外架施工合同

外架施工合同一、合同双方基本信息发包方（甲方）名称：________________________注册地址：____________________法定代表人：__________________联系电话：____________________开户银行：____________________银行账号：____________________承包方（乙方）名称：________________________注册地址：____________________法定代表人：__________________联系电话：____________________开户银行：____________________银行账号：____________________二、工程概况2.1项目基本信息工程名称：________________________建筑外墙脚手架施工工程工程地点：____________市______区______街道______号工程规模：总建筑面积______平方米，脚手架搭设高度______米，覆盖建筑物______层至______层工程类型：□住宅建筑□商业建筑□工业建筑□其他2.2施工工期计划工期：自______年______月______日至______年______月______日，总日历天数______天实际工期：因设计变更、不可抗力等因素导致工期调整的，双方应签订书面补充协议确认三、施工范围与内容3.1主要施工内容脚手架搭设：包括落地式脚手架、悬挑式脚手架（若有）、满堂脚手架（若有）的搭设，具体搭设方式及参数需符合施工图纸要求安全防护设施：脚手板铺设、挡脚板安装、安全网（水平网、立网）搭设、剪刀撑设置、连墙件安装等材料运输与管理：脚手架材料（钢管、扣件、脚手板等）的进场验收、场内转运、分类堆放及退场清理维护与拆除：脚手架日常检查维护（含沉降观测、节点加固）、分阶段拆除及建筑垃圾清运3.2施工范围界定按甲方提供的施工图纸（附件一）及工程量清单（附件二）执行，包含建筑物所有外墙施工面及临边作业区域甲方指定的其他临时脚手架搭设（如物料平台、安全通道）需另行签订补充协议明确四、工程费用及支付方式4.1合同总价工程总费用：人民币________________元（大写：________________________元整），包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金及所有风险费用4.2费用构成材料费：占比______%（含钢管、扣件、脚手板、安全网等主材及辅材）人工费：占比______%（含搭设、拆除、维护等人工成本）管理费及利润：占比______%其他费用：占比______%（含安全文明施工费、垃圾清运费等）4.3支付节点与比例预付款：合同签订后______日内支付总价______%（即______元），用于材料采购及前期准备进度款：按月支付，乙方每月______日前提交已完成工程量报告，甲方审核后______日内支付该月完成产值的______%结算款：工程竣工验收合格后______日内，双方完成结算审计，甲方支付至结算总价的______%质保金：结算总价的______%（即______元）作为质保金，保修期满后无质量问题______日内一次性无息返还4.4支付方式所有款项通过银行转账支付至乙方指定账户，乙方需提供等额合法发票五、施工质量与验收标准5.1质量要求材料标准：钢管应符合《直缝电焊钢管》（GB/T13793）要求，扣件应符合《钢管脚手架扣件》（GB15831）标准，安全网应具备阻燃性能并提供出厂合格证搭设规范：严格执行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130）及施工图纸要求，立杆间距≤1.5m，横杆步距≤1.8m，连墙件间距≤3步3跨5.2验收程序分项验收：脚手架搭设至______米高度、______层结构及封顶后，乙方自检合格并提交《分项工程验收申请表》，甲方组织监理单位在______日内验收竣工验收：整体拆除前，乙方提交《竣工验收报告》及完整施工资料（含材料合格证、检测报告、隐蔽工程记录等），甲方联合监理、设计单位共同验收验收不合格处理：乙方需在______日内完成整改并重新申请验收，整改费用由乙方承担六、安全生产与文明施工6.1安全责任划分乙方责任：建立安全生产责任制，配备专职安全员（持C证上岗），对施工人员进行岗前安全教育培训，每日开展安全巡查并记录甲方责任：提供符合安全要求的施工场地，协调交叉作业安全管理，监督乙方安全措施落实情况6.2安全防护措施作业人员必须佩戴安全帽、安全带，禁止酒后上岗或违章操作脚手架搭设区域设置警戒线及警示标识，夜间悬挂红灯示警遇六级及以上大风、雨雪、大雾等恶劣天气，应立即停止高空作业并加固脚手架6.3事故处理发生安全事故时，乙方应立即启动应急预案，保护现场并在______小时内向甲方及行业主管部门报告，事故责任及费用按政府部门调查结论划分七、双方权利与义务7.1甲方权利与义务向乙方提供施工图纸______套，组织图纸会审及技术交底委派______为项目经理（联系电话：______），负责协调现场管理及签证确认按合同约定支付工程款，逾期支付按每日______‰支付违约金7.2乙方权利与义务编制详细施工组织设计（附件三），报甲方及监理单位审批后实施投入符合要求的施工设备及人员（特种作业人员需持证上岗），不得擅自转包或分包工程接受甲方及监理单位的质量、安全监督检查，对提出的问题______日内整改完毕八、违约责任8.1甲方违约未按时支付工程款：每逾期1日按应付未付金额的______‰支付违约金提供图纸不及时导致工期延误：赔偿乙方实际损失（含人工窝工、材料闲置费用）8.2乙方违约工程质量不合格：无偿返修至合格，逾期按每日______元支付违约金工期延误：每逾期1日按合同总价的______‰支付违约金，累计不超过总价______%发生安全事故：承担全部经济损失及行政处罚责任九、合同变更与解除9.1变更程序施工过程中需调整施工范围、工艺或工期的，提出方应提前______日书面通知对方，双方协商一致后签订补充协议9.2解除条件一方严重违约导致合同无法继续履行，守约方有权书面通知解除合同因不可抗力（如地震、政策调整）导致工程停建，双方互不承担责任，已完成工程量按实结算十、争议解决与其他条款10.1争议解决双方因合同履行发生争议，应友好协商；协商不成的，提交工程所在地______仲裁委员会仲裁（或向工程所在地人民法院起诉）10.2保修条款保修期为自竣工验收合格之日起______个月，保修期内因乙方施工质量问题导致的脚手架安全隐患，乙方应______小时内响应并免费修复10.3其他约定本合同附件（施工图纸、工程量清单、施工组织设计）与正文具有同等法律效力合同未尽事宜可签订补充协议，补充协议与本合同冲突时以补充协议为准本合同一式______份，甲乙双方各执______份，监理单位备案______份，自双方签字盖章之日起生效（以