建设工程施工合同1号2号5号地下室桩基合同5篇

建设工程施工合同1号2号5号地下室桩基合同5篇篇1甲方（建设单位）：__________地址：__________联系方式：__________法定代表人或授权代表人签字（盖章）：__________日期：_______年___月___日乙方（施工单位）：__________建筑有限公司地址：__________联系方式：__________法定代表人或授权代表人签字（盖章）：__________日期：_______年___月___日鉴于甲、乙双方就建设工程施工合同事宜达成一致意见，现根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方权利和义务，特订立本合同协议。本合同协议包括以下部分：地下室桩基工程概况、工期、合同价款、工程验收等内容。为保持美观、清晰和完整格式，合同条款罗列如下：第一条工程概况及工程内容1.工程名称：地下室桩基工程（以下简称“本工程”）。包括编号：施工合同1号、2号、5号地下室桩基工程。2.工程地点：具体地址。篇2甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就本建设工程施工合同地下室桩基工程事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：地下室桩基工程（一号、二号、五号）工程地点：______________________承包范围：地下室桩基施工，包括但不限于钻孔桩基础施工、钢筋笼制作安装等。二、合同工期及进度要求开工日期：____年____月____日（具体以甲方书面通知为准）。竣工日期：____年____月____日。除非遇到不可抗拒的因素或双方另有书面约定，否则合同工期不得延期。进度要求：乙方应确保按照甲方提供的进度计划表进行施工，确保施工进度。三、工程价款及支付方式工程总价款：人民币______元整（大写：______元整）。具体金额根据工程实际结算确定。支付方式：甲方应按合同约定支付工程进度款，待工程竣工验收合格后支付全部款项。支付时间节点及比例如下：开工前预付款比例____%；施工进度达到____%时支付比例____%；竣工验收合格后支付尾款。具体支付金额以实际结算为准。四、工程质量及验收标准乙方应严格遵守国家相关施工规范及标准，确保工程质量达到合同约定标准。甲方有权对工程质量进行检查和验收。验收标准按照《地下桩基工程施工及验收规范》执行。若乙方未能达到验收标准，应负责无偿返工并承担相应损失。五、安全施工及文明施工要求乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工现场安全有序。施工过程中应采取有效的安全防护措施，防止安全事故的发生。同时，乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁卫生。因乙方违反安全施工及文明施工要求造成的经济损失和法律责任由乙方承担。六、双方权利义务及违约责任甲方有权监督乙方履行合同义务，确保工程进度和质量。甲方应按合同约定支付工程款，并提供必要的施工图纸和技术支持。乙方应按照合同约定完成工程施工任务，确保工程质量、进度和安全。如一方违反合同约定，应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。七、其他条款本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。本合同自双方签字盖章之日起生效，工程竣工验收合格并结清款项后终止。甲方（盖章）：______________________法定代表人（签字）：______________________委托代理人（签字）：______________________日期：年月日乙方（盖章）：______________________法定代表人（签字）：______________________委托代理人（签字）：______________________日期：年月日签订地点：______________________（以下无正文）附件：1.工程图纸及技术要求2.工程进度计划表3.质量验收标准及规范4.安全施工责任书5.其他相关文件及资料声明：本合同为甲乙双方自愿签订，双方在签订前已充分理解合同条款并自愿遵守执行。如有未尽事宜，可另行协商并签订补充协议。本合同内容真实有效，双方共同遵守执行。篇3建设工程施工合同关于地下室桩基工程建设的合同协议合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]签订日期：[具体日期]签订地点：[具体地点]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就位于建设工程的地下室桩基施工事项达成一致，并特此订立本合同协议。双方应遵守合同条款并确保合同内容的严格执行。一、工程概况与范围项目名称：[具体名称]（建设工程施工合同-地下室桩基工程）。工程地点：[具体地址]。承包范围：本项目地下室工程的桩基施工任务，包括但不限于1号、2号及5号地下室的桩基施工工作。具体工作内容包括但不限于：钻孔、混凝土浇筑、钢筋笼制作安装等。二、工程期限与进度安排开工日期：[开工时间]。竣工日期：[竣工时间]（由于承包方原因导致延期需经双方协商认可）。施工进度计划应详细且符合实际，保证施工质量的同时确保按时交付。乙方须定期向甲方汇报进度情况。三、质量与验收标准严格执行国家现行有关规范及标准进行施工和验收，确保工程质量达到合格标准。乙方须建立健全质量管理体系，确保工程质量符合要求。四、合同价格与支付方式工程总价：[具体金额]。支付方式根据工程进度付款，分为预付款、进度款、竣工款等节点支付。详细支付条款在双方签订的补充协议中约定。五、双方责任与义务甲方责任：提供施工所需的基础资料；组织验收工作等。乙方责任：按照合同约定进行施工，保证工程质量与进度；遵守安全生产规范等。六、安全施工与文明施工乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。加强现场管理，实施文明施工，防止环境污染。因乙方原因造成的安全事故由乙方承担全部责任。七、违约责任与赔偿损失如一方违反合同约定，应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。具体违约情形及责任承担方式详见合同条款。八、合同变更与解除合同变更需经双方协商一致并书面确认。合同解除需符合法定或约定的情形。合同解除后不影响合同中有关结算和清理条款的效力。九、争议解决方式合同履行过程中发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼解决争议。篇4===================甲方（建设单位）：____________[单位名称]地址：____________[单位地址]法定代表人：____________[姓名]联系方式：____________[电话、邮箱等联系方式]乙方（施工单位）：____________[施工单位名称]地址：____________[施工单位地址]法定代表人：____________[姓名]联系方式：____________[电话、邮箱等联系方式]根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为明确双方在建设工程施工过程中的权利与义务，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就本项目地下室的桩基工程签订合同协议如下：一、工程概况------项目名称：____________[项目名称]地下室桩基工程。工程地点：____________[详细地址]。承包范围：一号、二号及五号地下室的桩基工程。包括但不限于桩基施工、检测、验收等。具体工程量详见附件《工程量清单》。技术标准：符合国家现行相关施工规范及设计要求。承包方式：包工包料（含材料采购、运输、施工等）。开工日期：计划开工日期为____年____月____日，具体以甲方开工令为准。竣工日期：计划竣工日期为____年____月____日。工期要求按照合同要求进行严格把控。质量标准及保修要求达到优良等级标准。符合国家质量验收规范的合格标准。合同总价款暂定为人民币________元整（大写：________圆整），具体金额根据实际工程量结算。二、合同文件组成及解释顺序---------------本合同文件包括：本合同协议书、中标通知书（或招投标文件）、设计图纸及技术要求等。在合同解释顺序上，以协议书为准。其他文件都是为了更好地实施和补充协议的内容。所有文件均应在双方共同理解和认可的基础上执行。三、工程质量要求及保证措施---------------乙方必须严格按照国家施工规范、设计图纸及甲方要求进行施工，确保施工质量符合合同约定的质量标准。如因乙方施工质量问题导致返工或造成工程损失，乙方需承担全部责任并赔偿损失。甲方有权对乙方的施工过程进行监督与检查，并提出改进意见。乙方应设立质量保证体系，采取必要措施确保工程质量。四、工程价款的支付与结算方式------------------甲方应按合同约定向乙方支付工程进度款。乙方完成地下室的桩基工程后，甲方进行验收并确认工程量，按实际工程量结算。结算方式应按照合同约定的单价及实际工程量进行计算，并在竣工验收合格后支付相应款项。具体支付与结算条款详见附件《工程款支付与结算协议》。五、工期延误及违约责任---------------如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。如因甲方原因导致工期延误，甲方应支付乙方相应的合理费用补偿。具体违约责任及赔偿方式按照合同相关条款执行。六、安全施工与文明施工---------------乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场安全。同时，乙方应保持施工现场整洁，做好文明施工，防止对环境造成污染。七、其他约定事项-----------双方应共同遵守本合同的其他约定事项，包括但不限于保密条款、知识产权条款等。具体详见附件《其他约定事项清单》。八、争议解决方式-----------本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼解决争议。九、合同的生效与变更------------本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一经签订，未经甲乙双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本合同。如需变更或解除，应经双方协商一致并达成书面协议。十、附则-----本合同未尽事宜，由双方协商解决。本合同的附件和补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。篇5合同编号：【编号】甲方（发包方）：_________________________地址：____________________________________法定代表人：___________________________联系方式：______________________________电子邮箱：_____________________________日期：_______________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________电子邮箱：____________________________日期：_______________________________鉴于甲方需要建设工程施工，特定地下室桩基工程由乙方承包施工，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守。第一条工程概况及承包范围1.工程名称：【工程名称】地下室桩基工