电力施工简易合同范本

电力施工简易合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX电力科技有限公司，注册地址位于中国XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人：张三，联系电话甲方是一家从事电力工程施工、设备租赁及相关技术服务的企业，具备相应的企业资质和行业经验，为满足业务发展需要，拟委托乙方提供电力工程施工服务。

甲方地址：中国XX省XX市XX区XX路XX号XX栋XX层

法定代表人/负责人：张三

联系方式/p>

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX电力工程服务有限公司，注册地址位于中国XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人：李四，联系电话乙方是一家专业从事电力工程施工、设备租赁及相关技术服务的企业，拥有丰富的行业经验和专业技术团队，具备相应的企业资质和行业认证，能够满足甲方提出的电力工程施工需求。

乙方地址：中国XX省XX市XX区XX路XX号XX栋XX层

法定代表人/负责人：李四

联系方式/p>

合同简介：

本合同由甲方与乙方签订，旨在明确双方在电力工程施工服务中的权利与义务。甲方因业务发展需要，拟在XX省XX市XX区XX变电站建设一套110kV电力输变电工程，需要委托具备相应资质和经验的乙方提供电力工程施工服务。乙方同意接受甲方的委托，按照本合同约定的条款和条件，为甲方提供电力工程施工服务。双方基于平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下协议。本合同是双方合作的基础，所有条款均具有法律约束力，双方应严格履行。本合同范本的制定，充分考虑了电力工程施工行业的特殊性，确保合同内容符合行业规范和法律要求，为双方的顺利合作提供保障。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲方委托乙方承担XX省XX市XX区XX变电站110kV电力输变电工程施工服务的具体内容、标准及双方的权利义务。合同范围包括但不限于以下工作内容：乙方根据国家及行业相关电力工程施工标准、甲方提供的施工图纸及技术要求，负责该110kV电力输变电工程范围内的土建施工、电气设备安装、线路架设、系统调试及竣工验收到移交甲方的全过程施工服务。具体施工范围涵盖从工程开工准备至工程竣工验收合格并交付甲方使用，包括但不限于施工设计编制、材料设备采购（若合同约定）、现场施工管理、质量控制、安全文明施工、竣工资料整理及移交等全部施工活动。乙方须确保所施工工程质量达到国家及行业现行标准，并满足甲方使用需求。

第二条定义

1.**“工程”**：指本合同项下甲方委托乙方施工的XX省XX市XX区XX变电站110kV电力输变电工程，包括但不限于全部土建、电气安装及调试工作。

2.**“施工图纸”**：指甲方提供的符合国家及行业标准的全套110kV电力输变电工程施工图纸及技术文件。

3.**“技术标准”**：指国家及行业现行有效的电力工程施工及验收规范、标准，如《电力工程施工质量验收规范》（GB50293）、《110kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50233）等。

4.**“竣工日期”**：指乙方按照合同约定完成全部施工内容，并通过甲方及行业主管部门验收确认的日期。

5.**“不可抗力”**：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、战争、政府行为等。

6.**“保密信息”**：指在合同履行过程中，一方以书面、口头或其他形式向对方披露或双方共同知晓的，与对方商业秘密、技术秘密或工程信息相关的任何资料或数据。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

1.1甲方有权要求乙方按照施工图纸、技术标准和合同约定提供合格的电力工程施工服务，并对乙方的施工进度、质量及安全进行监督和检查。

1.2甲方应向乙方提供完整的施工图纸、技术文件及必要的技术交底，并确保其真实、准确、完整。

1.3甲方有权按照合同约定向乙方支付工程款，并有权对乙方的施工成果进行验收，验收合格后方可支付相应款项。

1.4甲方应配合乙方办理施工所需的各项许可、审批及备案手续，并承担相关费用。

1.5甲方应指派专人与乙方对接，协调解决施工过程中出现的问题，并提供必要的协助。

1.6甲方应保证乙方施工人员及设备的安全，承担因甲方原因导致的安全事故责任。

1.7甲方有权要求乙方在工程完工后提供完整的竣工资料及售后服务，并按照合同约定进行维护保养。

2.乙方的权力和义务：

2.1乙方有权按照合同约定收取工程款，并有权要求甲方提供必要的施工条件及配合。

2.2乙方应严格按照施工图纸、技术标准和合同约定，编制施工设计及专项施工方案，并报甲方审核同意后方可实施。

2.3乙方应组建专业的施工团队，配备合格的施工人员及设备，确保施工质量、安全及进度符合合同要求。

2.4乙方应建立健全质量管理体系，严格执行“三检制”（自检、互检、交接检），确保工程质量达到国家及行业标准。

2.5乙方应严格遵守安全生产法规，落实安全措施，做好安全教育培训，确保施工过程中不发生安全事故。

2.6乙方应妥善保管甲方提供的设备及材料，如有损坏或丢失，应承担赔偿责任。

2.7乙方应按时完成施工任务，并按照合同约定提交竣工资料及验收申请。如遇特殊情况需延期，应提前向甲方书面报告，并取得甲方同意。

2.8乙方应配合甲方及行业主管部门的验收工作，并对验收中发现的问题及时整改。

2.9乙方应承担因自身原因导致的工程延期、质量缺陷及安全事故的全部责任。

2.10乙方应提供至少一年的售后服务，并按照合同约定进行维护保养。如甲方要求延长售后服务期，双方可另行协商签订补充协议。

2.11乙方应遵守国家及地方有关环境保护的法律法规，采取有效措施减少施工过程中的环境污染，并承担由此产生的全部责任。

第四条价格与支付条件

1.本合同项下XX省XX市XX区XX变电站110kV电力输变电工程施工服务的总价款为人民币XXXX万元（大写：XXXX万元整），含税。

2.付款方式：采用分阶段付款方式。

3.预付款：合同签订后XX日内，甲方向乙方支付合同总价款的XX%，即人民币XXXX万元，作为预付款。

4.进度款：乙方完成土建工程主体施工并经甲方验收合格后XX日内，甲方向乙方支付合同总价款的XX%，即人民币XXXX万元；乙方完成电气设备安装并经甲方验收合格后XX日内，甲方向乙方支付合同总价款的XX%，即人民币XXXX万元。

5.竣工验收款：工程通过甲方及行业主管部门竣工验收合格后XX日内，甲方向乙方支付至结算总价款的XX%，即人民币XXXX万元，留XX%作为工程质量保证金。

6.质量保证金返还：工程质量保证金自工程交付使用之日起满XX年且无质量问题的，经甲方确认后XX日内一次性无息返还乙方。

7.支付账户：甲方应将款项支付至乙方以下银行账户：

开户名称：XX电力工程服务有限公司

开户银行：XX银行XX支行

银行账号：XXXXXXXXXXXXXXXX

8.乙方应在收到款项后向甲方开具等额发票。

第五条履行期限

1.本合同有效期为自合同签订之日起至工程竣工验收合格并甲方支付全部工程款之日止。

2.工程施工期限：自乙方收到甲方预付款并具备施工条件之日起XX日内完成全部施工内容，即竣工日期原则上应不超过XX日历天。

3.若因不可抗力或甲方原因导致工程延期，经双方书面确认后，施工期限相应顺延。

4.乙方应于工程完工后XX日内向甲方提交竣工报告及完整的竣工资料一套。

5.甲方应在收到乙方竣工报告及竣工资料后XX日内竣工验收，并出具验收意见。

6.验收合格后，乙方应配合甲方办理工程移交手续。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

1.1若甲方未按合同约定支付预付款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款部分XX‰的违约金，逾期超过XX日，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方赔偿损失。

1.2若甲方未按合同约定支付进度款或竣工验收款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款部分XX‰的违约金，逾期超过XX日，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方赔偿损失。

1.3若甲方原因导致工程验收延期，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款XX‰的违约金，但累计不超过合同总价款的XX%。

1.4若甲方未按合同约定返还质量保证金，每逾期一日，应向乙方支付未返还部分XX‰的违约金。

1.5甲方提供的施工图纸或技术文件有重大缺陷或错误，导致乙方返工或工程损失，甲方应承担全部赔偿责任。

2.乙方违约责任：

2.1若乙方未按合同约定履行施工义务，导致工程延期，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款XX‰的违约金，但累计不超过合同总价款的XX%。

2.2若乙方施工质量不符合国家及行业标准，经甲方或第三方检测确认，乙方应无条件返工整改，并承担由此产生的全部费用。若返工后仍不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿全部损失。

2.3若返工后工程质量仍不合格，或出现重大质量安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的所有损失，包括但不限于工程损失、第三方索赔、行政处罚等。

2.4若乙方在施工过程中发生安全事故，应立即停止施工，采取救援措施，并承担全部安全事故责任及由此产生的所有费用，包括但不限于人员伤亡赔偿、财产损失赔偿、行政处罚等。

2.5若乙方未按合同约定提交竣工资料或竣工报告，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款XX‰的违约金，逾期超过XX日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

2.6若乙方擅自将工程转包或分包，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿合同总价款XX%的违约金。

2.7乙方未按合同约定配合竣工验收，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款XX‰的违约金，逾期超过XX日，甲方有权自行验收或委托第三方验收，费用由乙方承担。

3.违约金的计算标准：违约金以违约发生之日至实际支付之日止的逾期天数乘以违约金率计算。

4.任何一方违约导致合同解除的，违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失和间接损失。

5.若违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方还应赔偿不足部分。

6.双方应相互配合，积极解决合同履行过程中出现的问题，避免发生违约行为。

第七条不可抗力

1.不可抗力是指双方在签订合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、泥石流、战争、动乱、政府行为（如法律法规变更、政策调整、征收、征用等）、流行病疫情、罢工、火灾、爆炸等。

2.任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行合同义务的，不承担违约责任，但应在不可抗力事件发生后XX日内书面通知对方，并提供相关证明文件。

3.双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。

4.若不可抗力事件持续超过XX日，双方仍无法履行合同主要义务的，本合同自动解除，双方互不承担违约责任。

5.因不可抗力造成的损失，由双方各自承担，互不赔偿。

6.不可抗力事件消除后，双方应尽快恢复履行合同义务，并采取措施减少损失。

7.双方应在不可抗力事件发生后XX日内书面确认不可抗力事件的结束，以便合同恢复正常履行。

8.不可抗力条款的适用不影响合同其他条款的效力。

第八条争议解决

1.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，应提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。

2.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款，任何一方不得因此中断履行或采取其他不利于对方的行动。

3.诉讼期间，除非法院作出裁决，任何一方不得单方面变更或解除合同。

4.甲方所在地为合同签订地，即XX省XX市XX区XX路XX号。

5.双方在签订本合同前，应充分了解争议解决条款的内容，并承诺通过合法途径解决争议。

6.诉讼费用（包括但不限于案件受理费、律师费、保全费等）由败诉方承担；若双方均有责任，则按责任比例分担。

7.争议解决期间，双方应积极配合法院的工作，提供相关证据材料，并遵守法院的生效判决或裁定。

8.除非双方另有约定，争议解决结果对双方均有约束力，任何一方不得再就同一争议事项向其他机构提出诉求。

第九条其他条款

1.通知方式：双方在本合同中载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何书面通知或文件均应通过专人送达、挂号信、传真或电子邮件等方式发送至上述地址或联系方式。以专人送达方式发送的，签收之日视为送达；以挂号信方式发送的，寄出后XX日视为送达；以传真或电子邮件方式发送的，发出之日视为送达。任何一方变更联系方式，应提前XX日书面通知对方。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更本合同。

3.合同终止：出现以下情况之一，本合同终止：（1）合同履行完毕；（2）双方协商一致同意终止；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）一方严重违约，致使合同目的无法实现，守约方有权解除合同。

4.保密条款：双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他未公开信息承担保密义务