建设工程工期协议书

建设工程工期协议书甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟进行[具体工程项目名称]的建设工程，乙方具备相应的建设工程施工资质和能力，甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就该建设工程的工期事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程项目名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容及规模：详细描述工程的具体内容，包括但不限于建筑物的结构形式、层数、建筑面积、装修标准等。说明工程所涵盖的各个单项工程或单位工程的具体情况。4.工程立项批准文号：[如有请注明]5.资金来源：[详细说明资金的来源情况，如自筹、贷款等]二、工期要求1.计划开工日期：[具体年/月/日]2.计划竣工日期：[具体年/月/日]3.总工期天数：[明确约定工程的总工期天数]三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利：有权对工程进度、质量等进行监督检查，提出意见和建议。按照本协议约定，对乙方的工期延误等违约行为追究违约责任。2.义务：负责办理工程建设所需的各种审批手续，确保工程建设合法合规进行。向乙方提供施工场地及施工所需的基础资料，并保证资料的真实性、准确性和完整性。按照本协议约定的时间和方式支付工程款项。协调处理施工现场周边关系，为乙方施工创造良好的外部环境。（二）乙方权利与义务1.权利：按照本协议约定获取工程款项。根据工程实际情况，合理安排施工进度和资源配置。2.义务：组建专业的施工管理团队，配备足够的技术人员、施工人员和施工设备，确保工程顺利进行。严格按照国家和地方现行的施工规范、质量验收标准以及设计文件进行施工，确保工程质量达到合格标准。制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。按照施工进度计划组织施工，确保工程按时竣工。如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。做好施工现场的安全管理工作，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如发生安全事故，应承担全部责任。负责施工现场的环境保护工作，采取有效措施控制施工噪声、粉尘等污染，减少对周边环境的影响。妥善保管甲方提供的施工场地及基础资料，不得擅自泄露或用于与本工程无关的其他用途。在工程竣工后，按照相关规定和甲方要求及时整理工程竣工资料，并提交甲方验收。四、工期延误及处理1.工期延误情形：因甲方原因导致的工期延误，包括但不限于未能按时提供施工场地、基础资料不准确或不完整、未按约定支付工程款项、设计变更等。因不可抗力因素导致的工期延误，如自然灾害、战争、政府行为等。因乙方原因导致的工期延误，包括但不限于施工组织不力、施工人员不足、施工设备故障、工程质量问题返工等。2.工期延误通知：如发生工期延误情形，乙方应在延误事件发生后的[X]个工作日内书面通知甲方，并提供相关证明材料。甲方应在收到乙方通知后的[X]个工作日内进行核实，并书面回复乙方。3.工期延误处理措施：因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延，甲方应承担乙方因此增加的费用。因不可抗力因素导致工期延误的，工期相应顺延，双方各自承担因不可抗力造成的损失。因乙方原因导致工期延误的，乙方应采取有效措施加快施工进度，确保工期不受影响。如乙方未能在甲方规定的期限内消除延误影响，每延误一天，应按照本协议约定的工程总价款的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失。五、工程进度款支付1.支付方式：甲方按照以下方式向乙方支付工程进度款：[详细说明工程进度款的支付节点和支付比例，例如：基础工程完工后支付合同总价款的[X%]，主体结构工程完成[X]%后支付合同总价款的[X%]等]2.支付时间：甲方应在收到乙方提交的工程进度款申请及相关证明材料后的[X]个工作日内进行审核，并支付相应的工程进度款。六、竣工验收1.验收标准：工程竣工验收应按照国家和地方现行的施工规范、质量验收标准以及设计文件进行。2.验收程序：工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工验收报告，并通知甲方进行验收。甲方应在收到乙方验收通知后的[X]个工作日内组织相关人员进行验收。如验收合格，双方应签署工程竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，直至验收合格为止。整改期间的费用由乙方承担，且工期不顺延。3.工程质量保修：乙方应按照国家和地方有关规定以及本协议约定，对工程质量承担保修责任。保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，具体保修期限按照相关法律法规的规定执行。在保修期限内，如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的[X]个工作日内派人到现场进行维修。如乙方未按时派人维修，甲方有权委托第三方进行维修，维修费用由乙方承担。七、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照本协议约定支付工程款项，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。如甲方未按照本协议约定履行其他义务，导致乙方工期延误或遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任：如乙方未按照本协议约定的工期竣工，每延误一天，应按照本协议约定的工程总价款的[X%]向甲方支付违约金。如乙方未按照本协议约定的质量标准施工，导致工程质量不合格的，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，并承担因此给甲方造成的全部损失。如乙方未按照本协议约定履行其他义务，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。八、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。2.本协议一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充，并以书面形式作为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：_____