医院病房楼建设合同范本

医院病房楼建设合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[医院全称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话号码]统一社会信用代码：[代码]乙方（承包方）：名称：[建筑公司全称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话号码]统一社会信用代码：[代码]鉴于甲方拟建设医院病房楼，乙方具备相应的建设资质和能力，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[医院病房楼具体名称]（二）工程地点[详细地点]（三）工程内容1.建筑工程：包括病房楼的基础工程、主体结构工程、屋面工程、内外墙装饰工程等，具体以施工图纸为准。2.安装工程：涵盖给排水工程、电气安装工程、消防工程、通风与空调工程等，符合国家相关标准和规范。3.附属工程：如室外道路、绿化、停车场等配套设施的建设。（四）工程规模总建筑面积约为[X]平方米，具体以施工图纸和实际测量为准。二、工程期限（一）开工日期本工程定于[具体日期]开工，如因不可抗力或甲方原因导致无法按时开工，开工日期相应顺延。（二）竣工日期乙方应在[具体日期]前完成全部工程建设，并通过甲方组织的竣工验收。（三）工期延误1.如因不可抗力、设计变更、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误，乙方应在事件发生后[X]天内书面通知甲方，并提供相关证明材料。经甲方确认后，工期相应顺延。2.若乙方自身原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款[X%]的违约金。延误超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任。三、工程质量（一）质量标准本工程应符合国家和地方现行的建筑工程施工质量验收规范和标准，以及甲方提供的设计文件和技术要求。工程质量应达到合格标准，争创[具体质量奖项]。（二）质量保证1.乙方应建立健全质量管理体系，严格按照施工图纸、施工规范和操作规程进行施工，确保工程质量。2.乙方应按照规定对原材料、构配件和设备进行检验和试验，合格后方可使用。3.工程竣工后，乙方应提供工程质量保修书，在质量保修期内承担保修责任。（三）质量验收1.乙方完成分项工程后，应自行组织验收，并向甲方提交验收报告。甲方应在收到报告后[X]天内进行验收，如验收合格，双方应签署验收文件；如验收不合格，乙方应在甲方规定的时间内整改完毕，重新申请验收。2.工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料和竣工验收报告。甲方应在收到报告后[X]天内组织相关部门进行竣工验收。经验收合格的，双方签署竣工验收证书；如验收不合格，乙方应负责整改，直至验收合格为止。四、合同价款与支付（一）合同价款本工程合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]），该价款为固定总价，除本合同另有约定外，不再调整。（二）付款方式1.合同签订后，甲方应在[X]天内向乙方支付合同总价款的[X%]作为预付款。2.工程进度达到[具体进度节点]时，甲方应在收到乙方提交的进度款申请报告后[X]天内支付合同总价款的[X%]。3.工程全部完工并通过竣工验收后，甲方应在[X]天内支付至合同总价款的[X%]。4.剩余合同总价款的[X%]作为质量保证金，在质量保修期届满后[X]天内无息支付给乙方。（三）支付凭证乙方应在每次申请付款时向甲方提供合法有效的发票和相关付款凭证。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利（1）有权对工程质量、进度、安全等进行监督检查。（2）有权要求乙方按照合同约定的时间、质量标准完成工程建设。（3）有权对工程设计变更进行审批。2.义务（1）按照合同约定的时间和方式支付工程价款。（2）提供施工所需的场地、水源、电源等条件。（3）及时组织工程验收和办理相关手续。（4）协调处理与工程建设有关的外部关系。（二）乙方权利和义务1.权利（1）按照合同约定的时间和方式收取工程价款。（2）要求甲方提供施工所需的设计文件和技术资料。（3）对甲方提出的不合理要求有权拒绝。2.义务（1）按照合同约定的时间、质量标准和施工图纸完成工程建设。（2）遵守国家和地方有关法律法规和建设工程管理规定，文明施工，安全生产。（3）保护施工现场周围的环境和公共设施，承担因施工造成的环境污染和公共设施损坏的赔偿责任。（4）负责施工现场的管理和安全保卫工作，防止发生安全事故。（5）按照规定向甲方提供工程竣工资料和质量保修书。六、材料设备供应（一）甲方供应材料设备1.甲方负责供应的材料设备，应在材料设备到货前[X]天通知乙方，双方共同进行验收。2.甲方供应的材料设备不符合质量要求或规格型号的，乙方有权拒绝使用，并要求甲方及时更换。由此造成的工期延误和经济损失由甲方承担。（二）乙方采购材料设备1.乙方采购的材料设备应符合国家和地方相关标准和甲方的要求，并提供产品质量证明文件。2.乙方采购的材料设备在使用前应进行检验和试验，合格后方可使用。如因乙方采购的材料设备质量问题导致工程质量事故，乙方应承担全部责任。七、工程变更（一）变更程序1.甲方提出工程变更时，应向乙方发出书面变更通知，并提供变更的设计文件和相关资料。乙方应在收到通知后[X]天内提出变更工程价款和工期的报告，经甲方确认后实施。2.乙方提出工程变更建议时，应向甲方提交书面报告，说明变更的原因、内容和对工程价款、工期的影响。经甲方同意后，双方签订变更协议，并按照变更协议执行。（二）变更价款调整工程变更导致合同价款调整的，双方应按照以下原则进行调整：1.合同中有适用于变更工程的价格，按照合同已有的价格计算变更合同价款。2.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格计算变更合同价款。3.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方确认后执行。八、违约责任（一）甲方违约责任1.甲方未按照合同约定支付工程价款的，每逾期一天，应向乙方支付逾期金额[X%]的违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担因此造成的损失。2.甲方因自身原因导致工程停工、窝工的，应赔偿乙方因此造成的经济损失。（二）乙方违约责任1.乙方未按照合同约定的质量标准完成工程建设的，应负责无偿返工或修复，直至达到质量标准为止。由此造成的工期延误和经济损失由乙方承担。2.乙方未经甲方同意擅自转包或分包工程的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价款[X%]的违约金。3.乙方违反合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任，给甲方造成损失的，应予以赔偿。九、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。（二）合同份数本合同一式[