2025建筑水利工程招标投标与合同管理

2025[建筑]水利工程招标投标与合同管理合同编号：合同签订地点：合同签订日期：本合同由以下双方于年月日在（以下简称“本工程”）所在地签订：发包人（以下简称“甲方”）：名称：地址：法定代表人：联系方式：承包人（以下简称“乙方”）：名称：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方拟对工程进行招标，并委托乙方作为中标人承建该工程，双方依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，遵循公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：第一章总则第一条合同的依据本合同的签订和履行，依据下列文件：本合同条款；本工程招标文件及补充文件；中标通知书；本工程相关的设计文件、技术规范及要求；其他相关法律法规及政策文件。第二条合同范围本合同范围为工程的施工、竣工及缺陷修复，具体范围以招标文件、施工图纸、工程量清单为准，以下简称“本工程”。第三条合同工期本工程合同工期为天，开工日期为年月日，竣工日期为年月日。第四条合同价款本合同采用（固定总价/固定单价）方式，合同总价为人民币元（大写：），以下简称“合同价”。第五条双方的权利与义务甲方负责本工程的前期审批、设计文件及施工条件的提供，并按合同约定支付工程款；乙方负责本工程的施工组织、施工管理及质量控制，并按合同约定工期、质量完成本工程。第二章招标投标程序第六条招标程序本次招标程序包括招标公告、资格预审、开标评标、中标通知等环节；甲方应依法发布招标公告，明确招标范围、投标人资格、投标截止时间等内容；乙方应按招标公告的要求编制投标文件，并在规定时间内提交至甲方。第七条资格审查甲方对投标人的资格进行审查，包括但不限于资质、业绩、财务状况等内容；通过资格审查的投标人方可参与后续投标竞争。第八条投标文件投标文件应包含施工组织设计、技术方案、报价清单、项目管理机构等内容；投标文件应真实、准确、完整，并符合招标文件的要求。第九条开标评标开标由甲方或其委托的招标代理机构主持，所有投标文件在公众监督下开标；评标委员会由技术、经济、法律专家组成，按照招标文件规定的评标标准和方法进行评审；评标结果应在规定时间内公示，公示期满后向中标人发出中标通知书。第十条中标通知书中标通知书为合同成立的依据，乙方应在收到通知后日内与甲方签订本合同；乙方无正当理由不签订合同的，甲方有权取消其中标资格，并要求赔偿损失。第三章合同条款第十一条工程质量乙方应严格按照设计文件、技术规范及标准施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准；工程质量不符合合同要求的，乙方应负责返工或修复，并承担相应费用及工期延误责任。第十二条工程进度乙方应按合同工期组织施工，确保工程按期完成；因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元；因甲方原因导致的工期延误，乙方应及时书面通知甲方，并由双方协商顺延工期。第十三条合同价款支付合同价款支付方式为：（按月支付/节点支付/竣工支付）；甲方应按合同约定及时支付工程款，不得无故拖延；乙方应按税务机关要求开具合法发票，甲方凭发票支付相应款项。第十四条材料与设备本工程所需材料和设备应符合设计文件及合同要求，并经甲方或监理单位验收合格后方可使用；乙方擅自使用不合格材料或设备的，甲方有权要求更换或停工，并由乙方承担相关费用。第十五条安全施工乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要措施确保施工安全；施工过程中发生安全事故的，乙方应承担相应责任，并赔偿由此造成的损失。第十六条知识产权本工程相关的技术、设计文件等知识产权归甲方所有；乙方不得将上述知识产权用于本合同以外的其他用途，否则应承担相应法律责任。第十七条保密义务双方应对在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术资料等信息予以保密；未经对方书面同意，不得向第三方披露上述信息。第四章合同的履行与管理第十八条合同的签订与履行本合同自双方签字盖章之日起生效，并严格按照国家法律法规及本合同约定履行。第十九条履约管理甲方应按合同约定提供施工条件和支持，乙方应按合同约定组织施工；施工过程中，双方应定期召开协调会议，解决施工中的问题。第二十条违约责任任何一方违反合同约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿造成的损失；因乙方原因导致工程质量问题的，甲方可要求其返工或修复，并由乙方承担相关费用。第二十一条争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第五章其他条款第二十二条合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。第二十三条生效条件本合同经双方签字盖章后生效。第二十四条未尽事宜本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：乙方（盖章）