建设工程备案合同协议

建设工程备案合同协议甲方（建设单位）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（施工单位）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟进行[建设工程名称]项目的建设，乙方具备相应的建设工程施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就该建设工程项目达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[建设工程名称]2.工程地点：[具体地点]3.工程内容及规模：[详细描述工程的具体内容，包括但不限于建筑结构、层数、建筑面积、装修标准等][如有附属设施或配套工程，也需详细说明]4.工程立项批准文号：[批准文号]5.资金来源：[资金来源说明，如自筹、贷款等]二、工程承包范围乙方承包的范围包括但不限于[具体工程承包范围，如土建工程、安装工程、装饰装修工程等的详细内容]，具体以施工图纸及双方确认的工程清单为准。三、合同工期1.开工日期：[预计开工日期]2.竣工日期：[预计竣工日期]3.合同工期总日历天数：[具体天数]4.因甲方原因或不可抗力导致工期延误的，经甲方书面确认后，工期相应顺延；因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应责任，工期不顺延。四、质量标准1.工程质量应符合国家及地方现行的工程建设质量验收标准和规范，达到[具体质量等级要求，如合格、优良等]标准。2.乙方应建立质量管理体系，严格按照设计文件、施工规范及操作规程组织施工，确保工程质量。在施工过程中，接受甲方、监理单位及相关部门的监督检查。3.工程竣工后，乙方应按照规定提交工程竣工报告及相关质量资料，配合甲方组织竣工验收。如工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误及费用增加由乙方承担。五、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程合同价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价款为固定总价，包含完成本工程承包范围内全部工作所需的费用，除因设计变更、甲方书面认可的签证或不可抗力等原因外，合同价款不再调整。2.支付方式：预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交当月已完工程进度报表及付款申请，经甲方及监理单位审核确认后，于次月[具体日期]前支付当月已完工程价款的[X]%。竣工验收款：工程竣工验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至合同价款的[X]%。质量保证金：合同价款的[X]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[X]年后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内无息返还给乙方。六、双方权利义务（一）甲方权利义务1.有权对工程质量、进度、安全等进行监督检查，提出意见和要求，乙方应积极配合。2.负责办理工程建设相关手续，提供施工所需的基础资料，确保施工场地具备施工条件。3.按照合同约定的支付方式和时间支付工程价款。4.协调解决施工过程中与周边环境、相邻关系等方面的问题。5.组织工程竣工验收，对验收合格的工程予以接收。（二）乙方权利义务1.有权要求甲方按照合同约定支付工程价款。2.按照合同约定及相关规范要求组织施工，确保工程质量和进度，承担施工过程中的安全责任。3.负责施工现场的管理，做好施工人员的安全教育和培训，遵守施工现场的各项规章制度。4.按照规定提交工程竣工报告及相关质量资料，配合甲方组织竣工验收。5.在工程质量保修期内，对工程质量问题承担保修责任，接到甲方保修通知后，应在[具体时间]内到达现场进行维修。七、材料设备供应1.本工程所需的主要材料设备由[供应方]供应，具体材料设备的规格、型号、数量等详见附件《材料设备清单》。2.供应方应按照合同约定的时间、地点将材料设备供应至施工现场，并提供质量合格证明文件。乙方应负责对材料设备进行检验和验收，如发现质量问题，应及时通知供应方更换或处理。3.因材料设备供应原因导致工程质量问题或工期延误的，由供应方承担相应责任。八、工程变更1.甲方有权根据工程实际需要提出工程变更，乙方应按照甲方的变更要求进行施工。工程变更涉及合同价款调整的，双方应按照相关规定办理变更价款的确认手续。2.乙方不得擅自对工程进行变更，如因乙方擅自变更导致工程质量问题或费用增加的，由乙方承担全部责任。九、竣工验收1.工程竣工后，乙方应在自检合格的基础上向甲方提交工程竣工报告，并通知甲方及监理单位进行验收。甲方应在收到乙方竣工报告后[X]个工作日内组织相关单位进行竣工验收。2.竣工验收应按照国家及地方现行的工程建设质量验收标准和规范进行，如验收合格，双方应签署工程竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照要求进行整改，直至达到验收标准，由此产生的费用由乙方承担。十、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照合同约定支付工程价款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X]%向乙方支付违约金。因甲方原因导致工期延误或工程变更等给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任：若乙方未按照合同约定的工期竣工，每逾期一天，应按照合同价款的[X]%向甲方支付违约金；逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照合同价款的[X]%向甲方支付违约金。若乙方工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误及费用增加由乙方承担；如因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方擅自将工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照合同价款的[X]%向甲方支付违约金。乙方未按照合同约定履行其他义务的，应承担相应的违约责任，给甲方造成损失的，应予以赔偿。十一、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：