2025年一级建造师之一建工程法规自测模拟预测题库(名校卷)

2025年一级建造师之一建工程法规自测模拟预测题库(名校卷)

单选题（共500题）1、根据《水下文物保护管理条例》,下列文物中属于中国水下文物的是()。A.遗存于中国领海内的起源于外国的文物B.遗存于外国领海内的起源于中国的文物C.遗存于公海区域内的起源国不明的文物D.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于外国的文物【答案】A2、对于拆除工程，建设单位报送的备案资料中不包括的是()。A.拆除施工组织方案B.堆放、清除废弃物的措施C.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明D.建设单位的资质证明【答案】D3、关于法的效力层级，表述错误的是()。A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用特别规定B.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由全国人民代表大会常务委员会裁决C.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由国务院裁决D.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由全国人民代表大会常务委员会裁决【答案】D4、劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前（）个月的平均工资。A.3B.6C.10D.12【答案】D5、下列不属于民事诉讼当事人的是（）。A.原告、被告B.共同诉讼人C.无独立请求第三人D.诉讼代理人【答案】D6、建设工程的保修期，自（）之日起计算。A.开工建设B.竣工验收合格C.竣工验收时D.由发包方与承包方约【答案】B7、某房屋建筑工程于2008年3月15日通过竣工验收，建设单位于2008年3月31日办理了竣工验收备案手续。按照《建设工程质量管理条例》的规定，该工程电气管线的最低保修期限截止日期是（）。A.2010年3月15日B.2010年3月31日C.2012年3月15日D.2012年3月31日【答案】A8、乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是（）。(2015真题)A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿【答案】A9、属于企业资质证书撤销的是（）。A.对不符合许可条件的申请人作出准予建筑业企业资质许可的B.资质证书有效期届满，未依法申请延续的C.建筑业企业依法终止的D.企业不再符合资质标准要求的条件的【答案】A10、下列建设工程纠纷处理的基本形式中,属于有强制执行力的是()。A.仲裁B.调停C.和解D.斡旋【答案】A11、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是丙公司的职工。甲公司的行为视同()。A.用其他建筑企业的名义承揽工程B.允许他人以本企业名义承揽工程C.与他人联合承揽工程D.违法分包【答案】B12、某市A区的建设单位将其位于本市B区的办公楼发包给本市C区的施工企业，双方在本市D区签订的施工合同中未约定纠纷管辖地。后因工程质量问题产生纠纷，则建设单位可以向该市（）人民法院提起诉讼。A.A区或B区B.B区或C区C.C区或D区D.D区或A区【答案】B13、重点工程的施工现场防火巡查和防火应急演练的周期分别为（）。A.每日，每半年B.每周，每年C.每月，每半年D.每日，每年【答案】A14、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《民法典》，此协议为（）。A.财产租赁合同B.融资租赁合同C.买卖合同D.租买合同【答案】B15、2016年9月15日,甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同,转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日,乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法,正确的是()A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权C.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效D.乙拒绝清偿30万元债务的,丙可以要求甲和乙承担连带责任【答案】C16、根据《建设工程质量管理条例》,建设工程在超过合理使用年限后仍需要继续使用,产权所有人应当委托具有相应资质等级的鉴定,并根据鉴定结果采取加固维修等措施,重新界定使用期A.工程质量监督单位B.建筑安全监督管理单位C.监理单位D.勘察、设计单位【答案】D17、关于相关单位的消防安全自我评估和防火检查的说法，正确的是（）。A.消防安全重点单位每半年对本单位进行一次消防安全检查评估B.其他单位每年对本单位进行一次消防安全检查评估C.国家、省级等重点工程的施工现场应当进行每周防火巡查D.各单位可以自行或委托有资质的机构进行评估【答案】D18、建筑施工企业负责人和项目负责人应定期带班检查、带班生产，符合规定的是（）。A.企业负责人每月带班检查时间不少于本月施工时间的25%B.企业负责人不需要在分部分项工程施工时到场带班检查，在竣工验收时应到场参加C.项目负责人带班生产时间不少于本月施工时间的80%D.项目负责人因其他事务离开施工现场时，应向企业负责人请假并经批准【答案】C19、下列关于项目经理部法正确的是（）。A.推行项目经理责任制,意味着项目经理部一旦成立即独立于施工企业,自行处理项目的生产经营活动B.项目经理由企业法人委派C.项目经理部可以具有法人资格D.施工企业必须将项目经理部设立在施工现场【答案】B20、下列关于施工单位应对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验的说法，错误的是（）。A.施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定进行检验B.对于检验不合格的不得使用C.检验结果要按规定的格式形成书面记录，并由相关的专业人员签字D.对于合同约定由建设单位采购的，施工单位不必检验【答案】D21、某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据我舍同法》的规定，该施工合同解除的时间应为（）。A.9月10日B.9月15日C.9月17日D.9月18日【答案】C22、勘察设计单位接受建设单位委托，承担勘察设计任务，双方对作品的著作权没有约定，则勘察设计成果的著作权归属()。A.委托方B.受托方C.双方共有D.协议补充【答案】B23、某高速公路项目进行招标，开标后允许（）。（2015）A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容B.投标人再增加优惠条件C.投标人撤销投标文件D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法【答案】A24、某施工企业与开发商签订了工程承包合同，采用政府指导价，由于延付工程款导致工期后延2个月，之后遇到市场价格上涨20%，其后延2个月的工程的费用应该()。A.按原合同价执行B.按新价格执行C.按签合同时市场价执行D.按涨价前的市场价执行【答案】B25、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是（).A.提供相邻构筑物的有关资料B.编制安全技术措施及专项施工方案C.办理施工许可证时报送安全施工措施D.提供安全施工措施费用【答案】B26、《民用建筑节能条例》规定，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门()。A.吊销执业资格证书B.责令停止执业1个月以上6个月以下C.责令停止执业5年内不予注册D.责令停止执业3个月以上1年以下【答案】D27、甲施工单位向乙银行申请贷款200万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市某公司各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善，造成严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协商，达成延期2年的还款协议，并通知了保证人。甲与乙签订的有效合同属于()。A.单务合同B.实践合同C.双务有偿合同D.无名合同【答案】C28、某施工合同签订于2008年5月1日，工程竣工时间为2010年7月1日，双方确认支付工程竣工结算款的时间为2010年10月1日。由于建设单位迟迟未支付工程款，施工单位于2011年1月1日向业主催要工程款，建设单位答应最迟于2011年7月1日付清所有工程欠款。但建设单位到期仍未支付，施工单位最迟应当于（）前向人民法院提起诉讼。A.2012年1月1日B.2012年7月1日C.2013年1月1日D.2013年7月1日【答案】D29、关于工程建设中使用建筑材料的说法，正确的是（）。2016A.建筑材料应该由建设单位采购B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用C.建设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌D.建设单位采购的建筑材料的经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任【答案】B30、投标人可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件的时间是()。A.招标文件要求提交投标文件的截止时间前B.招标人收到投标文件前C.投标人发出投标文件后10天内D.招标文件规定的投标有效期中止前【答案】A31、《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，除招标投标违法行为外，建筑市场诚信行为记录信息公布的时间为行政处罚决定作出后的（）日内。A.30B.20C.15D.7【答案】D32、（2020年真题）某施工企业是法人，关于该施工企业应当具备条件的说法，正确的是（）。A.该施工企业能够自然产生B.该施工企业能够独立承担民事责任C.该施工企业的法定代表人是法人D.该施工企业不必有自己的住所、财产【答案】B33、注册建造师继续教育证书是其延续注册、变更注册的重要依据之一，注册一个专业的建造师有效期内应参加不少于()学时的继续教育。A.30B.60C.90D.120【答案】D34、《循环经济促进法》规定，在废物()过程中，应当保障生产安全，保证产品质量符合国家规定的标准，并防止产生再次污染。A.减量化和资源化B.再利用和集约化C.再利用和减量化D.再利用和资源化【答案】D35、在《工程建设施工企业质量管理规范》GB／T50430-2007中，其中GB／T符号表示此规范为()。A.强制性国家标准B.推荐性国家标准C.强制性行业标准D.推荐性行业标准【答案】B36、关于施工合同解除的说法,正确的是()。A.合同约定的期限内承包人没有完工,发包人可以解除B.承包人将包的工程转包,发包人可以解除C.发包人未按约定支付工程价款,承包人可以解除D.承包人已经完工的建设工程质量不合格,发包人可以解除【答案】B37、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当组织专家对超过一定规模的危险性较大工程的专项施工方案进行论证、审查，下列工程需要编制专项施工方案但是不需要专家论证的工程是（）。A.爆破工程B.深基坑工程C.高大模板工程D.地下暗挖工程【答案】A38、某建筑公司中标了某桥梁工程，依照《建筑法》的规定，该建筑公司必须投保的险种是()。A.建筑工程一切险B.安装工程一切险C.工伤保险D.建筑意外伤害险【答案】C39、下列关于行政法规签发的表述中，正确的是()。A.行政法规由国家主席签署主席令公布B.行政法规由国务院总理签署国务院令公布C.行政法规由国家发改委主任签署命令公布D.行政法规由住建部部长签署命令公布【答案】B40、施工单位因违反施工合同而支付违约金后，建设单位仍要求其继续履行合同，则施工单位应（）。A.拒绝履行B.继续履行C.缓滅履行D.要求对方支付一定费用后履行【答案】B41、女大学生孙某毕业后被企业录用。.孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是(）。A.高处高温工作B.低温、冷水作业C.夜班劳动D.矿山井下作业【答案】D42、某高速公路进行招标，开标后允许（）。A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容B.投标人再增加优惠条件C.投标人撤回投标文件D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法【答案】A43、下列所给选项中，关于仲裁管辖的表达，正确的是()。A.实行级别管辖，但不实行地域管辖B.实行地域管辖，但不实行级别管辖C.既不实行级别管辖，也不实行地域管辖D.既实行级别管辖，也实行地域管辖【答案】C44、当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是（）。A.兑付国债本息请求权B.支付存款本金及利息请求权C.支付工程款请求权D.基于投资关系产生的缴付出资请求权【答案】C45、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.危害公共安全罪D.工程重大安全事故罪【答案】D46、乙于2007年8月10日取得一级建造师注册执业证书，注册有效期满后若需继续执业，乙最迟应当在()之前申请延续注册。A.2009年7月10日B.2009年8月10日C.2010年7月10日D.2010年8月10日【答案】C47、某施工单位在城市市区内进行夜间施工影响周围居民休息，市环保部门接到投诉后对施工现场噪声进行测量，确认场界噪声为58dB(A)。则环保部门正确做法应是()。A.向周围居民解释后可继续施工B.要求办理手续后继续施工C.要求施工单位增加补偿费D.责令立即停止施工【答案】D48、在文物保护单位的保护范围之外，划定的为保护文物单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域，称为（）。A.建设控制地带B.文物保护区C.城市紫线D.城市黄线【答案】A49、《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对于涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下见证取样，并送具有相关资质等级的质量检测单位进行检测。A.勘察单位B.设计单位C.建设单位或者工程监理单位D.工程质量监督机构【答案】C50、下列选项不属于消防安全重点单位应履行的消防安全职责的是（）。A.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理C.实行每月防火巡查，并建立巡查记录D.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练【答案】C51、下列关于诉讼时效中止的表述，正确的是()。A.因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止B.因原告起诉，诉讼时效中止C.因被告应诉，诉讼时效中止D.因证人要求，诉讼时效中止【答案】A52、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是（）。A.费用和工期损失全部由承包商承担B.费用和工期损失全部由业主承担C.费用由承包商承担，工期给予顺延D.费用由业主承担，工期不顺延【答案】A53、根据《建筑市场信用管理暂行办法》，关于建筑市场诚信行为公告的说法，正确的是（）。A.各级住房城乡建设主管部门通过省级建筑市场监管一体化平台及时公布信用信息B.基本信息公告期限一般为3年C.在建设活动中违反法律、法规、规章或工程建设强制性标准等，受到县级以上住房和城乡建设主管部门行政处罚的不良信息，经批准，可以缩短公告期限D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应暂停对违法行为记录的公告【答案】C54、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，不属于建设单位安全责任范围的是（）。A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料B.向施工单位提供准确的地下管线资料C.对拆除工程进行备案D.对采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构建设工程，提出预防生产安全事故的措施建议【答案】D55、2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。要求乙在3月5日前承诺。3月1日，乙收到甲的采购单，3月2日，甲再次发函至乙取消本次采购。乙收到两份函件后，3月4日，乙发函至甲表示同意履行3月1日的采购单。关于该案的说法，正确的是（）。A.甲3月2日的行为属于要约撤回B.乙3月4日的行为属于新要约C.甲的要约已被撤销D.甲乙之间合同成立【答案】D56、（2020年真题）根据住房和城乡建设部办公厅《关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作的补充通知》，下列实际工作单位与注册单位一致，但社会保险微纳单位与注册单位不一致的人员，原则上不认定为“挂证"的是（）。A.某国有企业改制，按该企业政策内退，但仍由该企业缴纳社会保险的职工B.在某造价咨询公司注册年实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险的军队转业人员C.某城建大学所属设计院聘用的该校在职教师D.在某监理公司注册并实际工作，但由某劳务公司缴纳社会保险的因征地拆迁暂无居所的人员【答案】C57、暂时不能开工的建设用地，超过（）的，应当进行绿化，铺装或者遮盖。A.3个月B.1个月C.2个月D.6个月【答案】A58、某工程公司由于与建设单位发生工程款结算纠纷，拒不履行质量保修义务.由此产生的法律责任中，属于行政处罚的是()。A.扣除质量保证金B.罚款C.申请资质增项不予批准D.作为不良行为记入信用档案【答案】B59、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期的起始日是（）。A.提交竣工验收报告之日B.工程竣工验收合格之日C.提交竣工验收报告后30天D.工程竣工验收合格后30天【答案】B60、施工单位将一笔本应支付给A材料商的材料款误支付给B材料商，A材料商无权直接要求B材料商返还货款。这体现了债的()。A.绝对性B.相对性C.专有性D.不可转让性【答案】B61、连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起()内要求保证人承担保证责任。A.6个月B.9个月C.1年D.2年【答案】A62、施工方甲单位由于建设需要，需要经过乙厂的道路运送建筑材料。于是，甲、乙双方订立合同，约定施工方甲单位向乙厂支付一定的费用，甲单位可以通过乙单位的道路运送材料。在此合同中，施工单位甲拥有的权利是()。A.相邻权B.地役权C.土地租赁权D.建设用地使用权【答案】B63、关于建筑意外伤害保险的说法正确的是（）。A.《建筑法》规定施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费B.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止C.意外伤害保险费由建设单位支付D.施工企业在工程项目开工后，办理完投保手续【答案】B64、劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是（）。A.在试用期后被证明不符合录用条件B.严重违反用人单位的规章制度C.被起诉有大量欠债D.经常生病不能从事岗位工作【答案】B65、甲向乙发出一个要约后觉得不妥，又向乙发出了一个通知，通知中说明前一个要约中的内容无效，则（）。A.后一个通知的行为属于要约撤回B.后一个通知的行为属于要约撤销C.后一个通知有效的条件是不迟于前一个通知到达受要约人D.后一个通知有效的条件是不迟于受要约人发出承诺通知到达受要约人【答案】C66、关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是（）。2017真题A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准C.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意【答案】D67、根据《建筑工程施工许可管理办法》，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，对建设单位处（）的罚款。A.合同价款1%以上2%以下B.1万元以上3万元以下C.合同价款5%以上10%以下D.5万元以上10万元以下【答案】A68、甲施工企业与乙供应商于2015年4月1日签订了水泥供应合同，约定2015年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2015年4月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2015年5月8日才将水泥交付给乙供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2015年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述正确的是()。A.由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任B.甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任C.甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任D.由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任【答案】B69、某工程实行总、分包方式施工，某日分包工程部分发生了安全事故，应由（）上报事故。A.工程建设单位B.分包单位C.安全生产管理人员D.总包单位【答案】D70、下列担保方式中,只能由债务人而非第三人提供的是()。A.抵押B.保证C.质押D.留置【答案】D71、下列案件属于专属管辖的有()。A.因保险合同纠纷提起的诉讼B.因不动产纠纷提起的诉讼C.因侵权行为提起的诉讼D.因合同纠纷提起的纠纷【答案】B72、建筑施工企业项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。A.25％B.80％C.35％D.75％【答案】B73、施工单位应当对管理人员和作业人员()安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。A.每半年至少一次B.每季度至少一次C.每年至少一次D.每两年至少一次【答案】C74、根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是（）。A.国家安全生产监督管理行政主部门B.国务院C.省级建设行政主管部门D.住房和城乡建设部【答案】B75、甲某是设计院的一名工作人员，他利用其获得的建造师资格证书实施的下列行为中合法的是()。A.将证书借给某公司并获得相应的报酬B.经所在单位领导同意，将证书中房屋建筑专业改成了公路建设专业C.将证书出售给需要者D.利用这个证书到外单位应聘【答案】D76、某施工企业专职安全员在对安全生产进行现场监督检查时，发现安全隐患，则应及时向（）报告。A.建设单位负责人和安全生产监督部门B.总监理工程师C.项目负责人和安全生产管理机构D.县级以上地方人民政府【答案】C77、施工单位的下列行为中，违反《消防法》规定的是（）。A.为节约资金，未购买公安消防机构指定的灭火器材B.施工人员从附近消防栓取水用于混凝土养护C.为材料周转方便，将少量水泥堆放在现场通道附近D.在道路两旁施工时使用明火作业【答案】B78、关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是（）。A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行B.执行可以采取查封、扣押、冻结等措施C.执行异议审查和复议期间，暂停执行D.执行申请人只能是诉讼当事人【答案】B79、甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（）。A.驳回起诉B.继续审理C.终止诉讼D.将案件移交合同约定的仲裁机构【答案】B80、关于劳动合同履行的说法，正确的是（）。A.用人单位可以根据单位实际情况，不执行劳动定额标准B.用人单位不得强迫或者变相强迫劳动者加班C.因为单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以向当地劳动仲裁机构申请支付令D.因为单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同自行终止【答案】B81、发包人擅自使用未经验收的建设工程，发现质量问题的，应当()。A.由承包人负主要责任，发包人承担补充责任B.由发包人与承包人一起承担连带责任C.由发包人承担责任D.由发包人承担主要责任，承包人承担次要责任【答案】B82、由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体通常称为()。A.法律形式B.法律体系C.法律规范D.法律部门【答案】B83、关于法人的说法，正确的是()。A.法人分为营利法人和非营利法人B.法人以其登记注册地为住所地C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格D.建设单位可以不具有法人资格【答案】D84、根据《招标投标法》及相关法律法规，招标人的下列行为中，违法的是（）。A.在招标文件发出后仅5天就随之宣布修改其中实质性的内容B.在确定中标人之前与投标人就报价进行谈判C.因评标排名第一的投标人放弃中标而宣布重新招标D.要求中标人提交的履约保证金接近中标价的10％【答案】B85、房屋建筑工程施工总承包一级企业应当符合的条件包括（）。A.企业具有注册一级建造师（一级项目经理）50人以上B.注册资本金5000万元以上，净资产6000万元以上C.大中型机械设备主要采用租赁方式取得，利用率高D.近5年单项建安合同额来衡量已完成工程的业绩达1亿元【答案】B86、建设单位与施工单位的合同中约定：“合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁。”后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是（）。A.只能向不动产所在地的仲裁委员会毕请伸裁B.只能向有管辖权的人民法院起诉C.应由甲仲裁委员会进行仲裁D.建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁【答案】B87、新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，不是必备的条件是（）。A.有符合规定的注册资本B.有符合规定的专业技术人员C.有符合规定的工程质量保证体系D.有符合规定的技术装备【答案】C88、甲公司是A产品的专利权人,乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后对乙提起侵权之诉。经查,乙共销售侵权产品800件,因乙的侵权行为,甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元,乙销售侵权产品每件获利1000元。乙应赔偿甲()。A.60万元B.80万元C.120万元D.160万元【答案】C89、根据《水污染防治法》规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准的，由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限责令限期治理，限期治理的期限最长不超过()。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】C90、《文物保护法》规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活A.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌B.在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准C.在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施D.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经市级以上人民政府批准，在批准前应当征得省级文物行政部门同意【答案】D91、某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成，原施工单位进行了维修，之后应向（）主张维修费用。A.设计单位B.物业管理单位C.大楼使用者D.建设单位【答案】D92、工程实行总承包的，分包单位作业人员的意外伤害保险费由()支付。A.建设单位B.总承包单位C.分包单位D.总承包和分包单位共同【答案】B93、根据《绿色施工导则》，四节一环保中的“四节”是指（）。A.节工、节材、节机、节能B.节能、节地、节水、节材C.节水、节电、节气、节材D.节电、节材、节工、节水【答案】B94、根据《环境噪声污染防治法》,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域,不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）。A.抢修作业B.抢险作业C.抢工期作业D.生产工艺要求必须连续的作业【答案】C95、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《民法典》，此协议为()。A.财产租赁合同B.融资租赁合同C.买卖合同D.租买合同【答案】B96、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是（）。2017真题A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息【答案】D97、某建筑公司雇用的农民工甲，第一天上班，负责浇筑混凝土的工长乙在没有对其进行任何说明的情况下安排甲去正在施工的桥上振捣混凝土。工作中，由于振捣棒的剧烈振动加之桥上空间狭窄，甲从桥上掉了下来，摔成重伤，则下列说法中不正确的是（）。A.如果由于安全设施不合格导致，则建设项目安全设施的设计人、设计单位应当承担责任B.由于乙没有告知甲现场存在安全隐患，施工单位要承担责任C.由于施工单位没有为甲办理工伤保险，施工单位就属于违法D.对于自己企业的从业人员要办理工伤保险，对于雇用的农民工不需要办理【答案】D98、下列关于知识产权保护期限的说法，正确的是（）。A.著作权自发表时起计算B.实用新型和外观设计专利权的期限是15年C.商标权期限为10年，自申请注册之日起计算D.著作权、专利权和商标权，都可以申请延续保护期限【答案】A99、根据建筑起重机械安全监管管理规走》,关于建筑起重机械安装、拆卸单位的安全责任的说法,正确的是（）A.使用单位和安装单位就安全生产承担连带贵任B.安装完毕后,应当自检并出具自检合格证明C.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案应当由本单位安全负责人签字D.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案报审后,应当告知工程所在地安全监管理部门【答案】B100、某建筑施工企业，一年内发生两起安全生产事故，则企业()应对企业安全生产全面负责。A.项目技术负责人B.总法律顾问C.项目负责人D.主要负责人【答案】D101、关于投标人资格审查与评标的说法，正确的有（）。A.资格审查分为资格预审、资格后审B.资格预审结束后，评标委员会应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为不同意评标结果D.资格后审在开标后由招标人按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审查【答案】A102、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业承揽不良行为的是（）。A.无资质承揽工程B.允许他人以自己名义承揽工程C.未取得安全生产许可证承揽工程D.将承包的工程转包或违法分包【答案】D103、根据《劳动合同法》，下列关于劳务派遣的说法，错误的是（）。A.劳务派遣用工模式劳动者的聘用与使用分离B.因专职安全管理人岗的专业性太强，施工单位对该岗全部实行劳务派遣C.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可D.在劳务派遣中，用人单位应当与劳动者订立劳动合同【答案】B104、某市安装工程公司与在公司工作了15年的王某解除合同并进行经济补偿，王某月工资8000元，该市上年度职工月平均工资2000元。下列关于王某的经济补偿说法正确的是()。A.安安公司应当按照王某经济补偿12万元B.安安公司应当给予王某3万元经济补偿C.安安公司应当给予王某9万元经济补偿D.安安公司应当给予王某7.2万元经济补偿【答案】D105、口头形式的答辩是指答辩人在开庭前未以（）提交答辩状，开庭时以（）进行的答辩。A.书面形式书面形式B.口头方式口头方式C.书面形式口头方式D.口头方式书面形式【答案】C106、投保人办理建筑意外伤害保险的投保手续后，应将投保有关信息以()的方式告诉被保险人。A.书面B.口头C.通知D.布告形式张贴于施工现场【答案】D107、某合同执行政府定价，签订合同时价格2000元／t，约定2013年3月1日交货，并约定了逾期违约金每天2元／t，但供货方2013年3月21日才交货。2013年3月15日时政府定价改为2500元／t。则买方应支付的货款为（）元／t。A.1960B.2000C.2460D.2500【答案】A108、在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由（）承担。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设主管部门【答案】A109、依据《劳动争议调解仲裁法》，劳动争议申请仲裁的时效期间为（）A.15日B.30日C.1年D.半年【答案】C110、关于物权特征的说法，错误的是（）。A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利C.物权是一种绝对权，可以对抗一切不特定的相对人D.物权具有排他性，同一物只能存在一个物权【答案】A111、根据《文物保护法》，下列文物中不属于国家所有文物的是（）。2018真题A.遗存于中国领海起源于外国的文物B.古文化遗址、古墓C.某公民收藏的古玩字画D.国有企业收藏的文物【答案】C112、甲建筑公司将自有的房屋出租给乙公司,租期为2年,在租赁期间,甲公司又与内公司签订了房屋买卖合同。根据《民法典》,下列说法中正确的是（）。A.甲公司与丙公司签订的买卖合同无效,因为甲公司未取得乙公司的同意B.甲公司与丙公司签订的买卖合同有效,原租赁合同继续有效C.甲公司与丙公司签订的买卖合同有效,原租赁合同自买卖合同生效之日起终止D.如丙公司购买了房屋,则丙公司有权决定甲公司、乙公司之间的原房屋租赁合同是否继续执行【答案】B113、根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是()（2013）A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反用人单位的规章制度的C.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的D.被依法追究刑事责任的【答案】C114、某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000元费用，据此，建设单位享有的权利是().（2012）A.建设用地使用权B.地役权C.相邻权D.宅基地使用权【答案】B115、某施工单位的材料采购员乙，一直负责本单位与甲公司的钢材采购业务。后乙被单位开除，但甲公司并不知情。乙用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订了一份钢材采购合同，则该合同为()合同。A.效力待定B.无效C.可撤销D.有效【答案】D116、根据《民法典》，不能设定权利质权的是（）。A.专利中的财产权B.可转让的股份C.债券D.房屋所有权【答案】D117、关于建造师的执业说法正确的是()。A.小型工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任B.一级注册建造师不可担仟小型工程施工项目负责人C.一级注册建造师的薪酬待遇应当高于二级建造师D.一级注册建造师可从事建设工程技术经济咨询工作【答案】D118、某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围挡，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于（）。A.行政处罚B.行政裁决C.行政处分D.行政强制【答案】A119、在某建设项目施工中形成的下列债权中，不属于合同之债的是()。A.施工单位与材料供应商订立合同B.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人C.施工单位向材料供应商支付材料款D.材料供应商向施工单位交付材料【答案】B120、在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于()。A.物证B.勘验笔录C.书证D.视听资料【答案】C121、施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”。当该合同产生纠纷时，当事人()。（2012）A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁B.既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉C.只能向合同履行地的人民法院起诉D.必须重新确定受诉人民法院【答案】C122、施工单位未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，关于其相应的法律责任，下列说法错误的是（）。A.责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款B.情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书C.造成损失的，依法承担赔偿责任D.对责任人员给予行政处分【答案】D123、负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是（）。A.国务院质量监督行政主管部门B.国务院安全监督行政主管部门C.国务院建设行政主管部门D.国务院工商行政管理部门【答案】C124、（2019年真题）下列损失,属于建筑工程一切险保险责任范围的是()A.设计错误引起的缺陷B.地震引起的损失C.工艺不良引起的保险财产本身的损失D.非外力引起的机械装置本身的损失【答案】B125、方某回家的路上，被一小区3楼放置的花盆砸到了，该房屋房主为郑某，但已出租给刘某，刘某正在居住，则方某造成的损失应由（）承担责任。A.小区物业B.方某C.郑某D.刘某【答案】D126、（2020年真题）关于民事诉讼基本特征的说法，正确的是（）。A.自愿性、独立性、保密性B.公权性、强制性、程序性C.强制性、程序性、保密性D.独立性、专业性、强制性【答案】B127、施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是（）。A.抵押权B.质权C.留置权D.所有权【答案】C128、要施工单位诉建设单位施工合同纠纷案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以（）。A.撤销案件B.中止审理C.终结审理D.缺席审判【答案】D129、许某与某建筑施工企业签订了为期1年的劳动合同，根据《劳动合同法》的规定，该劳动合同中约定的试用期最长为()个月。A.1B.2C.3D.6【答案】B130、《民法典》规定，债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且（）的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。A.受让人知道该情形B.损害已经实际发生C.债务人有恶意D.受让人有过失的【答案】A131、关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）。（2014）A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证【答案】C132、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，允许建设的工程是（）。2016A.新建住宅B.新建厂房C.扩建必要公共服务设施D.扩建办公楼【答案】C133、下列属于施工作业人员依法履行的安全生产保障义务的有（）。A.拒绝违章指挥B.受到伤害，获得赔偿C.发现事故隐患，立即报告D.获得安全生产所需防护用品【答案】C134、按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限，称为（）。A.级别管辖B.指定管辖C.地域管辖D.移送管辖【答案】C135、根据《劳动合同法》，下列情形中，用人单位不得解除劳动者劳动合同的是（）。A.在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的B.在试用期间被证明不符合录用条件的C.严重违反用人单位的规章制度的D.因工负伤，不在规定的医疗期内的【答案】A136、根据《仲裁法》的规定,以下关于仲裁裁决的执行,说法不正确的是()。A.仲裁委员会作出裁决后,当事人应当履行裁决B.一方当事人不履行的,另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。受中请的人民法院应当执行C.一方当事人申请执行裁决,另一方当事人申请撤销裁决的,仲裁委员会或者人民法院应当裁定中止执行D.人民法院裁定撤销裁决的,应当裁定终结执行。撤销裁决的申请被裁定驳回的,人民法院应当裁定恢复执行【答案】C137、位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法，正确的是（）。A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意D.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意【答案】B138、根据《水下文物保护管理条例》，下列文物中，属于国家所有的水下文物的是（）。A.遗存于中国内水的起源国不明的文物B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于外国的文物C.遗存于外国领海以外的其他管辖海域内的起源国不明的文物D.造存于外国领海内的起源于中国的文物【答案】A139、某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2017年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日。该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（）A.2017年2月10日B.2017年4月20日C.2017年5月1日D.2017年5月10日【答案】B140、某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是（）。A.予以追缴B.不予支持C.支付按合同约定全部D.只支持按银行同类贷款利息支付【答案】D141、下列不属于行政处罚的是()。A.警告B.罚款C.责令停产停业D.拘役【答案】D142、根据《招标投标法》，开标的主持者是（）。A.建设行政主管部门B.招标代理机构C.招标人D.投标人推选的代表【答案】C143、某工程项目建设过程中,发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同,并提供了制作叉管的钢板。根据《民法典》,该合同属于()合同。A.施工承包B.承揽C.信托D.委托【答案】B144、某施工单位在参加投标中有违法行为建设行政主管部：门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为()。A.6月4日B.6月9日C.7月19日D.7月24日【答案】D145、下列内容中，除（）之外，都是招标人必须要对投标人进行审查的内容。A.业绩B.资质条件C.信誉及工作人员数量D.资金【答案】C146、甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同，由丙公司为甲出具工程款的支付担保，担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款，乙应当要求（）。A.丙先行代为清偿B.甲和丙按比例支付C.甲先行支付D.甲和丙协商支付【答案】C147、城市市区内可能产生噪音污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前（）天，向环境保护行政主管部门申报。A.5B.7C.10D.15【答案】D148、省级、设区的市、自治州级和县级文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由核定公布该文物保护单位的人民政府的文物行政主管部门会同()部门划定并公布。A.环保行政B.城乡规划C.建设行政D.工商行政【答案】B149、水泥厂为承包商供应水泥,承包商已经支付了全部货款。’交货时承包商因水泥厂交货时间比合同约定晚了两天而要求支付违约金，水泥厂表示拒绝并把水泥卸放在合同约定的地点。第二天上午乌云密布，下午天降暴雨把部分水泥淋湿硬化。则该部分损失A.由水泥厂承担B.由承包商承担C.由水泥厂和承包商共同承担D.由承包商向水泥厂索赔【答案】B150、下列知识产权法保护对象中，属于专利保护对象的是（）。（2015）A.施工企业研发的新技术B.施工企业研发的计价软件C.施工企业编制的投标文件D.监理企业编制的监理大纲【答案】A151、关于建设工程见证取样的说法，正确是的（）。A.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员承担B.见证人员确定后，应当通知施工单位、检测单位和质量监督机构C.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可D.取样人员和见证人员只对试样的真实性负责【答案】B152、根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，关于发承包人未按规定时限办理事项的处理说法正确的是（）。A.发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，逾期未答复的，按照合同约定处理，合同没有约定的，竣工结算文件视为已被认可B.承包人未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负C.承包人可以催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议，发包人按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息D.承包人与发包人未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价，建设工程的价款就承包人因发包人违约所造成的价款有优先受偿权【答案】C153、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，应当予以报废的起重机械是（）A.须修理才能达到安全技术标准的B.超过制造厂家规定的使用年限的C.无安全技术档案的D.无齐全有效的安全保护装置的【答案】B154、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）。A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持B.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主题结构质量承担责任C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人应当承担责任D.承包人的保修责任可以免除【答案】B155、招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是（）。A.原则上不停止公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告C.依照当事人申请可停止公告D.公告部门可自行决定是否停止公告【答案】A156、某施工单位租用大型起重机械，提供的起重机械经检验不合格，但出租单位伪造了产品合格证和检测合格证明。施工单位虽然发现了出租单位的伪造行为，但为赶工期依然使用了该设备。结算时，施工单位提出出租单位存在欺诈行为，要求撤销合同。下列说法中正确的是（）。A.施工单位可以申请人民法院撤销该租赁合同B.出租单位可以以施工单位欺诈为由申请变更合同C.该合同因存在欺诈，属于可变更、可撤销合同D.该出租合同因违反强制性规定而无效【答案】D157、女大学生孙某毕业后被企业录用。.孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是(）。A.高处高温工作B.低温、冷水作业C.夜班劳动D.矿山井下作业【答案】D158、下列当事人提出的证据中，不能作为认定案件事实依据的是（）。A.未成年人所做的与其年龄和智力状况不相当的证言B.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言C.无正当理由未出庭作证的证人证言D.以严重侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据【答案】D159、施工单位在施工过程中，因操作不当，塔吊倒塌致路人受重伤，产生的债称为（）。A.合同之债B.侵权之债C.无因管理D.不当得利【答案】B160、针对建设工程质量，县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，无权采取的措施是()。A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件B.要求被检查的单位提供有关工程施工资料C.进入被检查单位的施工现场进行检查D.发现有影响工程质量的问题时，责令改正【答案】B161、甲于2007年11月15日向乙保险公司投了一份伤害保险，保险金额为3万元。2008年3月16日，甲被丙驾车撞伤，花费医疗费3万元。对此，正确的说法()。A.对于投保人而言，保险的根本目的不是发生灾难事件时能够得到补偿B.投保人、被保险人或者受益人知道保险事故发生后，可以先行撤离，等过几天再通知保险人C.保险单上载明的保险财产没有全部损失，应当按照全部损失进行保险索赔D.甲可以向乙保险公司请求给付3万元保险金【答案】D162、根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能再夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。A.抢修B.抢险C.抢工期D.生产工艺要求必须连续【答案】C163、某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是（）。A.其间构成了不当得利之债B.其间构成了无因管理之债C.其间构成了侵权之债D.其间没有形成债的关系【答案】C164、关于工程总承包的说法，正确的是（）。A.工程总承包企业经建设单位同意或根据合同约定，可以直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业B.建没单位选择工程总承包企业必须依法招标C.工程总承包评标应当采用综合评估法，评审的主要因素包括工程总承包报价、项目管理组织方案、设计方案和工程业绩等D.工程总承包项目经理必须具备工程建设类注册执业资格和高级工程师技术职称【答案】A165、某建设工程项目的工期为28个月，工程合同价为6000万元。根据《建筑工程施工许管理办法》的规定，建设单位开工前应当到位的资金不少于（）万元。A.1500B.1800C.2000D.3000【答案】B166、关于建造师的权利与义务，下列说法正确的是（）。A.施工单位签署质量合格的文件上，可以由注册建造师签章。B.修改注册建造师签章的工程施工管理文件，应当征得所在企业同意后，由其他注册建造师进行修改C.只有注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效。D.分包企业签署质量合格的文件上，只需要分包企业注册建造师签章【答案】C167、在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。A.设计文件规定的该工程的合理使用年限B.5年C.2年D.2个采暖期、供冷期【答案】A168、下列属于可撤销合同的是（）。A.因重大误解订立的合同B.以合法形式掩盖非法目的的合同C.恶意串通，损害他人利益的合同D.无权代理签订的合同【答案】A169、根据《民法典》建设用地使用权自（）时设立。A.划拨B.登记C.支付出让金D.转让【答案】B170、《中华人民共和国企业所得税法》规定，企业所得税的税率为（）。A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】D171、下列法规中，属于部门规章的是（）。A.《建设工程质量管理条例》B.《招标公告发布暂行办法》C.《北京市建筑市场管理条例》D.《重庆市建设工程造价管理规定》【答案】B172、下列证据可以单独作为认定案件事实的依据的是()。A.存有疑点的视听资料B.与原件核对无异的复印件C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言D.无正当理由未出庭作证的证人证言【答案】B173、国家一级建造师的主要执业范围是（）。A.担任建设工程项目施工的项目经理B.担任建设工程项目评估人员C.从事建设工程项目咨询工作D.从事建设工程项目预算工作【答案】A174、物权变更自登记时发生法律效力的是（）。A.船舶所有权B.土地抵押权C.机动车所有权D.地役权【答案】B175、建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是（）。A.发证机关核验施工许可证B.发证机关收回施工许可证C.施工企业重新办理施工许可证D.施工许可证自行废止【答案】D176、某投标文件只有法定代表人的签字，则下列说法中，正确的是（）。A.该投标文件是废标，必须既有法定代表人签字又有法定代表人盖章才是有效标书B.该投标文件是废标，必须既有单位盖章又有法定代表人签字或者盖章才是有效标书C.该投标文件不是废标，但前提条件是需要法定代表人的盖章D.该投标文件不是废标，不再需要任何附加条件【答案】D177、某工程地下室柱子钢筋绑扎完成，准备浇筑混凝土时，按《建设工程质量管理条例》要求，施工单位应通知建设单位和（）参加隐蔽验收。A.建设行政主管部门B.设计单位C.建设工程质量监督机构D.勘察单位【答案】C178、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列情形不属于否决投标的是（）。A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金B.投标文件逾期送达或者未送达指定地点C.投标文件无单位盖章且无单位负责人签字D.联合体投标未附联合体各方共同投标协议【答案】B179、某工程总承包合同工程总价款4000万元。经建设单位同意，总承包单位将部分专业工程分包，经结算，总承包单位支付人工、材料、设备费用等共计2500万元，支付给分包单位玉程价款'1000万元。根据.《营业税暂行条例》的规定，总承包单位应纳税营业额是（)万元A.4000B.3000C.2500D.1500【答案】B180、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为（）。A.简易交付B.拟制交付C.指示交付D.占有改定【答案】C181、某施正单位将工程转包,给建设单位造成5万元损失，侧该施工单位不可能承担的法律责任是()。A.赔偿损失B.降低资质等级C.责令停业整顿D.对主要负责人判处有期徒刑【答案】D182、赵某通过国家考试取得注册资格证书，第二年准备办理初始注册，其应当满足的条件不包括（）。A.经考核认定或考试合格取得资格证书B.受聘于一个相关单位C.达到继续教育要求D.没有明确规定不予注册的情形【答案】C183、甲将名下房子卖给乙，并就房屋买卖订立书面合同，但未进行房屋产权变更登记，关于房屋所有权的说法，正确的是（）。A.买卖合同无效，房屋所有权不发生变动B.买卖合同有效，房屋所有权归乙所有，但未经登记，不能对抗善意第三人C.买卖合同有效，房屋所有权不发生变动D.买卖合同有效，房屋所有权归乙所有【答案】C184、关于施工企业资质序列的说法，不正确的是()。A.施工总承包资质一般分为4个等级，即特级、一级、二级和三级B.专业承包序列设有60个类别C.施工总承包资质序列设有12个类别D.施工劳务资质不分类别与等级【答案】B185、根据招投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，（）。A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金【答案】B186、根据我国《民法典》的规定，在下列的行为中，可能是要约，也可能是要约邀请的是()。A.招标公告B.商业广告C.拍卖公告D.招标说明书【答案】B187、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的（）分开设置，并保持安全距离。A.办公区与生活区B.备料区与作业区C.办公、生活区与备料区D.办公、生活区与作业区【答案】D188、根据《行政许可法》，下列法律法规中，不得设定任何行政许可的是（）。（2015）A.法律B.行政法规C.地方性法规D.部门规章【答案】D189、在诉讼中，甲认为其享有对乙公司的代理权，其以乙公司名义与丙公司签订的合同应有效。而乙公司则认为只授权给了丁，甲并没有得到其授权。根据民事诉讼的举证原则，本案中关于代理权的举证责任应当由（）承担。A.甲B.乙公司C.丁D.丙公司【答案】A190、王某在某建筑工程公司工作2年，缴纳失业保险满2年，失业4个月中领取了失业保险金，随后找到新的工作重新上岗，工作2年并继续缴纳失业保险满2年后再次失业，则其二次失业后领取失业保险金的期限最长为()个月。A.12B.8C.6D.20【答案】D191、某工程项目工期为20个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明的情况下，建设单位预付该部分费用最低应为()万元。A.10B.20C.30D.50【答案】C192、甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，甲施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让给丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由（）。（2016）A.丙公司承担B.甲施工企业承担C.乙公司承担D.甲施工企业与丙公司分担【答案】A193、按照《民法典》的规定，可以作为保证人的是（）。A.厂矿的职能部门B.有限责任公司C.政府机关D.某高等学校【答案】B194、某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲担任其他市政工程的项目经理，根据有关规定，关于甲任职的说法,正确的是（）。A.甲不能同时担任该两个项目的项目经理B.经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理C.经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理D.经建设主管部门同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理【答案】B195、某工商局办公楼主体结构施工过程中，由于模板支撑系统承载力不足浇筑过程中发生坍塌事故，无人员伤亡，建设单位应当在质量事故发生后()小时内向工程所在地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.1B.6C.12D.24【答案】D196、对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费最终由（）负责。A.监理单位B.责任方C.建设单位D.施工单位【答案】B197、下列不属于安全事故调查组的组成人员的是()。A.安全生产监督管理部门人员B.事故单位工会代表C.监察机关人员D.事故单位技术负责人【答案】D198、为了保证案件的公正审判而要求与案件有一定利害关系的审判人员或其他有关人员，不得参与本案的审理活动或诉讼活动，这体现了（）。A.合议制度B.公开审判制度C.回避制度D.两审终审制度【答案】C199、关于建设用地使用权，下列说法正确的是（）。A.国家禁止以划拨方式设立建设用地使用权B.建设用地使用权期满自动续期C.建设用地使用权流转时附着于该土地的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分D.建设用地使用权消灭的，使用人应当及时办理注销登记【答案】C200、下列关于车辆购置税的说法中，不正确的是（）。A.销售单位开展优质销售活动所开票收取的有关费用，属于经营性收入，应作为价外收入计算征税B.进口自用的应税小汽车的计税价格包括关税完税价格和关税以及消费税C.纳税人自产自用应税车辆的计税价格，按照纳税人生产的同类应税车辆的销售价格确定，不包括增值税税款D.销售汽车的纳税人代收的保险费，一律不计入计税依据中征收车辆购置税【答案】D201、仲裁机构受理仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结构制作裁决书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是（）。A.调解书不具有强制执行效力B.调解书自作出之日起发生法律效力C.调解书与裁决书具有同等法律效力D.裁决书不可以申请撤销【答案】C202、甲是某水泥厂的法定代表人，2016年3月5日，甲有确切证据证明水泥厂的工人乙在以甲的代理人的身份对外签订水泥销售合同。甲没有对此表示同意，也没有表示反对，则（）。A.应视为甲已经同意B.应视为甲是反对的C.是同意还是反对无法认定D.所签订的合同无效【答案】A203、甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公室楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同()。A.合同不可撤销B.该买卖合同有效C.该买卖合同可变更D.该买卖合同效力待定【答案】D204、某项施工中施工单位偷工减料，造成建设工程不符合规定的质量标准，给建设单位造成了损失。建设行政主管部门不能对该施工单位实施的制裁是()。A.责令停业整顿B.降低资质等级C.责令改正D.罚金【答案】D205、（2019年真题）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列情形中，移动事故现场物件需满足的条件是（）A.抢救财产的需要B.疏通交通的需要C.经项目负责人同意D.保证移动物件人员的安全【答案】B206、关于商标专用权说法，以下说法错误的是（）。A.商标专用权的内容包括财产权和人身权B.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面C.商标专用权保护期限10年，可以申请续展D.未经核准注册的商标不受商标法保护【答案】A207、实行施工总承包的建设工程在施工过程中发生了安全事故,应由()负责向有关主管部门报告。A.建设单位B.监理单位C.施工总承包单位D.分包单位【答案】C208、根据《绿色施工导则》对提高用水效率作出规定，下列说法错误的是（）。A.施工中采用先进的节水施工工艺B.施工现场喷洒路面，绿化浇灌不得采用市政自来水C.养护用水应采取有效的节水措施，严禁采取无措施浇水养护混凝土D.施工现场供水管网根据用水量设计布置，采取有效措施减少管网和用水器具的漏损【答案】B209、关于设计单位的权利的说法，正确的是（）。A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成D.设计深度由设计单位酌定【答案】B210、投标有效期应从（）之日起计算。A.招标文件规定的提交投标文件截止B.提交投标文件C.提交投标保证金D.确定中标结果【答案】A211、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供担保，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）。A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同B.丙的保证方式为一般责任保证C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给定，丙不再承担保证责任E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任【答案】B212、录像带属于（）。A.物证B.书证C.电子数据D.视听资料【答案】D213、女学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是（）。A.高处、高温工作B.低温、冷水作业C.夜班劳动D.矿山井下作业【答案】D214、201