2025高速公路建设工程施工合同条件

2025高速公路建设工程施工合同条件本合同由以下双方于年月日在（城市/地区）签订：甲方（发包方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：乙方（承包方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国公路法》及相关法律法规，甲方委托乙方承担高速公路建设工程施工任务，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条件：第一条工程概况与承包范围1.1工程名称：高速公路建设工程。1.2工程地点：位于（具体位置），具体以施工图纸所示范围为准。1.3工程内容：包括但不限于高速公路的路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程、交叉工程、交通工程、沿线设施等，具体以本合同附件《施工图纸》和《工程量清单》为准。1.4承包方式：乙方以总承包方式承包本工程，包括设计、施工、材料采购及相关服务，具体详见本合同附件。1.5承包范围：乙方负责完成本工程的设计、施工、材料采购及相关服务工作，具体内容以本合同附件《施工图纸》和《工程量清单》为准。第二条合同期限与开工日期2.1合同期限：本合同自签订之日起至工程竣工验收合格并完成缺陷责任期止，具体起止时间以开工通知书为准。2.2开工日期：本工程开工日期为年月日，具体以甲方书面通知为准。2.3竣工日期：本工程竣工日期为年月日，具体以实际施工进度为准。2.4工期要求：乙方应严格按本合同约定的工期完成施工任务，确保工程按期竣工。若因乙方原因导致工期延误，甲方有权根据本合同约定追究乙方的违约责任。第三条合同价款与支付方式3.1合同总价：本工程合同总价为人民币元（大写：），具体包括设计费、施工费、材料费、设备费及相关服务费用，详见本合同附件《工程量清单》。3.2合同价款调整：在本合同履行过程中，因国家政策调整、市场价格变化或设计变更等导致的工程量增减，双方应按照本合同附件《工程量清单》的约定进行合同价款调整。3.3支付方式：甲方按照工程进度支付工程款，具体支付节点及比例以本合同附件《工程款支付计划》为准。乙方应按月向甲方提交工程进度报告，并经甲方审核确认后支付相应工程款。第四条工程质量与技术要求4.1质量标准：本工程施工质量应符合国家及地方相关标准，具体包括但不限于《公路工程技术标准》（JTGB01）、《公路桥涵施工技术规范》（JTG/TF50）、《公路路面基层施工技术规范》（JTG/TF40）等，详见本合同附件。4.2技术要求：乙方应按照甲方提供的施工图纸和设计文件进行施工，确保工程技术指标符合设计要求。若乙方需要对设计文件进行修改或优化，应征得甲方书面同意后方可实施。4.3材料与设备：乙方应使用符合国家及行业标准的材料和设备，材料和设备的品牌、规格、性能等应经甲方书面确认后方可使用。若乙方使用不合格材料或设备，甲方有权要求乙方更换，并承担由此造成的损失。第五条安全生产与文明施工5.1安全生产责任：乙方应严格按照国家安全生产法律法规及标准进行施工，确保施工过程中的安全，防止发生安全事故。若发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿由此造成的损失。5.2文明施工要求：乙方应做到施工现场整洁、规范，减少施工扬尘、噪音和污染，确保周边环境不受影响。5.3环境保护：乙方应采取有效措施保护施工现场及周边环境，防止施工过程中产生环境污染。若因乙方施工导致环境污染，乙方应承担全部责任并予以治理。第六条变更与索赔6.1工程变更：施工过程中，若需对工程设计进行变更，甲乙双方应协商一致，并签订书面补充协议。变更内容应明确变更范围、变更价款及工期调整事项。6.2索赔条款：若因甲方原因导致工程停工或工期延误，乙方有权提出索赔，并要求甲方赔偿由此造成的损失。反之，若因乙方原因导致工程停工或工期延误，乙方应承担相应责任，并赔偿由此造成的损失。第七条工程验收与保修7.1竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并配合甲方进行竣工验收。竣工资料包括但不限于施工记录、检测报告、验收申请书等。7.2保修期限：本工程的保修期限为年，自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内，若出现质量问题，乙方应免费修复。7.3保修范围：保修范围包括但不限于路基、路面、桥梁、隧道等主体结构，以及交通工程设施。第八条不可抗力8.1不可抗力事件：因战争、自然灾害、政府行为等不可抗力事件导致工程无法按期完成，双方应协商延期或解除合同，具体事宜以书面形式协商确定。8.2责任免除：因不可抗力事件导致的损失，双方均不承担赔偿责任，但应相互配合，尽量减少损失。第九条违约责任9.1甲方违约责任：若甲方未按合同约定支付工程款，或未履行其他合同义务，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。9.2乙方违约责任：若乙方未按合同约定完成施工任务，或施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方赔偿损失，并承担相应违约责任。第十条争议解决10.1协商解决：双方因履行本合同发生争议时，应通过友好协商解决。若协商不成，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。10.2适用法律：本合同适用中华人民共和国有关法律、法规及司法解释。第十一条合同的生效与终止11.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2终止条件：本合同在工程竣工验收合格、缺陷责任期结束并完成尾款支付后自动终止。第十二条其他条款12.1补充协议：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。12.3保密义务：甲乙双方对本合同内容负有保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：