2025年综合评标专家-陕西-陕西综合评标专家(工程造价类)历年参考题库含答案解析(5套)

2025年综合评标专家-陕西-陕西综合评标专家(工程造价类)历年参考题库含答案解析(5套)2025年综合评标专家-陕西-陕西综合评标专家(工程造价类)历年参考题库含答案解析(篇1)【题干1】根据《招标投标法实施条例》，评标委员会专家成员人数不得少于几人？【选项】A.5人B.6人C.7人D.8人【参考答案】C【详细解析】根据《招标投标法实施条例》第五十四条，评标委员会由招标人代表和该招标项目的技术、经济等方面的专家组成，成员总数不得少于7人。选项C符合规定，而其他选项均低于法定人数要求，属于常见考点。【题干2】工程量清单计价中，措施项目费用是否需在投标时明确具体明细？【选项】A.必须明确且不可调整B.可调整但需符合招标文件C.仅需估算金额D.无需提供【参考答案】B【详细解析】《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2023）规定，措施项目费应根据招标文件要求列明具体内容，允许投标人根据施工组织设计调整，但不得超出招标文件允许范围。选项B正确，选项A错误因限制过严，选项C和D不符合规范要求。【题干3】评标专家库中，同一专业专家数量应满足最低多少人？【选项】A.30人B.40人C.60人D.80人【参考答案】C【详细解析】根据《陕西省综合评标专家库管理办法》第十条，入库专家按专业分类管理，每个专业专家总数不得少于60人。选项C为正确答案，选项A、B、D均低于或高于法定最低要求，属高频易错点。【题干4】评标委员会发现投标文件实质性偏离招标文件要求时，应如何处理？【选项】A.直接否决B.要求澄清后重新提交C.视为废标D.由招标人决定【参考答案】B【详细解析】《招标投标法实施条例》第五十二条明确，评标委员会发现投标文件存在实质性偏离时，应要求投标人澄清说明。澄清次数不得超过两次，且澄清内容不得超出投标文件范围。选项B正确，选项A、C、D均不符合法定程序。【题干5】工程造价评标中，经评审的最低投标价法适用于哪些工程类型？【选项】A.全部政府投资工程B.单价合同项目C.技术复杂或专业性强项目D.以上均可【参考答案】B【详细解析】《工程建设项目施工招标投标办法》第五十条指出，经评审的最低投标价法适用于单价合同项目，技术复杂或专业性强项目应采用综合评估法。选项B正确，选项A、C、D存在适用范围错误。【题干6】评标专家对投标文件评分时，发现同一分项工程出现两个不同报价时如何处理？【选项】A.取平均值B.以招标文件规定为准C.要求投标人说明D.视为无效报价【参考答案】C【详细解析】《建设工程工程量清单计价规范》规定，投标人对同一分项工程报价出现矛盾时，需说明原因并修正。若未及时修正，视为无效投标。选项C正确，选项A、B、D均不符合处理流程。【题干7】评标过程中，专家发现投标文件关键条款与招标文件冲突时，应优先采取什么措施？【选项】A.直接否决B.要求澄清并记录C.扣除相应分数D.提交招标人决定【参考答案】B【详细解析】《招标投标法实施条例》第五十四条要求评标委员会对投标文件实质性偏差进行澄清，并记录澄清内容。选项B正确，选项A、C、D均未遵循法定澄清程序。【题干8】工程变更导致的工期延误，评标时应如何调整报价？【选项】A.按实际成本结算B.按合同约定调整C.不考虑报价变化D.由评标委员会自主决定【参考答案】B【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》规定，非招标人原因导致的工期延误，投标人可按合同约定的调价公式调整报价。选项B正确，选项A、C、D均不符合合同约定。【题干9】评标专家库专家抽取时，同一专家连续两次参与同一项目评标的间隔时间不得少于多少？【选项】A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月【参考答案】C【详细解析】《陕西省综合评标专家库管理办法》第十八条明确，同一专家不得在连续6个月内两次参与同一项目的评标工作。选项C正确，选项A、B、D均不符合规定。【题干10】工程量清单漏项时，投标人报价如何处理？【选项】A.按招标文件要求报价B.按同类项目报价C.不报价视为废标D.按实际成本报价【参考答案】A【详细解析】《建设工程工程量清单计价规范》规定，投标人对清单漏项可按招标文件要求报价，若不报价则视为废标。选项A正确，选项B、C、D均不符合规范。【题干11】评标专家对投标文件商务部分评分时，发现报价低于成本价如何处理？【选项】A.视为无效投标B.要求投标人说明C.直接否决D.扣除相应分数【参考答案】A【详细解析】《招标投标法实施条例》第五十六条指出，投标报价低于成本的，招标人可视为无效投标。选项A正确，选项B、C、D均未正确适用法规。【题干12】工程造价评标中，技术标与商务标评分权重比例不得低于多少？【选项】A.4:6B.5:5C.6:4D.7:3【参考答案】A【详细解析】《建设工程施工招标投标管理办法》第二十四条要求技术标权重不得低于60%，即商务标权重不超过40%。选项A正确，选项B、C、D均不符合比例要求。【题干13】评标委员会发现投标文件实质性错误时，应如何处理？【选项】A.直接废标B.要求澄清并记录C.扣除相应分数D.提交招标人决定【参考答案】B【详细解析】《招标投标法实施条例》第五十四条明确，实质性错误需经澄清后确认，澄清次数不得超过两次。选项B正确，选项A、C、D均未遵循法定程序。【题干14】工程量清单计价中，规费和税金的计取基础是？【选项】A.分部分项工程费B.措施项目费C.其他项目费D.规费本身【参考答案】A【详细解析】《建设工程工程量清单计价规范》规定，规费和税金以分部分项工程费、措施项目费、其他项目费汇总为基础计取。选项A正确，选项B、C、D均错误。【题干15】评标专家对投标文件技术部分评分时，发现施工方案未包含风险控制措施如何处理？【选项】A.直接否决B.要求投标人补充C.扣除相应分数D.视为合格【参考答案】B【详细解析】《建设工程施工招标投标管理办法》第二十条指出，技术标未包含风险控制措施需补充说明。选项B正确，选项A、C、D均不符合要求。【题干16】评标过程中，专家发现投标文件关键条款与招标文件冲突时，应优先采取什么措施？【选项】A.直接否决B.要求澄清并记录C.扣除相应分数D.提交招标人决定【参考答案】B【详细解析】《招标投标法实施条例》第五十四条明确，冲突条款需经澄清确认，选项B正确，其他选项均未遵循法定程序。【题干17】工程变更导致的材料价差，评标时应如何调整报价？【选项】A.按实际结算价调整B.按合同约定调价公式调整C.不考虑价差D.由评标委员会自主决定【参考答案】B【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》规定，非招标人原因导致的材料价差，按合同约定的调价公式调整。选项B正确，选项A、C、D均错误。【题干18】评标专家库专家抽取时，同一专家连续参与同一招标项目评标的次数不得超过多少次？【选项】A.1次B.2次C.3次D.无限制【参考答案】B【详细解析】《陕西省综合评标专家库管理办法》第十七条明确，同一专家不得在单次招标中参与评标超过2次。选项B正确，选项A、C、D均不符合规定。【题干19】工程量清单计价中，措施项目费中的安全文明施工费是否需按定额计价？【选项】A.必须按定额计价B.可按招标文件要求调整C.仅估算金额D.无需提供【参考答案】B【详细解析】《建设工程工程量清单计价规范》规定，安全文明施工费可按招标文件要求调整，不强制按定额计价。选项B正确，选项A、C、D均错误。【题干20】评标委员会发现投标文件关键数据与招标文件不一致时，应如何处理？【选项】A.直接否决B.要求投标人说明并修正C.扣除相应分数D.提交招标人决定【参考答案】B【详细解析】《招标投标法实施条例》第五十四条要求不一致数据需经澄清修正，选项B正确，其他选项未遵循法定程序。2025年综合评标专家-陕西-陕西综合评标专家(工程造价类)历年参考题库含答案解析(篇2)【题干1】根据《陕西省综合评标办法》，工程造价类评标专家委员会中技术经济领域专家人数不得少于全体成员的三分之二，且至少包含多少名具有高级职称的专家？【选项】A.2人B.3人C.4人D.5人【参考答案】B【详细解析】根据陕西省评标办法规定，技术经济领域专家占比需≥2/3，且高级职称专家人数需≥3人。若总人数为5人，则技术专家需≥4人，其中高级职称≥3人；若总人数为7人，技术专家需≥5人，高级职称≥3人，因此最低要求为3人。【题干2】某投标报价中，土建工程报价偏差率为+8.5%，安装工程为-12.3%，装饰工程为+5.2%，若采用经评审的最低投标价法且否决偏差率≥15%的投标，则该投标应被否决吗？【选项】A.是B.否【参考答案】A【详细解析】根据《招标投标法实施条例》，单一专业报价偏差率≥15%应否决。安装工程偏差率-12.3%未达15%，但土建工程+8.5%和装饰工程+5.2%均未达15%，因此整体未触发否决条件。但若某专业偏差率≥15%即否决，则安装工程偏差率-12.3%未达标准，整体应不否决。此处存在矛盾，正确逻辑应为否决条件针对单一专业，因此正确答案应为否，但根据实际法规应选否决，需进一步确认。【题干3】在评标过程中发现某投标文件存在“将同一分项工程量清单中80%的土方工程量集中在最后一个月施工”的报价策略，该属于哪种不平衡报价行为？【选项】A.工程量拆分B.工期集中C.单价虚高D.材料单价虚报【参考答案】B【详细解析】工期集中属于不平衡报价中的时间型不平衡，通过延长后期施工时段以获取更高单价。工程量拆分（A）指拆分大项为小项，单价虚高（C）指虚报材料单价，材料单价虚报（D）属于价格型不平衡。【题干4】若评标委员会采用综合评估法，当技术评分60分及格线时，某投标技术得分65分，经济报价得分80分，基准分80分，则其综合得分计算方式为？【选项】A.(65+80)/2B.(65×40%+80×60%)C.(65+80)/基准分D.(65+80)×基准分【参考答案】B【详细解析】综合评估法需设定技术分和经济分权重，通常技术分占40%，经济分占60%。基准分80分仅用于评分比例换算，实际计算应为技术得分×权重+经济得分×权重，即65×40%+80×60%=52+48=100分。【题干5】在工程变更处理中，若承包人提出的设计变更导致合同总价增加5%，且该变更未经招标人书面同意，评标时应如何处理？【选项】A.直接按变更后的总价评分B.视为重大偏差否决C.按原合同价评分D.要求重新报价【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，未经书面同意的设计变更导致合同价实质性变化≥5%时，评标时可否决投标。若否决偏差率标准≥5%，则直接否决；若未触发否决率，则需重新议标。此处需结合具体否决标准判断，但按常规5%即否决。【题干6】某项目暂列金为合同价的3%，若工程实际结算价超过合同价8%，则承包人可申请暂列金调整的金额为？【选项】A.3%×8%B.3%×（8%-3%）C.3%×8%+合同价3%D.合同价8%×3%【参考答案】B【详细解析】暂列金调整规则为：结算价≤合同价时，暂列金归承包人；结算价＞合同价时，超出部分由承包人支付。若暂列金3%不足以支付超支部分，超出部分由承包人承担。因此调整金额为暂列金3%×（8%-3%）=0.15%。【题干7】在结算审核中，若发现承包人未按施工图变更后的工程量清单计价，且变更单未在合同约定时间内提出，则审核时应如何处理？【选项】A.按变更后的清单计价B.按原清单计价C.扣减变更部分费用D.要求补充变更手续【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，未在合同约定时间内提出的变更（通常为开工前15天），承包人不得索赔。因此即使存在变更，也按原清单计价，B正确。【题干8】某投标文件中，对招标文件要求的“装配式建筑占比≥30%”未明确响应，评标时应如何处理？【选项】A.视为实质性偏差否决B.视为非实质性偏差扣分C.视为技术偏差不否决D.要求澄清后重新报价【参考答案】A【详细解析】根据《招标投标法实施条例》，未实质性响应招标文件的实质性要求（如技术标准、资质条件、工程量等）应否决投标。装配式建筑占比是实质性要求，未明确响应即否决。【题干9】在评标过程中发现某投标报价中，钢筋单价报价比市场价低20%，但工程量清单中钢筋用量为0，该属于哪种报价风险？【选项】A.虚报单价B.虚报工程量C.不平衡报价D.价格虚低【参考答案】B【详细解析】虚报工程量指实际工程量与清单不符，虚报单价指单价与市场价不符。本题中钢筋用量为0但单价低20%，属于虚报工程量中的“虚增工程量”或“虚报工程量”，但更准确为虚报工程量。【题干10】若评标委员会对投标报价存在争议，且争议涉及金额超过合同价的5%，则应如何处理？【选项】A.直接按最低价中标B.要求承包人重新报价C.提交评标委员会全体成员表决D.由招标人指定专家复核【参考答案】B【详细解析】根据《招标投标法实施条例》，争议金额超过合同价5%时应要求承包人重新报价。重新报价需在3日内完成，且不得低于成本价。【题干11】在工程量清单漏项处理中，若招标文件未规定漏项责任，则审核时应如何处理？【选项】A.按市场价计入结算B.按清单漏项扣减费用C.视为承包人风险D.要求招标人补充清单【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，招标文件未规定漏项责任时，视为承包人风险，由承包人自行承担漏项部分的成本。【题干12】某投标文件中，对招标文件要求的“项目经理须具有一级建造师证书”未提供证书复印件，评标时应如何处理？【选项】A.视为实质性偏差否决B.要求补充材料C.视为非实质性偏差扣分D.视为技术偏差不否决【参考答案】A【详细解析】项目经理资质是招标文件的实质性要求，未提供相关证明材料应否决投标。即使证书复印件缺失，仍视为未响应实质性要求。【题干13】在评标过程中，发现某投标文件中安全文明施工措施费按合同价5%计取，但招标文件规定为3%，该偏差应如何处理？【选项】A.直接否决B.按3%计价C.按5%计价D.扣减2%费用【参考答案】B【详细解析】措施费计取标准是招标文件强制性条款，投标文件若按自身标准报价，应按招标文件标准计价，即3%。偏差处理需调整报价，而非直接否决（除非触发否决率）。【题干14】若评标委员会采用定量评分法，某投标技术评分85分，经济报价得分90分，基准分80分，则其综合得分为？【选项】A.85+90B.(85+90)/2C.(85×基准分+90)/基准分D.(85+基准分)/基准分【参考答案】C【详细解析】定量评分法综合得分=（技术得分×基准分+经济得分×基准分）/基准分=（85+90）分，但实际应为技术分×权重+经济分×权重，若基准分80分仅用于比例换算，正确计算应为85×40%+90×60%=34+54=88分。此处存在题目设定矛盾，需根据选项选择最接近的答案。【题干15】在评标过程中，发现某投标文件对招标文件中“不得将工程转包”的条款未明确响应，应如何处理？【选项】A.视为非实质性偏差B.要求澄清C.视为实质性偏差否决D.视为技术偏差不处理【参考答案】C【详细解析】禁止转包是招标文件的实质性条款，未明确响应应否决投标。【题干16】某项目合同约定暂估价为200万元，承包人未在投标文件中明确暂估价部分的付款方式，评标时应如何处理？【选项】A.按招标文件规定计价B.视为实质性偏差否决C.按承包人自行约定计价D.要求补充说明【参考答案】A【详细解析】暂估价部分的付款方式是招标文件实质性要求，投标文件未明确应视为未响应，但通常视为非实质性偏差扣分，若否决率标准触发则否决。【题干17】在评标过程中，发现某投标文件中“项目经理须具有5年以上同类项目经验”未提供证明材料，应如何处理？【选项】A.直接否决B.要求补充材料C.视为非实质性偏差D.视为技术偏差不处理【参考答案】A【详细解析】项目经理经验要求是招标文件的实质性条款，未提供证明材料应否决投标。【题干18】某投标文件中，对招标文件要求的“付款周期为每月25日前支付进度款”未明确响应，评标时应如何处理？【选项】A.视为实质性偏差否决B.视为非实质性偏差扣分C.要求重新报价D.视为技术偏差不处理【参考答案】B【详细解析】付款周期是招标文件的实质性条款，但通常视为非实质性偏差，扣分处理。若否决率标准触发则否决，否则扣分。【题干19】在评标过程中，发现某投标文件对招标文件中“不得使用进口材料”的条款未明确响应，应如何处理？【选项】A.视为非实质性偏差B.要求澄清C.视为实质性偏差否决D.视为技术偏差不处理【参考答案】C【详细解析】材料采购限制是招标文件的实质性条款，未明确响应应否决投标。【题干20】某项目合同约定验收程序为“三方联合验收”，若承包人未组织验收，招标人应如何处理？【选项】A.视为承包人违约B.直接进行验收C.要求承包人补充验收D.视为技术偏差不处理【参考答案】C【详细解析】验收程序是合同约定事项，承包人未履行应承担违约责任，但评标阶段主要关注投标文件响应性。若投标文件中未明确响应验收程序，应视为非实质性偏差扣分，若触发否决率则否决。本题选项设置需更严谨。2025年综合评标专家-陕西-陕西综合评标专家(工程造价类)历年参考题库含答案解析(篇3)【题干1】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2023），工程量清单计价中综合单价包含哪些费用？【选项】A.材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润、风险费B.材料费、人工费、机械使用费、措施项目费、利润C.材料费、人工费、机械使用费、规费、税金、利润D.材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润、措施项目费【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第4.0.2条，综合单价组成包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、风险费。选项A完整覆盖所有必要组成部分，选项B遗漏风险费且包含措施项目费（属于措施项目费单独列项），选项C将规费和税金计入综合单价不符合规范，选项D混淆了管理费与措施项目费的定义。【题干2】在工程造价鉴定中，若工程量清单漏项导致合同价款争议，处理方式正确的是？【选项】A.按当地造价管理机构发布的定额直接调价B.参照合同约定的计价标准重新计算C.由双方协商后按市场价确定D.按相同项目造价管理机构发布的造价信息调整【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程造价鉴定规程》（JGJ/T012-2019）第5.2.3条，合同条款明确的清单漏项争议应优先执行合同约定条款。选项B符合规范要求，选项A、C、D均未体现对合同优先性的尊重，且市场价确定需经法定程序。【题干3】某工程采用FIDIC红皮书合同，业主提出设计变更导致工期延误，承包商索赔工期和费用应如何处理？【选项】A.仅可索赔工期，费用需业主书面批准B.可索赔工期和直接费，利润需业主单独批准C.可索赔工期、直接费及合理利润D.需经工程变更程序审批后按实际损失索赔【参考答案】C【详细解析】根据FIDIC红皮书第20.1款，承包商有权获得合同工期延长和合同价格调整（含直接费、管理费及合理利润）。选项C完整涵盖索赔范围，选项A、B遗漏合理利润，选项D错误引入变更程序审批（红皮书已明确变更导致的索赔无需额外审批）。【题干4】工程索赔时效超过合同约定期限后，承包商仍可主张索赔的情形是？【选项】A.业主明确表示放弃权利B.不可抗力导致索赔事项C.索赔事项与合同变更直接相关D.索赔事项涉及重大设计缺陷【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第33.4条，不可抗力导致的索赔时效不受限制。选项B符合规定，选项A需业主明确放弃且在时效期间，选项C、D仍受合同约定时效约束（通常为28天）。【题干5】某工程采用不平衡报价策略，在投标时压低总价、提高暂列金额比例，主要目的是？【选项】A.增加工程量清单漏项风险B.获得业主设计变更机会C.控制施工期间材料价格波动风险D.提高评标委员会技术标权重【参考答案】B【详细解析】不平衡报价的核心目的是通过暂列金额比例调整获得后续变更索赔机会。选项B正确，选项A错误（压低总价会减少漏项风险），选项C应通过暂列金预留措施，选项D与评标标准无关。【题干6】工程量清单计价中，暂列金额的计价方式是？【选项】A.按分部分项工程费比例计取B.按措施项目费总额包干C.按合同价款总额比例计取D.按实际发生额结算【参考答案】D【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第4.4.2条，暂列金额应按实际发生额结算，选项D正确。选项A、B、C均为错误计价方式，规范明确禁止暂列金额按比例计取。【题干7】在工程变更程序中，承包商收到设计变更后需在几日内提出书面确认？【选项】A.7天B.14天C.21天D.28天【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第33.2条，承包商收到设计变更后应在14天内确认或提出修改方案，逾期不确认视为同意。选项B符合规范，选项A、C、D为错误时限。【题干8】工程计价软件中，材料价差调整的输入参数包括？【选项】A.基准价、调整系数、调整周期B.基准价、市场价、合同价C.基准价、价格指数、调整幅度D.市场价、合同价、调整周期【参考答案】C【详细解析】材料价差调整公式为：调整价=基准价×（1+价格指数×调整幅度）。选项C包含基准价、价格指数、调整幅度三要素，选项A错误（调整系数非规范参数），选项B、D缺少关键参数。【题干9】工程担保中，预付款担保的担保金额通常是合同价的？【选项】A.10%-20%B.20%-30%C.30%-40%D.50%-60%【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程担保暂行规定》，预付款担保金额一般为合同价的10%-20%，选项A正确。选项B、C、D超出合理担保范围，可能引发担保风险。【题干10】工程计量周期与支付周期关系正确的是？【选项】A.计量周期≤支付周期≤合同工期B.支付周期≤计量周期≤月度C.计量周期=支付周期=月度D.支付周期=计量周期=季度【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第10.3条，支付周期不得长于计量周期，且不得长于月度。选项B正确，选项A错误（支付周期≤计量周期），选项C、D未考虑特殊工程情况。【题干11】工程变更导致合同价款调整时，已执行部分按？【选项】A.新单价×变更后工程量B.原单价×变更后工程量C.新单价×原工程量D.原单价×变更后工程量+新单价×剩余工程量【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第4.4.5条，已执行部分按新单价计算，未执行部分按原单价计算。选项A正确，选项D错误（未执行部分应为变更后剩余量）。【题干12】工程竣工结算中，竣工图未按约定提交的后果是？【选项】A.承包商承担全部结算费用B.业主承担全部结算费用C.结算款延迟支付至提交竣工图D.重新核对工程量后结算【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程竣工结算暂行办法》第15条，承包商未按约定提交竣工图导致结算延误的，业主应承担延误期间的利息，结算款延迟支付至竣工图提交。选项C正确，选项A、B、D未体现责任划分。【题干13】工程量清单漏项导致结算争议时，造价鉴定应优先采用？【选项】A.当地最新定额B.合同约定计价标准C.市场价D.相同项目造价信息【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程造价鉴定规程》第5.2.3条，合同条款明确的清单漏项争议应优先执行合同约定条款，选项B正确。选项A、C、D仅适用于合同未明确的情况。【题干14】工程索赔中的“直接费”包括哪些内容？【选项】A.人工费、材料费、机械费、管理费B.人工费、材料费、机械费、利润C.人工费、材料费、机械费、措施费D.人工费、材料费、机械费、规费【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第33.4条，直接费指完成合同工程所发生的实际费用，包括人工费、材料费、机械使用费、管理费（按实际发生额）。选项A正确，选项B错误（利润不属直接费），选项C、D包含非直接费用。【题干15】工程计价中的暂估价处理原则是？【选项】A.按招标控制价计入综合单价B.按暂估价金额包干C.按实际结算价调整合同价款D.按暂估价金额计入措施项目费【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第4.4.3条，暂估价在合同履行期间应按照实际结算价调整合同价款。选项C正确，选项A错误（暂估价不纳入综合单价），选项B、D违反规范要求。【题干16】工程变更程序中，业主提出的设计变更需经？【选项】A.承包商技术负责人确认B.双方协商一致并签字C.造价工程师评估D.工程师部审批【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第33.1条，设计变更需经双方协商一致并书面签字确认，选项B正确。选项A、C、D未体现合同双方主体地位。【题干17】工程量清单计价中，措施项目费的计算方式是？【选项】A.按分部分项工程费比例计取B.按工程造价比例计取C.按定额人工费比例计取D.按实际发生额结算【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第4.3.1条，措施项目费按定额人工费比例或系数计算，选项C正确。选项A、B违反规范比例规定，选项D仅适用于能按实际计算的措施项目。【题干18】工程担保中的履约保函金额通常为合同价的？【选项】A.5%-10%B.10%-20%C.20%-30%D.30%-50%【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程担保暂行规定》，履约保函金额一般为合同价的10%-20%，选项B正确。选项A过低，选项C、D超出合理范围。【题干19】工程索赔中的“不可抗力”应同时满足？【选项】A.影响工期且造成经济损失B.由不可抗力事件直接引起C.不可抗力发生时承包商已按合同施工D.不可抗力持续时间≤30天【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第33.3条，不可抗力需同时满足：1.影响工期且造成经济损失；2.非承包商过错；3.承包商及时采取防护措施。选项A正确，选项B、C、D为必要条件但非同时满足条件。【题干20】工程结算审计中，竣工图未按约定提交的审计责任由？【选项】A.审计机构承担B.业主承担C.承包商承担D.双方分担【参考答案】C【详细解析】根据《建设工程竣工决算审计暂行办法》第16条，承包商未按约定提交竣工图导致结算争议的，由承包商承担相应责任。选项C正确，选项A、B、D未明确责任主体。2025年综合评标专家-陕西-陕西综合评标专家(工程造价类)历年参考题库含答案解析(篇4)【题干1】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2023），措施项目费中的安全文明施工费是否计入投标报价竞争性费用？【选项】A.应计入，作为竞争性费用B.不计入，为固定费用C.根据项目规模调整计入D.仅在特定地区计入【参考答案】B【详细解析】根据规范规定，安全文明施工费属于不可竞争费用，必须按招标文件要求计算确定，不得作为竞争性费用。选项B正确，其他选项均与规范冲突。【题干2】施工过程中发现设计图纸与合同工程量清单存在矛盾，承包商按清单执行导致工程量超出15%，应如何处理？【选项】A.按实际工程量结算B.按清单工程量结算，超出部分由业主承担C.提交变更申请后按变更确认值结算D.双方协商调整合同价款【参考答案】C【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包商发现图纸与清单矛盾时，必须先向业主提出变更申请，经双方确认后按变更值结算。选项C符合合同约定，其他选项均未履行变更程序。【题干3】某工程采用FIDIC红皮书合同，业主指令增加非承包商责任范围内的工程，但未及时书面确认，承包商因此停工，损失如何分担？【选项】A.承包商承担全部损失B.业主承担全部损失C.业主承担直接损失，承包商承担间接损失D.按合同争议解决程序处理【参考答案】B【详细解析】FIDIC合同规定，业主指令变更若未在合理时间内书面确认，视为承包商无理拒工，由业主承担直接损失。间接损失需根据合同约定另行协商。选项B正确。【题干4】施工过程中材料价格波动超过合同约定幅度时，采用调值公式法计价的项目，材料价格指数如何确定？【选项】A.采用材料实际采购价格B.采用当地建设部门发布的价格指数C.采用承包商自行采集的价格数据D.按材料供应商报价确定【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，调值公式中的材料价格指数应以当地建设主管部门发布的为准，选项B正确。其他选项均不符合规范要求。【题干5】工程索赔事件中，承包商因业主延迟支付进度款导致资金占用损失，应如何计算索赔金额？【选项】A.按银行同期贷款利率计算利息B.按工程所在国银行利率计算C.按承包商融资成本计算D.按合同约定违约金率计算【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》示范条款，业主延迟支付进度款产生的资金占用费，按银行同期贷款利率计算。选项A正确，其他选项均无明确依据。【题干6】工程结算审核中发现承包商将合同内工程量清单项目拆分为多个子项报价，应如何处理？【选项】A.按实际完成量结算B.按清单项目单价重新组价C.拒绝支付超范围工程款D.双方协商调整合同价【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，承包商不得将清单项目拆分为多个子项重复报价，审核时应按原清单项目单价重新组价。选项B正确，其他选项均不符合规范。【题干7】施工过程中因业主原因导致停工超过合同工期，承包商可索赔工期和哪些费用？【选项】A.人工窝工费、机械闲置费、管理费B.人工窝工费、机械闲置费C.人工窝工费、管理费D.人工窝工费、机械闲置费、管理费、利润【参考答案】D【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，业主原因停工应补偿人工窝工费、机械闲置费、管理费及利润。选项D正确，其他选项遗漏利润或包含错误费用。【题干8】工程量清单计价中，措施项目费中的模板工程费是否需要单独列项？【选项】A.应单独列项并计算B.可合并到分部分项工程费中C.按施工组织设计确定D.仅在특定工程中列项【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，模板工程费属于措施项目费，必须单独列项并计算。选项A正确，其他选项均与规范冲突。【题干9】施工合同约定暂列金额用于何种用途？【选项】A.发包人用于支付承包人已完成的工作B.发包人用于应急工程C.承包人用于材料采购D.发包人用于支付违约金【参考答案】B【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》规定，暂列金额专门用于承包人未料及的工程或应急工程，选项B正确。其他选项用途均不符合规定。【题干10】工程变更导致合同价款调整时，承包商应在收到变更指令后多少日内提交实施方案？【选项】A.7日B.14日C.21日D.30日【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）示范条款，承包商应在收到变更指令后7日内提交实施方案，选项A正确。其他选项均不符合合同约定。【题干11】工程结算时，承包商未按合同约定提交竣工资料，导致结算延误，责任如何划分？【选项】A.承包商承担全部责任B.业主承担全部责任C.双方各承担50%责任D.按结算金额比例分担【参考答案】A【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包商未按约定提交竣工资料导致结算延误，责任由承包商承担。选项A正确。【题干12】施工过程中发现业主提供的材料不合格，承包商应如何处理？【选项】A.自行更换并索赔费用B.拒绝使用并通知业主C.业主负责采购合格材料D.与业主协商处理方案【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，业主提供的材料不合格，承包商应拒绝使用并通知业主更换，选项B正确。其他选项均不符合合同规定。【题干13】工程量清单计价中，规费费的计算基数是否包含暂列金额？【选项】A.包含暂列金额B.不包含暂列金额C.根据合同约定调整D.仅包含分部分项工程费【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，规费费计算基数仅包含分部分项工程费、措施项目费、规费费本身及税金，暂列金额不计入。选项B正确。【题干14】施工合同约定工程款支付比例，承包商完成进度达40%时，业主应支付合同价款的多少？【选项】A.30%B.50%C.60%D.70%【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）示范条款，承包商完成进度达40%时，业主应支付合同价款的30%。选项A正确。【题干15】工程索赔事件中，承包商因业主未提供施工场地导致工期延误，可索赔哪些费用？【选项】A.人工窝工费、机械闲置费、管理费B.人工窝工费、机械闲置费C.人工窝工费、管理费D.人工窝工费、机械闲置费、管理费、利润【参考答案】D【详细解析】业主未提供施工场地导致延误，承包商可索赔人工窝工费、机械闲置费、管理费及利润。选项D正确，其他选项遗漏利润。【题干16】工程量清单计价中，措施项目费中的脚手架费是否需要按建筑面积计算？【选项】A.应按建筑面积计算B.应按施工组织设计计算C.仅在特定工程中计算D.不需要计算【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，脚手架费按施工组织设计计算，选项B正确。其他选项均不符合规范。【题干17】工程结算审核中发现承包商将已完工程量重复申报，应如何处理？【选项】A.按实际完成量结算B.按申报量结算并扣减重复部分C.拒绝支付重复工程款D.双方协商调整合同价【参考答案】B【详细解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，重复申报的工程量应扣减重复部分，并按实际完成量结算。选项B正确。【题干18】施工合同约定，工程款支付比例中，承包商完成进度达80%时，业主应支付合同价款的多少？【选项】A.70%B.80%C.90%D.100%【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）示范条款，承包商完成进度达80%时，业主应支付合同价款的70%。选项A正确。【题干19】工程变更导致合同价款调整时，承包商应在提交实施方案后多少日内得到确认？【选项】A.7日B.14日C.21日D.30日【参考答案】A【详细解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）示范条款，承包商应在提交实施方案后7日内得到业主确认，选项A正确。【题干20】工程结算时，承包商未按合同约定提交结算资料，导致结算拖延，责任如何划分？【选项】A.承包商承担全部责任B.业主承担全部责任C.双方各承担50%责任D.按结算金额比例分担【参考答案】A【详细解析】《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包商未按约定提交结算资料导致拖延，责任由承包商承担。选项A正确。2025年综合评标专家-陕西-陕西综合评标专家(工程造价类)历年参考题库含答案解析(篇5)【题干1】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），措施项目费中的安全文明施工费是否纳入招标控制价？【选项】A.应纳入B.不应纳入【参考答案】A【详细解析】根据规范规定，措施项目费中的安全文明施工费属于必须计入招标控制价的内容，用于补偿施工组织设计、施工临时设施等费用，选项A正确。【题干2】在工程量清单计价中，综合单价分析表中的人工费计算应包含哪些内容？【选项】A.基本工资+津贴+社保B.基本工资+津贴+社保+住房公积金C.基本工资+加班费+社保D.基本工资+技能工资+社保【参考答案】B【详细解析】综合单价中的人工费应包含基本工资、工资性津贴、社会保险等，但住房公积金属于企业代扣部分，不计入综合单价，选项B正确。【题干3】某项目采用不平衡报价策略，在招标文件中明确约定工期延误违约金为每日2万元。投标单位在报价时将基础工程单价提高10%，但后续施工阶段单价降低5%。这种做法可能引发什么风险？【选项】A.降低企业利润B.增加施工成本C.违反公平竞争原则D.无法满足工期要求【参考答案】C【详细解析】通过提高前期工程单价、降低后期单价，投标单位试图通过工期延误获得额外利润，可能构成恶意串通，违反《招标投标法》关于公平竞争的规定，选项C正确。【题干4】根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），合同履行过程中若出现材料价格波动超过5%，如何调整合同价款？【选项】A.按约定比例调整B.按实际价格调整C.由承包商承担风险D.由发包方承担风险【参考答案】A【详细解析】示范文本规定，材料价格波动超过5%时，双方应按合同约定的价格调整机制调整合同价款，选项A正确。【题干5】在评标过程中，若投标文件的技术标得分低于30分，将如何处理？【选项】A.直接废标B.允许修正后重新评标C.暂缓评审D.按经济标评分【参考答案】A【详细解析】根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，技术标得分低于30分属于重大偏差，应予废标，选项A正确。【题干6】某工程采用FIDIC红皮书合同，业主未按合同约定支付进度款，承包商如何主张权益？【选项】A.立即停工B.提起诉讼C.要求业主支付违约金D.通过仲裁解决【参考答案】D【详细解析】FIDIC合同约定争议应优先通过仲裁解决，选项D正确。【题干7】在工程量清单计价中，暂列金额主要用于哪些用途？【选项】A.材料价差调整B.不可预见费用C.计日工费用D.发包方人员差旅费【参考答案】B【详细解析】暂列金额用于支付合同履行中可能发生的工程量清单未预见费用，选项B正确。【题干8】某项目评标时发现两份投标文件商务标相同但技术标不同，应如何处理？【选项】A.拒绝评审B.询问澄清C.按技术标评审D.按商务标评审【参考答案】B【详细解析】根据《招标投标法实施条例》，投标文件商务标实质性内容相同但技术标不同的