25年一级造价师《建设工程计价》考前押题卷（二）

2025年一级造价工程师执业资格考试《建设工程计价》考前押题卷（二）一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.在国外建设项目总投资中，场外设施费用于。A.为项目正常使用投入的家具、配件及设备的费用B.将公共设施接入现场而支付给政府机构和公共设施公司的费用C.支付给除承包方以外的服务提供方的费用D.为主体工程所做的辅助性配套工程的费用2.关于我国现行建设项目总投资构成的说法中，正确的是。A.非生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和B.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和C.固定资产投资为建筑安装工程费和设备及工器具购置费之和D.工程费用为建设投资和建设期利息之和3.某工程的建筑工程费用5000万元，安装工程费3000万元，设备及工器具购置费2000万元，工程建设其他费2000万元，预备费600万元，建设期贷款8000万元，建设期内产生利息200万元，流动资金400万元，铺底流动资金按照流动资金的30%计，则该项目的建设投资为万元。A.12600B.20600C.20800D.212004.某进口设备人民币货价600万元，国际运费折合人民币30万元，国际运输保险费率为3‰，则该设备应计的运输保险费折合人民币万元。A.1.805B.1.800C.1.890D.1.8965.下列国外建筑安装工程费的构成项目中，应计入单项工程开办费的是。A.工人招雇解雇费B.材料预涨费C.暂定金额D.周转材料摊销费6.根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，下列有关建设项目费用开支，应列入项目建设管理费的是。A.招募生产工人费B.工程咨询服务费C.人员培训及提前进场费D.专利及专有技术使用费7.某新建项目，建设前期年限为1年，建设期为2年，总贷款5000万元，贷款计划为第一年贷款40%，第二年贷款60%，年利率为8%，建设期内利息只计息不支付，则建设期第二年利息为万元。第2页A.366.4B.286.4C.244.7D.636.58.某建设项目建筑安装工程费为6000万元，设备购置费为1000万元，工程建设其他费用为2000万元，建设期利息为500万元，若基本预备费费率为5%，则该建设项目的基本预备费为万元A.350B.400C.450D.4759.根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含的内容的是A.流动资金借款产生的利息B.不可预见的人工费的价格上涨C.利率、汇率调整增加的费用D.国外贷款机构加收的管理费10.作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是。A.完成一定计量单位的某一施工过程所需消耗的人工、材料和机械台班数量标准B.完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台班数量及其费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的经济消耗指标11.在工程量清单中，最能体现分部分项工程项目自身价值的本质是。A.项目特征B.项目编码C.项目名称D.项目计量单位12.关于工程量清单中的计日工，下列说法正确的是。A.即指零星工作所消耗的人工、材料、机械B.在投标时计入总价，其数量和单价由投标人填报C.应按投标文件载明的数量和单价进行结算D.在编制招标工程量清单时，招标人仅需填写项目名称即可13.在下列工人工作时间中，属于有效工作时间的是()A.工人在工作过程中为恢复体力所必需的短暂休息时间B.施工工艺特点引起的工作中断所必需的时间C.木工工作之前磨凿子所消耗的时间D.抹灰工不得不补上偶然遗留的墙洞所必需的时间14.在机器工作时间的分类中，混凝土搅拌机搅拌混凝土时超过规定搅拌时间，属于。A.有根据的降低负荷下的工作时间B.不可避免的无负荷工作时间C.多余工作时间D.与机器有关的不可避免的中断时间15.某工程现场采用斗容量为0.5m3的挖掘机挖土，每一次循环包括：提升斗臂、回转斗臂、卸土、反转斗臂并落下土斗四个组成部分，时间分别为25秒、15秒、10秒和15秒，循环期间有5秒钟交叠时间，若机械的正常利用系数为0.85，则该机械的台班产量定额为m3/台班。A.188B.240C.204D.22216.通过计时观察，完成1m3砌体的基本工时为2h/m3，辅助工作时间占工序作业时间的20%。规范时间占定额时间的10%，则完成该工程的时间定额是工日/m3A.2.88B.2.21C.0.347D.0.33217.某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3，砼输送泵的时间利用系数为0.75，则该砼输送泵的产量定额为。A.150m3/台班B.0.67台班/100m3C.200m3/台班D.0.50台班/100m318.用规格为240×115×53mm的标准烧结砖砌筑240mm厚墙体，灰缝宽度为10mm，砌块损耗率为1%，则每10m3该种砌体空心砌块的消耗量为m3。A.7.74B.5291C.7.82D.534419.已知某材料原价为56500元（适用增值税率13%），运杂费5450元（通用增值税率为9%采购保管费率1.5%，运输损耗率2%，则该材料的单价为万元。A.6.41B.5.69C.5.74D.5.6720.在编制预算定额人工消耗量时，下列属于辅助用工的是。A.超过人工定额规定的材料、半成品运距的用工B.材料需在现场加工的用工C.正常施工条件下不可避免的零星用工D.工序交接时对前一工序不可避免的修整用工21.下列关于工程造价指数说法正确的是。A.造价指数分为单位工程造价指数、单项工程造价指数和建设工程综合指数B.单项工程造价指数可依据各单位工程造价指数加权平均获得C.建设工程综合造价指数是将各单项工程造价指数加权平均获得D.建设工程造价综合指数以各单项工程的建设规模加权平均获得22.关于国外项目投资估算的阶段划分与精度要求，下列说法正确的是。第4页A.项目的投资设想阶段，误差控制在±30%以内B.项目的投资机会研究阶段，误差控制在±20%以内C.项目的初步可行性研究阶段，误差控制在±20%以内D.项目的详细可行性研究阶段，误差控制在±5%以内23.按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入固定资产其他费的是A.预备费B.非专利技术使用费C.工程保险费D.生产准备费24.国外项目工程设计阶段对投资估算的精度的要求为误差控制在±()%以内。A.5B.10C.15D.2025.某地拟于2015年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2013年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元。假定2013年至2015年该地区工程造价年均递增5%。则该生产线的建设投资为万元。A.6000B.6300C.6600D.661526.关于建筑设计对民用住宅项目工程造价的影响，下列说法中正确的是。A.加大住宅宽度，不利于降低单方造价B.降低住宅层高，有利于降低单方造价C.结构面积系数越大，越有利于降低单方造价D.住宅层数越多，越有利于降低单方造价27.关于建设项目设计概算，下列说法正确的是。A.建设项目设计概算可以作为确定建设规模的依据B.设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据C.设计概算的编制对象是建设项目的固定资产投资D.单位建筑工程概算的编制方法包括概算定额法、概算指标法、生产能力指数法28.某拟建砖混结构住宅工程，结构形式与已建成的某工程相同，只是外墙保温贴面不同。类似工程外墙面为水泥砂浆抹面单价为8.95元/㎡，每平方米建筑面积消耗量为0.842㎡，新建工程外墙为贴釉面砖，每平方米建筑面积消耗量为0.82㎡，单价为49.75元/㎡，类似工程概算指标为580元/㎡，则该新建工程修正概算指标为元/㎡。A.568.37B.598.2C.613.26D.645.0029.当采用类似工程预算法编制建筑工程概算时，需要利用调差公式D=A.K进行价差调整，公式中的A和D通常可以是()A.成本单价或综合单价B.成本单价或全费用综合单价C.工料单价或综合单价D.工料单价或成本单价30.关于多层民用住宅工程造价与其影响因素的关系，下列说法中正确的是。A.层数增加，单位造价降低B.层高增加，单位造价降低C.结构面积系数越小，设计方案越经济D.宽度增加，单位造价上升31.下列施工图预算的编制步骤中，属于工料单价法而不属于实物量法的是()A.准备资料熟悉图纸B.列项并计算工程量C.编制工料分析表D.计算人材机的消耗量32.关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制，下列说法中错误的是。A.招标人只负责项目编码、项目名称、计量单位和工程量四项内容的填写B.同一招标工程的项目编码不得有重复C.清单所列项目应是在单位工程施工过程中以其本身构成该工程实体的分项工程D.当清单计价规范附录中有两个计量单位时，应结合实际情况选择其中一个33.投标人须知，主要包括对于项目概况的介绍和招标过程的各种具体要求，在正文中的未尽事宜可以通过中予以规定。A.投标人须知B.招标公告C.投标邀请书D.投标人须知前附表34.在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的是。A.资格预审公告B.投标文件C.招标公告D.招标文件35.关于招标工程量清单中的总承包服务费，下列说法正确的是。B.由招标人填写项目名称、项目编码、计量单位等C.一般可按照分部分项工程项目清单的15%～20%确定D.招标人应当按照投标人的投标报价支付该项费用36.下列属于投标人之间相互串通投标的行为是。A.属于同一集团下属企业按照集团要求协同投标B.招标人与投标人谋求特定投标人中标而采取的串通行为C.不同投标人的投标保证金从同一单位账户转出D.不同投标人委托同一个人办理投标事宜37.关于投标保证金，下列说法中正确的是。A.投标保证金的数额不得低于项目估算价的2%B.招标人应当在签订合同后的30日内退还所有投标人的投标保证金C.投标人拒绝延长投标有效期的，投标人无权收回其投标保证金D.投标有效期的期限可根据项目特点确定，一般项目投标有效期为60~90天38.确定投标报价综合单价的工作步骤有：①分析清单项目的工程内容；②计算分部分项工程人工、材料、施工机具使用费；③计算工程数量与清单单位含量；④确定计算基础；⑤计算综合单价。上述步骤正确的顺序是。A.④①②③⑤B.④①③②⑤C.④②①③⑤D.②④①③⑤39.关于建设工程施工评标，下列说法中正确的是。A.评标委员会按照公平、公正、公开的原则评标B.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清C.评标委员会可以要求投标人澄清投标文件疑问直至满足评标委员会的要求D.招标人不得授权评标委员会确定中标人40.总承包企业不仅承包工程项目的建设实施任务，而且提供建设项目的前期工作和运营准备工作的综合服务，该类总承包合同的类型是。A.EPC总承包B.交钥匙总承包C.设计-施工总承包D.采购-施工总承包41.招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供。A.预付款担保B.投标担保C.质量保证金D.工程款支付担保42.根据《标准施工招标文件》的通用合同条款规定，承包人能获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是。A.基准日后法律的变化B.发包人原因导致试运行失败C.发包人提前向承包人提供工程设备D.发包人在工程竣工前占用工程43.某建筑工程钢筋用量为1000t，施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅±5%以上部分依据造价部门发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元/t，投标期、施工期间造价管理机构发布的钢筋综合基准价格为2500元/t、2800元/t，则需增调钢筋材料费为万元。A.17.5B.28.0C.30.0D.40.044.某建设工程施工过程中，由发包人供应的材料没有及时到货，导致承包人的工人窝工5个工日，每个工日单价为300元，窝工费为200元；承包人租赁的一台挖土机窝工5个台班，台班租赁费为500元；承包人自有的一台自卸汽车窝工2个台班，该自卸汽车折旧费每台班300元，工作时燃油动力费每台班80元。则承包人可以索赔的费用是 A.2500B.3500C.4100D.426045.根据我国现行合同条件，关于工程变更价款调整的说法中，正确的是。A.工程变更引起分部分项工程项目发生变化的，已标价工程量清单中没有适用、但有类似变更项目的，可以直接采用类似项目的单价B.工程变更引起措施项目发生变化的，承包人不需将事先拟实施的方案提交给发包人确认C.工程变更导致该清单项目的工程量变化不足15%的，变更工程的综合单价可由发承包双方协商调整D.因发包人原因提出的删减工程，致使承包人发生的费用不能被包含在其他工作中的，承包人有权提出并得到费用及利润补偿46.关于建设工程施工合同无效的价款纠纷的处理，下列说法中正确的是。A.竣工验收合格，但施工合同无效，承包人无权要求支付工程价款B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由发包人承担D.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分修复费用47.施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证要求应由提出。A.发包人B.监理人C.设计人D.承包人48.下列有关安全文明施工费预付的表述，正确的是。B.安全文明施工费应在开工前28天内预付C.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可以直接停工49.下列有关竣工结算中其他项目计价规定的表述，正确的是()A.暂列金额应减去工程价款调整金额计算，如有余额归承包人B.总承包服务费应依据合同中约定的金额计算，不得调整C.计日工应按发包人实际签证确认的事项计算D.施工索赔费用应根据承包人提交的索赔报告中列明的索赔事项和金额计算50.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），下列不属于工程变更内容的是。A.发包单位要求按时竣工而进行的相应工作B.改变工程的时间安排或实施顺序C.追加额外的工作D.改变合同中任何工作的质量标准或其他特性51.关于最终结清，下列说法中正确的是。A.最终结清是在工程保修期满后对剩余质量保证金的最终结清B.缺陷责任期满，承包人对合同内享有的索赔权利即自行终止C.质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应按合同约定的争议解决方式处理D.最终结清付款涉及政府投资的，应按国家集中支付相关规定和专用合同条款的约定52.某工程合同总额300万元，工程预付款为合同总额的20％，主要材料、构件占合同总额的50％，则工程预付款的起扣点为（）万元。A.180B.200C.150D.14053.某土方工程按照《建设工程工程量清单计价规范》签订了单价合同，招标清单中土方开挖工程量为8000m3，施工过程中承包人采用了放坡的开挖方式，完工计量时，承包人因放坡增加土方开挖量1000m3，因工作面增加土方开挖量1600m3，因施工操作不慎塌方增加土方开挖量500m3，则应予结算的土方开挖工程量为m3。A.11100B.10600C.9000D.800054.关于工程计量，下列说法正确的是。A.成本加酬金合同按照总价合同的计量规定进行计量B.按合同文件规定的方法、范围、内容和单位计量C.单价合同工程量以承包人实际完成的工程量计量D.超出合同工程范围施工的工程量发包人应予计量55.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是。A.工程竣工验收合格，承包人请求按合同支付工程价款B.工程竣工验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用C.工程竣工验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合56.关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是。A.实行国库集中支付的政府投资项目，质量保证金应预留在财政部门B.社会性资本的质量保证金应预留在发包方C.缺陷责任期内因不可抗力原因造成的缺陷，发包人负责维修，可从质量保证金中扣除相应费用D.最终结清时，如果承包人被扣留的质保金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用，则承包人应承担不足部分57.关于索赔费用的描述，下列说法中正确的是。A.在计算停工损失中的人工费时，通常采取人工单价乘以折算系数计算B.保函手续费通常是在加速施工情况下发生的索赔费用C.现场管理费的索赔主要指总部职工工资D.因窝工引起的机械设备费的索赔统一按照机械折旧费计算58.根据现行《标准设计施工总承包招标文件》，其他项目清单中依法必须招标的专业工程暂估价项目的招标，下列说法正确的是。A.由发承包人共同作为招标人的，与组织招标有关的费用由承包人承担B.由承包人作为招标人的，承包人仅将评标结果报发包人备案C.该专业工程的中标价不会影响总承包人的合同价格D.由承包人作为招标人的，与组织招标有关的费用被认为已经包括在签约合同价中59.某建设项目由两个单项工程组成，其中单项工程B为新增工程，有关费用如下表所示。已知新增的单项工程B的项目建设管理费、用地与工程准备费、建筑设计费和生产工艺流程设计费分别为100万元、120万元、60万元和40万元。则单项工程B的新增固定资产价值是万元。项目名称建筑工程/万元安装工程/万元生产设备/万元单项工程A3000——单项工程B800A.3128.3B.3135C.200D.13560.基本建设项目概况表是竣工财务决算报表的一种，以下属于基本建设项目概况表中的内容。A.交付的固定资产B.固定资产C.流动资产D.新增生产能力二、多项选择题（共20题，每题2分，每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61.下列有关措施项目费计算的表述，正确的是。A.施工排水、降水费是以排水、降水量计算B.脚手架费以建筑面积或垂直投影面积以“m2”计算C.大型机械设备进出场及安拆费通常按照机械设备的使用数量以“台次”为单位计算D.超高施工增加费通常按照建筑物的全部建筑面积以“m2”为单位计算E.混凝土模板及支架（撑）费按照模板面积以“m2”为单位计算62.下列关于设备及工器具购置费的说法正确的是。A.国产标准设备原价含备品备件，非标准设备不含备品备件B.进口设备离岸价费用划分与风险转移的分界点一致C.银行财务费的计算基数为到岸价D.设备运杂费包括采购、保管和管理人员的劳动保护费63.关于工程定额计价和工程量清单计价模式的异同，下列说法正确的有。A.定额计价属于交易决定价格的市场法计价机制B.工程量清单计价属于生产决定价格的成本法计价机制C.工程造价可以表示为工程量和单价的乘积后的汇总D.定额计价容易导致风险分担方式不明确，引起价款纠纷E.工程量清单计价更注重在项目前期合理设定投资目标，为建设单位制定投资方案提供依据64.下列人工、材料、机械台班的消耗，应计入定额消耗量的有。A.工人规范工作时间B.施工本身原因造成的工人停工时间C.措施性材料的合理消耗量D.不可避免的材料运输损耗E.不可避免的无负荷机械工作时间65.工程计价分为工程计量和工程组价两个环节，下列工作内容属于工程计量环节的有A.调查当时当地的工程单价B.划分工程项目C.工程单价的确定D.工程实物量计算E.工程造价的计算66.关于人工定额消耗量的确定，下列计算式正确的有。A.工序作业时间=基本工作时间×（1+辅助工作时间占比）B.工序作业时间=基本工作时间+辅助工作时间C.规范时间=准备与结束工作时间+辅助工作时间+不可避免的中断时间D.定额时间=基本工作时间/（1-辅助工作时间）E.定额时间=规范时间+工序作业时间67.下列费用项目中，属于安装工程费用的有。A.被安装设备的防腐、保温等工作的材料费B.设备基础的工程费用C.对单台设备进行单机试运转的调试费D.被安装设备的防腐、保温等工作的安装费E.与设备相连的工作台、梯子、栏杆的工程费用68.在编制机械台班单价时需要单独计算的安拆费场外运费的情况有。A.安拆简单、移动需要起重机运输机械的轻型施工机械B.安拆复杂、移动需要起重机运输机械的重型施工机械C.不需安拆的施工机械D.固定在车间的施工机械E.利用辅助设施移动的施工机械的辅助设施折旧费69.关于概算指标及其编制，下列说法正确的有。A.概算指标是以单项工程为对象的计价定额B.概算指标比概算定额更加综合和扩大C.概算指标的内容包括文字说明、列表形式以及必要的附录D.概算指标列表形式包括示意图、工程特征、经济指标、构造内容及工程量指标E.概算指标的表现形式分为综合指标和单项指标70.关于建设期内投资估算编制要求，下列说法正确的是。A.应分析市场的变动因素，对影响造价变动的因素进行盈亏平衡分析B.应做到工程内容和费用构成齐全，不提高或降低估算标准C.流动资金的估算应按照全部流动资金乘以生产负荷的百分比求得D.在静态投资部分的基础上，估算动态投资部分E.动态投资部分的估算应当以编制年的静态投资作为基础计算71.下列各项中，属于BIM在设计阶段应用内容的是。A.通过BIM技术对设计方案优选B.设计模型的多专业一致性检查C.增强投标人技术方案的可视性D.提升承包人项目利润空间E.进行限额设计72.根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，允许投标人根据自身情况自主报价的有A.单价措施项目费B.总价措施项目费C.专业工程暂估价D.计日工E.总承包服务费73.下列情形中，属于投标保证金不予返还的有。A.投标人在规定的投标截止日期前修改其投标文件B.投标人未按规定密封投标文件的C.投标人拒绝延长投标有效期的D.中标人未按招标文件规定提交履约担保E.投标人在规定的投标有效期内撤销投标文件74.在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对于投标文件有关文件做出必要澄清的情形包括。A.投标文件未经单位负责人签字B.对同类问题表述不一致C.投标文件中有含义不明确的内容D.有明显的计算错误E.投标人主动提出的澄清说明75.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列关于工程变更引起的措施项目费的调整的说法中错误的有。A.安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目调整，并考虑报价浮动因素B.安全文明施工费按实际发生变化的措施项目调整，不得浮动C.采用单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目结合已标价工程量清单项目规定确定单价D.按总价计算的可竞争的措施项目费，按实际发生变化的措施项目调整，不得浮动E.若承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项76.下列费用中，承包人可以申请索赔的有。A.法定增长的人工费B.承包人原因导致工效降低增加的机械使用费C.承包人垫资施工的垫资利息D.发包人拖延支付工程款的利息E.发包人错误扣款的利息77.发包人对工程质量有异议，竣工结算仍应按合同约定办理的情形有。A.工程已竣工验收的B.工程已竣工未验收，但实际投入使用的C.工程已竣工未验收，且未实际投入使用的D.工程停建，对无质量争议的部分E.工程停建，对有质量争议的部分78.新增固定资产价值共同费用的分摊中按照建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额比例分摊。A.项目建设管理费B.用地与工程准备费C.工程勘察费D.建筑设计费E.建设期利息79.下列关于新增无形资产价值确定的表述中，正确的有。A.投资者按无形资产作为资本金投入的，按评估确认的金额计价B.购入的无形资产，按合同约定的价款计价C.企业自创并依法申请取得的无形资产，按所能带来的收益计价D.接受捐赠的无形资产，按照发票账单所载金额或者同类无形资产市场价计价E.无形资产入账后，应在其有效使用期内分期摊销80.根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）通用合同条件，关于工程总承包合同价款结算，下列说法正确的有。A.总承包合同为总价合同，项目实施过程中，合同价格不因任何原因调整B.承包人应按合同约定支付各项税费，并根据税费的变化进行合同价格调整C.价格清单中列出的工程量，应视为要求承包人实际实施的工作量D.合同中可以约定工程的某些部分按照实际完成的工程量进行计量和支付E.工程进度款支付时，人工费应按月支付参考答案及解析一、单项选择题1.【答案】B【解析】A属于项目相关建设成本中的工器具及生产家具购置费；C属于与项目建设有关的咨询费和监理费；D属于项目基本建设成本中的附属工程费。2.【答案】A【解析】总投资=固定资产投资+流动资产投资=工程造价+流动资金（生产性项目工程造价=建设投资+建设期利息，建设投资=工程费用+工程建设其他费用+预备费，工程费用=设备及工器具购置费+建筑安装工程费。3.【答案】A【解析】建设投资=建筑工程费用5000万元+安装工程费3000万元+设备及工器具购置费2000万元+工程建设其他费2000万元+预备费600万元=12600万元。4.【答案】D【解析】国外运输保险费=（货价+国际运费）×国外运输保险费费率/（1-国外运输保险费费率）=（600+30）×3‰/（1-3‰）=1.896万元。5.【答案】D【解析】A属于人工费，B属于材料费，C属于国外建筑安装工程费大类。6.【答案】A【解析】项目建设管理费是指项目建设单位从项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的支出。包括工作人员薪酬及相关费用、办公费、办公场地租用费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、招募生产工人费、技术图书资料费（含软件）、业务招待费、竣工验收费和其他管理性质开支。7.【答案】B【解析】第一年贷款=5000×40%=2000（万元第二年贷款=5000×60%=3000（万元第一年利息=1/2×2000×8%=80（万元第二年利息=（2000+80+1/2×3000）×8%=286.4（万元）8.【答案】C【解析】基本预备费=（工程费用+工程建设其他费用）×基本预备费费率=（6000+1000+2000）×5%=450万元。9.【答案】D【解析】A属于运营期利息，BC属于价差预备费考虑的范畴。10.【答案】B【解析】预算定额是在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其费用标准。11.【答案】A【解析】项目特征是构成分部分项工程项目、措施项目自身价值的本质特征。12.【答案】A【解析】计日工表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价，BCD错误。13.【答案】C【解析】A属于必须消耗的时间中的休息时间；B属于必须消耗的时间中的不可避免的中断时间；D属于损失时间中的多余和偶然工作时间。14.【答案】C【解析】混凝土搅拌机超时搅拌属于机器进行任务内和工艺过程内未包括的工作而延续的时间。15.【答案】C【解析】一次循环的正常延续时间=25+15+10+15-5=60s，该搅拌机纯工作1h循环次数=3600/60=60次，机械纯工作1h正常生产率=60×0.5=30m3，机械台班产量定额=30×8×0.85=204m3/台班。16.【答案】C【解析】基本工作时间=2h/8h=0.25（工日/m3工序作业时间=基本工作时间+辅助工作时间=基本工作时间/（1-辅助时间%）=0.25/（1-20%）=0.3125（工日/m3）。时间定额=工序作业时间/（1-规范时间）=0.3125/（1-10%）=0.347（工日/m3）。17.【答案】A【解析】施工机具台班产量定额=机械1h纯工作正常生产率×工作班延续时间×机械时间利用系数=25×8×0.75=150m3/台班。18.【答案】C×（0.24×0.115×0.053）=7.817m319.【答案】B【解析】不含税材料原价=56500/（1+13%）=50000元，不含税运杂费=5450/（1+9%）=5000元。材料单价=（50000+5000）×（1+2%）×（1+1.5%）=5.694（万元）。20.【答案】B【解析】辅助用工。即技术工种劳动定额内不包括而在预算定额内又必须考虑的用工。如机械土方工程配合用工、材料加工（筛砂、洗石、淋化石膏），电焊点火用工等。21.【答案】C【解析】造价指数分为人材机市场价格指数、单项工程造价指数和建设工程造价综合指数，A错误；单项工程造价指数是报告期单项工程造价指标与基期单项工程造价指标的比值，B错误；建设工程造价综合指数是用各单项工程造价指数以总投资额为权重加权平均获得，D错误。22.【答案】C【解析】项目的投资设想阶段，允许误差大于30%；项目的投资机会研究阶段，误差控制在±30%以内；项目的详细可行性研究阶段，误差控制在±10%以内。23.【答案】C【解析】按照形成资产法分类，建设投资由形成固定资产的费用（包括工程费用和工程建设其他费用中按规定将形成固定资产的费用）、形成无形资产的费用（专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和商誉等）、形成其他资产的费用（生产准备费）和预备费四部分组成。24.【答案】A【解析】工程设计阶段的投资估算，这一阶段称为详细估算，或称为投标估算，对投资估算精度的要求为误差控制在±5%以内。25.【答案】D【解析】由于拟建项目与已建项目规模的比值是60/50=1.2，故生产能力指数近似取1，所以，拟建项目的建设投资=5000×（60/50）1×（1+5%）2=6615万元。26.【答案】B【解析】宽度加大，墙体面积系数相应减少，有利于降低造价，A错误；结构面积系数越小，越有利于降低单方造价，C错误；当住宅层数超过一定限度时，要经受较强的风力荷载，需要提高结构强度，改变结构形式，使工程造价大幅度上升，D错误。27.【答案】B【解析】A选项，建设规模应当在决策阶段确定而不是设计概算阶段。C选项设计概算编制的对象是建设项目的总投资。D选项单位建筑工程概算编制方法包括：概算定额法、概算指标法和类似工程预算法。28.【答案】C【解析】修正后的概算指标=580+49.75×0.82-8.95×0.842=913.26元/㎡。29.【答案】D【解析】类似工程预算法计算公式中，根据类似工程预算提供的资料，也可按照同样的计算思路计算出人材机费综合调整系数，通过系数调整类似工程的工料单价，再按照相应取费基数和费率计算间接费、利润和税金，也可得出所需的综合单价。30.【答案】C【解析】当住宅层数超过一定限度时，要经受较强的风力荷载，需要提高结构强度，改变结构形式，使工程造价大幅度上升，A错误；层高增加，单位造价增加，B错误；宽度加大，墙体面积系数相应减少，有利于降低造价，D错误。31.【答案】C【解析】AB属于两种编制方法共有的编制步骤。D属于实物量法的编制步骤。32.【答案】A【解析】分部分项工程项目清单所反映的是拟建工程分部分项工程项目名称和相应数量的明细清单，招标人负责包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量在内的5项内容。33.【答案】D【解析】投标人须知，主要包括对于项目概况的介绍和招标过程的各种具体要求，在正文中的未尽事宜可以通过“投标人须知前附表”进行进一步明确。34.【答案】C【解析】本题考核招标文件的组成内容。当不进行资格预审时，招标人应该发布招标公告，其中应载明招标文件的获取方法；如果进行资格预审，招标人应当向资格预审合格的潜在投标人发出资格预审通过通知书或投标邀请书，在资格预审通过通知书或投标邀请书中应当载明招标文件的获取方法。35.【答案】D【解析】A选项属于暂估价的概念；B选项由招标人填写项目名称、服务内容，没有项目编码和计量单位；C选项为暂列金额的确定依据。36.【答案】A【解析】B属于招标人与投标人串通；CD为“视为”串通投标。37.【答案】D【解析】投标保证金的数额不得超过项目估算价的2%，A错误；招标人最迟应当在与中标人签订合同后5日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息，B错误；投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金，C错误。38.【答案】B【解析】综合单价编制步骤：确定计算基础（消耗量指标和生产要素单价）→分析每一清单项目的工程内容→计算工程内容的工程数量与清单单位的含量→分部分项工程人工、材料、施工机具使用费的计算→计算综合单价。39.【答案】C【解析】评标活动应遵循公平、公正、科学、择优的原则，A错误；评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清，B错误；招标人可以授权评标委员会确定中标人，D错误。40.【答案】B【解析】交钥匙总承包的范围包括：①项目前期的投资机会研究、项目发展策划、建设方案及可行性研究和经济评价；②工程勘察、总体规划方案和工程设计；③工程采购和施工；④项目动用准备和生产运营组织；⑤项目维护及物业管理的策划与实施等。41.【答案】D【解析】招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。42.【答案】D【解析】A属于只能索赔费用的情形；B属于只能索赔费用+利润的情形；C属于只能索赔费用的情形。43.【答案】A【解析】投标人所承担的钢筋价格浮动上限=2500×（1+5%）=2625元/t，则钢筋价格波动为2800元/t时可将投标人报价上调：2800-2625=175元/t，则共调增钢筋材料费175×1000=17.5万元。44.【答案】C【解析】承包人的工人窝工5个工日，每个工日按照窝工费200元，共可以索赔1000元；承包人租赁的一台挖土机窝工5个台班，台班租赁费为500元，共可以索赔2500元；承包人自有的一台自卸汽车窝工2个台班，按照折旧费每台班300元，共可以索赔600元。以上合计4100元。45.【答案】D【解析】已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或总价调整，A错误；工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交给发包人确认，B错误；工程变更导致该清单项目的工程量变化不足15%的，综合单价可不调整。46.【答案】B【解析】建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理1）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；（2）修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。47.【答案】D【解析】现场签证的提出：承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任事件等工作的，发包人应及时以书面形式向承包人发出指令，提供所需的相关资料，承包人在收到指令后，应及时向发包人提出现场签证要求。48.【答案】A【解析】发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支付；发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担连带责任。49.【答案】C【解析】其他项目应按下列规定计价：①计日工应按发包人实际签证确认的事项计算；②暂估价应按发承包双方按照《建设工程工程量清单计价规范》的相关规定计算；③总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算；④施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算；⑤现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算；⑥暂列金额应减去工程价款调整（包括索赔、现场签证）金额计算，如有余额归发包人。50.【答案】A【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的规定，工程变更的范围和内容包括1）增加或减少合同中任何工作或追加额外的工作2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸5）改变工程的时间安排或实施顺序。51.【答案】D【解析】所谓最终结清，是指合同约定的缺陷责任期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动。A错误；承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止。B错误；最终结清时，如果承包人被扣留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，承包人应承担不足部分的补偿责任。C错误。52.【答案】A【解析】预付款起扣点=300-300×20%/50%=180万元。53.【答案】D【解析】工程计量的原则1）不符合合同文件要求的工程不予计量。（2）按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量。（3）因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量。54.【答案】B【解析】成本加酬金合同按照单价合同的计量规定进行计量，A错误；单价合同工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的且依据国家现行工程量计算规则计算得到的工程量确定。C错误；因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量。D错误。55.【答案】C【解析】选项C，建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理1）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费第20页用；（2）修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。56.【答案】D【解析】AB选项，实行国库集中支付的政府投资项目，质量保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。社会投资项目采用预留质量保证金方式的，发承包双方可以约定将质量保证金交由金融机构托管。C选项，缺陷责任期内，由他人及不可抗力原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从质量保证金中扣除费用。57.【答案】A【解析】保函手续费是指因发包人原因导致工程延期时，承包人必须办理相关履约保函的延期手续，对于由此而增加的手续费，承包人可以提出索赔。故选项B错误。现场管理费的索赔包括承包人完成合同之外的额外工作以及由于发包人原因导致工期延期期间的现场管理费，包括管理人员工资、办公费、通信费、交通费等。故选项C错误。机械使用费的索赔，如果机械设备是承包人自有设备，一般按台班折旧费、人工费与其他费之和计算；如果是承包人租赁的设备，一般按台班租金加上每台班分摊的施工机械进出场费计算。故选项D错误。58.【答案】D【解析】对于依法必须招标的暂估价项目，专用合同条件约定由承包人作为招标人的，招标文件、评标方案、评标结果应报送发包人批准，与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中；专用合同条件约定由发包人和承包人共同作为招标人的，与组织招标工作有关的费用在专用合同条件中约定。暂估价项目的中标金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。59.【答案】B（1000+800+1200+3000）=50万元；用地与工程准备费=1000×120/（1000+3000）=30万元；建筑设计费=1000×60/（1000+3000）=15万元；生产工艺流程设计费=40万元；则单项工程B的新增固定资产价值=（1000+800+1200）+50+30+15+40=3135万元。60.【答案】D【解析】基本建设项目概况表。该表综合反映基本建设项目的基本概况，内容包括该项目总投资、建设起止时间、新增生产能力、主要材料消耗、建设成本、完成主要工程量和主要技术经济指标，为全面考核和分析投资效果提供依据。第21页二、多项选择题61.【答案】BC【解析】本题考核可计量的措施项目费的计算1）成井费按照设计图示尺寸以钻孔深度按米计算；（2）超高施工增加费，按超高部分的建筑面积以“m2”为单位计算；（3）混凝土模板及支架（撑）按模板与构件的接触面积以“