施工用临时围墙合同范本

施工用临时围墙合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方信用代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方信用代码]鉴于甲方因[具体工程项目名称]施工需要，需搭建施工用临时围墙，乙方具备相应的施工能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[具体工程项目名称]施工用临时围墙工程（二）工程地点[详细工程地点]（三）工程内容乙方负责按照甲方提供的设计方案和要求，完成施工用临时围墙的搭建、安装、拆除及清理工作。具体包括但不限于以下内容：1.材料采购：乙方应根据设计要求采购符合质量标准的临时围墙材料，包括但不限于围墙板、立柱、连接件等。材料的规格、型号、质量等应经甲方确认。2.基础施工：根据现场实际情况和设计要求，进行围墙基础的施工，确保围墙的稳定性和安全性。3.围墙安装：按照设计方案和施工规范，将采购的围墙材料进行安装，保证围墙的安装质量和整体美观。4.拆除及清理：在工程结束或甲方要求拆除临时围墙时，乙方应及时进行拆除，并将现场清理干净，达到甲方要求的标准。二、合同工期（一）开工日期[具体开工日期]（二）竣工日期[具体竣工日期]（三）工期延误如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料。经甲方确认后，工期相应顺延。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。三、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程采用[固定总价/单价]方式计价，合同总价款为人民币[大写]元（￥[小写]元）。该价款包括但不限于临时围墙的材料采购、运输、安装、拆除、清理、税费等所有费用。（二）支付方式1.预付款：合同签订后，甲方应在[X]个工作日内支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[大写]元（￥[小写]元）。2.进度款：工程完成[X%]时，甲方应在[X]个工作日内支付合同总价款的[X%]，即人民币[大写]元（￥[小写]元）。3.竣工款：工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应在[X]个工作日内支付合同总价款的[X%]，即人民币[大写]元（￥[小写]元）。4.质保金：预留合同总价款的[X%]作为质保金，即人民币[大写]元（￥[小写]元）。质保期为[X]个月，自工程验收合格之日起计算。质保期满后，如无质量问题，甲方应在[X]个工作日内无息支付质保金。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量进行监督检查，要求乙方按照设计方案和施工规范进行施工。有权要求乙方提供工程进度报告、质量检验报告等相关资料。对乙方施工过程中出现的问题，有权要求乙方及时整改。2.义务按照合同约定的时间和方式支付合同价款。提供施工所需的场地、水电等必要条件。及时对乙方提交的工程资料进行审核和确认。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取合同价款。有权要求甲方提供施工所需的场地、水电等必要条件。2.义务严格按照设计方案和施工规范进行施工，确保工程质量和施工安全。按照合同约定的工期完成工程施工，不得擅自延误工期。提供工程所需的材料、设备等，并保证其质量符合要求。对施工过程中产生的安全事故和质量问题承担相应责任。负责施工现场的管理和环境保护，遵守相关法律法规和甲方的管理制度。五、工程质量及验收（一）工程质量标准本工程应符合国家和地方相关标准、规范的要求，以及甲方提供的设计方案和技术要求。（二）质量保证乙方应保证所提供的材料和施工质量符合合同约定的标准，在质保期内对工程质量问题免费进行维修和更换。（三）工程验收1.乙方完成工程施工后，应向甲方提交竣工验收报告。甲方应在收到报告后[X]个工作日内组织验收。2.工程验收合格的，双方应签署竣工验收报告。如验收不合格，乙方应按照甲方要求及时进行整改，直至验收合格为止。整改费用由乙方承担。六、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和方式支付合同价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。2.如因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应承担乙方因此造成的损失。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期完成工程施工，每延误一天，应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。2.如乙方提供的材料或施工质量不符合合同约定的标准，乙方应负责免费更换或整改，直至符合标准为止。如给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。3.如乙方擅自将工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。（二）合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。（三）保密