包清工防水施工合同范本

包清工防水施工合同范本甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方有防水工程施工需求，乙方具备相应的施工能力和资质，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经友好协商，就乙方为甲方提供防水工程包清工施工服务事宜达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[具体工程名称]（二）工程地点[详细工程地点]（三）工程内容乙方负责对甲方指定的[具体建筑物或区域]进行防水施工，具体施工范围包括但不限于：1.[详细描述防水施工的部位，如屋面、卫生间、地下室等]2.对施工部位进行基层处理，包括清理、找平、修补等工作，确保基层符合防水施工要求。3.按照设计要求和施工规范，铺设防水卷材、涂刷防水涂料等防水施工操作。4.对防水工程的节点部位，如阴阳角、管根、落水口等，进行加强处理，确保防水效果。5.完成防水施工后的成品保护工作，防止防水工程受到损坏。（四）工程期限本工程自[开工日期]起至[竣工日期]止，共计[工期天数]天。如遇不可抗力因素或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量进行监督检查，要求乙方按照合同约定和施工规范进行施工。对乙方施工过程中出现的问题，有权要求乙方及时整改。按照合同约定的质量标准对工程进行验收，如工程质量不符合要求，有权要求乙方返工直至合格。2.义务在开工前，向乙方提供施工所需的图纸、技术要求等相关资料，并进行技术交底。负责协调施工现场的其他施工单位，为乙方施工创造良好的施工环境。按照合同约定的时间和方式支付工程款。及时组织对工程的验收工作。（二）乙方权利与义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程款。有权要求甲方提供施工所需的必要条件和协助。2.义务严格按照合同约定的工程内容、施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方的管理和协调。按照合同约定的工期完成施工任务，不得无故拖延工期。负责施工过程中的安全管理工作，采取必要的安全防护措施，确保施工人员的人身安全和财产安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任。对施工过程中产生的垃圾和废弃物进行清理，保持施工现场的整洁。工程竣工后，按照规定提供质量保修服务。三、工程质量（一）质量标准本工程的防水质量应符合国家和地方相关标准、规范以及甲方提供的设计要求，具体质量标准如下：1.防水卷材的品种、规格、性能等应符合设计要求和相关标准的规定。2.防水涂料的质量应符合国家标准和设计要求，涂刷应均匀，无漏刷、流坠等现象。3.防水工程的基层处理应符合要求，基层应平整、坚实、无裂缝、无松动等现象。4.防水工程的节点部位应处理得当，密封严密，无渗漏现象。5.防水工程完工后，应进行闭水试验或淋水试验，试验时间和结果应符合相关标准的规定，无渗漏现象。（二）质量检验1.乙方在施工过程中应严格进行质量自检，每完成一道工序应进行质量检查，合格后方可进行下一道工序的施工。2.甲方有权对乙方的施工质量进行抽检，如发现质量问题，乙方应及时整改。3.工程竣工后，乙方应向甲方提交工程质量验收报告，甲方应在收到报告后[验收时间]内组织验收。验收合格的，双方签署验收报告；验收不合格的，乙方应在甲方规定的时间内返工直至合格，返工费用由乙方承担。（三）质量保修1.本工程的质量保修期为[保修期限]，自工程竣工验收合格之日起计算。2.在质量保修期内，如出现防水质量问题，乙方应在接到甲方通知后[响应时间]内到达现场进行维修，维修费用由乙方承担。3.因甲方使用不当或不可抗力因素造成的防水损坏，乙方可提供有偿维修服务。四、工程价款及支付方式（一）工程价款本工程采用包清工的方式，工程价款为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。该价款包括乙方完成本合同约定的工程内容所需的人工费用、设备费用、工具费用、管理费用、利润、税费等一切费用。（二）支付方式1.合同签订后，甲方应在[支付时间]内向乙方支付工程预付款，金额为工程价款的[预付款比例]，即人民币[预付款金额]元（大写：[大写预付款金额]）。2.工程进度达到[进度节点]时，甲方应在[支付时间]内向乙方支付工程进度款，金额为工程价款的[进度款比例]，即人民币[进度款金额]元（大写：[大写进度款金额]）。3.工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应在[支付时间]内向乙方支付工程结算款，金额为工程价款的[结算款比例]，即人民币[结算款金额]元（大写：[大写结算款金额]）。4.剩余工程价款的[质保金比例]作为质量保证金，在质量保修期届满后，如无质量问题，甲方应在[支付时间]内一次性无息支付给乙方。五、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一日，应按照未支付金额的[逾期违约金比例]向乙方支付逾期违约金。2.如因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于人工费用、设备闲置费用等。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，每逾期一日，应按照工程价款的[逾期违约金比例]向甲方支付逾期违约金。逾期超过[逾期天数]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。2.如乙方施工质量不符合合同约定的质量标准，乙方应负责无偿返工直至合格，由此造成的工期延误和损失由乙方承担。如因乙方返工仍无法达到质量标准，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。3.如乙方违反施工现场的规章制度，不服从甲方的管理和协调，甲方有权要求乙方改正，如乙方拒不改正，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。六、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。（二）合同变更与解除本合同的变更或解除