2025年度桥梁工程承包合同样本

2025年度桥梁工程承包合同样本合同编号：--发包人（以下简称甲方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：承包人（以下简称乙方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：签订地点：签订日期：根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲方委托乙方承包桥梁工程项目，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：（包括但不限于桥梁长度、宽度、结构形式等）1.4项目批准文件：（批准机关名称及文号）第二条承包范围2.1乙方承包范围包括但不限于：（详细描述承包范围，如桥梁主体结构、基础工程、路面工程、交通工程、排水工程等）。2.2乙方需按照甲方提供的设计图纸、技术规范及要求进行施工。2.3乙方不得将承包范围内的任何主要工程分包给第三方，特殊情况需经甲方书面同意。第三条合同工期3.1开工日期：3.2竣工日期：3.3总工期：（日历天）3.4工期顺延情况：a.因不可抗力导致的停工；b.甲方原因导致的停工；c.设计变更或甲方要求的停工；d.材料、设备供应delayed.第四条质量标准4.1工程质量要求：（执行的标准和规范，如国标、行标等）。4.2质量保修期：（明确保修范围和期限）。4.3乙方需确保工程材料、施工工艺及成品符合相关质量标准，并通过甲方及相关部门的验收。第五条合同价款5.1合同总价款：（金额大写，币种人民币）。5.2付款方式：（按工程进度分期支付，明确支付节点和比例）。5.3调整合同价款：（因设计变更、材料价格波动、政策性调整等原因调整价款的方式）。第六条双方责任与义务6.1甲方责任：a.负责办理工程开工前的审批手续；b.按时支付工程款；c.提供设计图纸及相关技术资料；d.监督乙方施工进度及质量。6.2乙方责任：a.按合同约定完成承包范围内的工程；b.保证施工安全，遵守国家安全生产法律法规；c.做好施工现场的环境保护工作，防止污染和噪音；d.按时提交竣工资料，配合甲方验收。第七条安全文明施工7.1乙方应严格执行国家及地方的安全施工规范，确保施工安全。7.2乙方需为施工人员购买相关保险，并承担施工期间的安全责任。7.3现场管理：（明确施工现场的文明施工要求，如围挡设置、标识标牌、物料堆放等）。第八条工期延误8.1因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金元。8.2因甲方原因导致的工期延误，甲方应书面通知乙方调整工期，必要时可追加费用。第九条质量保修9.1质量保修范围：（明确保修范围和内容）。9.2保修期限：（明确保修期限，如两年、五年等）。9.3保修期内，如出现质量问题，乙方需在接到甲方通知后小时内到场修复，费用由乙方承担。第十条违约责任10.1甲方违约责任：（如未按时支付工程款的违约责任）。10.2乙方违约责任：（如未按期完成工程、质量不达标等的违约责任）。10.3违约金数额：（明确违约金的具体数额或计算方式）。第十一条争议解决11.1因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签