体工程施工工艺、装饰装修工程标准（内外墙装饰材料、地面铺设材料等）、安装工程（电气安装、给排水安装、消防安装等具体内容）]4.服务内容：乙方负责按照双方原建设工程合同约定的工程范围、质量标准和施工进度要求，完成本工程的施工任务。包括但不限于提供施工所需的劳务、材料、机械设备及组织施工管理等工作。在施工过程中，乙方应负责与相关部门及周边单位协调沟通，确保施工顺利进行。三、权利义务甲方权利义务1.权利：有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出合理的整改意见和要求。在乙方施工不符合约定或法律法规规定时，有权要求乙方采取措施予以纠正。2.义务：向乙方提供施工所需的相关资料，包括但不限于施工现场的地质勘察报告、设计图纸等，并确保资料的真实性和完整性。协助乙方办理施工过程中所需的相关手续，如施工许可证等，但因合同无效导致无法办理或办理存在障碍的，甲方不承担由此产生的全部责任。按照本协议约定向乙方支付相应款项。乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照本协议约定支付工程款项。在甲方未履行协助义务导致乙方施工受阻时，有权要求甲方采取措施消除障碍或给予相应补偿。2.义务：严格按照本协议约定及相关法律法规、工程建设强制性标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。自行承担施工过程中的安全责任，采取必要的安全防护措施，避免发生安全事故。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部法律责任及经济损失。按照本协议约定的施工进度完成工程施工任务，不得无故拖延工期。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。妥善保管施工过程中产生的各类资料，工程竣工后按照规定向甲方移交完整的工程资料。在工程施工过程中，乙方应遵守施工现场所在地的环境保护规定，减少施工对周边环境的影响。四、工程款项支付1.双方确认，因合同无效，原建设工程合同中关于工程价款的约定不再适用。但乙方已完成的合格工程部分，甲方应参照合同约定的工程价款支付方式及计价标准向乙方支付相应款项。2.甲方应在以下节点向乙方支付工程款项：在乙方完成[具体工程进度节点，如基础工程完工、主体结构完工等]并经甲方验收合格后[X]个工作日内，支付已完工程价款的[X]%。在工程全部竣工并通过相关部门验收合格后[X]个工作日内，支付至已完工程价款的[X]%。剩余工程价款作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[质量保证期限]后，如无质量问题，甲方应在[X]个工作日内一次性无息支付给乙方。3.乙方应在每次申请工程款支付前，向甲方提交详细的已完工程量报告及相关证明文件，经甲方审核确认后，按照本协议约定支付工程款。五、违约责任1.若甲方未按照本协议约定按时足额支付工程款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应违约金，同时甲方应承担乙方因停工造成的全部损失。2.若乙方未按照本协议约定的质量标准施工或未按时完成工程施工任务，乙方应负责无偿返工整改，直至达到合同约定标准。如因乙方原因导致工期延误，每逾期一日，乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并承担由此给甲方造成的全部损失。3.如一方违反本协议约定的其他义务，应承担因此给对方造成的全部损失，并支付合同总价款的[X]%作为违约金。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力，如补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。甲方（盖章）：______________________法定代表人（签字）：__