版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2025中国建筑一局(集团)有限公司俄罗斯公司副总经理(商务法务)招聘笔试历年备考题库附带答案详解(第1套)一、单项选择题下列各题只有一个正确答案,请选出最恰当的选项(共30题)1、在国际工程承包合同中,FIDIC《施工合同条件》(1999年版)的“红皮书”主要适用于:A.由承包商按雇主提供的设计进行施工的房屋或土木工程B.由承包商负责设计和施工的交钥匙项目C.采用设计-建造模式的项目D.以咨询工程师为主导的小型工程项目2、在俄罗斯联邦法律体系下,下列哪项是工程承包合同争议最有效的解决方式?A.向俄罗斯联邦最高法院直接提起诉讼B.通过仲裁机构依《俄罗斯仲裁法》解决C.提交中国贸促会调解中心处理D.由项目所在地地方政府裁决3、在国际工程索赔中,下列哪项不属于“不可抗力”事件的典型范围?A.战争或武装冲突B.严重自然灾害C.承包商资金链断裂D.政府颁布禁运令4、根据《中俄双边投资协定》,中国企业在俄投资应享有的核心保护原则是:A.最惠国待遇B.国民待遇与公平公正待遇C.特殊优惠待遇D.单边豁免待遇5、在俄罗斯工程项目中,增值税(VAT)的标准税率通常为:A.10%B.12%C.20%D.25%6、在国际工程合同中,“EPC”模式的核心特征是:A.业主主导设计与采购B.承包商承担设计、采购与施工全过程责任C.采用成本加酬金合同D.分阶段移交项目成果7、俄罗斯《民法典》规定,书面合同的变更必须:A.经双方口头确认即可生效B.采用书面形式并签字确认C.向政府备案后生效D.经第三方公证才有效8、在FIDIC合同条件下,承包商提交竣工报表的最长期限为:A.工程接收证书颁发后28天内B.缺陷通知期结束后42天内C.工程移交后56天内D.业主发出结算通知后30天内9、下列哪项是国际工程投标报价中典型的“不可预见费”设置目的?A.支付项目经理薪酬B.覆盖地质条件变化等潜在风险C.用于市场宣传费用D.抵扣税务成本10、在俄罗斯开展工程项目,外商设立常设机构后需履行的主要税务登记义务是:A.向联邦税务局(FTS)登记并获取纳税人识别号B.仅向地方市政部门报备C.通过中国使馆认证即可D.无需登记,直接运营11、在国际工程承包合同中,若合同约定适用《国际商会国际贸易术语解释通则》,且采用CIF条款,卖方需承担的主要义务不包括以下哪一项?A.负责租船订舱并支付运费
B.负责办理货物出口清关手续
C.负责货物在装运港越过船舷后的灭失风险
D.负责投保货物运输险并支付保险费12、根据《中华人民共和国合同法》相关规定,下列关于合同成立的表述正确的是?A.合同必须采用书面形式才能成立
B.要约到达受要约人时生效
C.承诺可以撤回,但不能撤销
D.合同自签字盖章时成立13、在俄罗斯联邦法律体系下,下列哪项是外国企业在俄设立子公司的基本法律形式?A.代表处
B.分公司
C.有限责任公司(OOO)
D.股份公司(AO)14、在国际工程索赔中,下列哪项不属于常见的索赔依据?A.合同文件
B.工程变更指令
C.市场价格波动
D.不可抗力事件记录15、下列关于FIDIC合同条件中“暂列金额”的描述,正确的是?A.由承包商自行支配用于不可预见费用
B.必须通过工程师指令方可使用
C.属于计日工费用的一部分
D.不计入合同总价16、在俄罗斯签订商业合同,若双方未约定争议解决方式,依法应优先通过何种途径解决?A.国际仲裁
B.中国法院诉讼
C.俄罗斯仲裁法院(ArbitrazhnySud)
D.调解委员会17、下列哪项最能体现国际工程合同中的“不可抗力”构成要件?A.承包商资金链断裂导致停工
B.汇率剧烈波动影响成本
C.战争或政府禁令导致施工中断
D.工人罢工因工资纠纷18、在国际商务谈判中,下列哪项属于高语境文化的典型特征?A.信息表达直接明确
B.依赖书面合同约束
C.重视人际关系与信任
D.决策过程快速高效19、根据《联合国国际货物销售合同公约》(CISG),卖方交付货物应符合合同要求,若买方收到货物与合同严重不符,可采取的救济措施不包括?A.要求减价
B.要求修理或更换
C.宣告合同无效
D.直接提起刑事诉讼20、在俄罗斯开展工程项目,下列哪项是外国承包商必须办理的税务登记?A.增值税(VAT)登记
B.个人所得税代扣登记
C.土地使用税申报
D.环境保护税备案21、在国际工程承包合同中,FIDIC合同条件通常适用于以下哪种类型的项目?A.房屋建筑工程;B.政府援助项目;C.国际融资项目;D.所有上述类型22、在俄罗斯签订工程承包合同时,若合同约定适用俄罗斯法律,则争议解决应优先考虑:A.中国国际经济贸易仲裁委员会;B.瑞典斯德哥尔摩商会仲裁院;C.俄罗斯联邦仲裁法院;D.新加坡国际仲裁中心23、在EPC总承包模式下,承包商承担的最大风险通常来自:A.设计变更;B.业主付款延迟;C.不可抗力;D.总价包干下的成本超支24、下列哪项不属于国际工程索赔的常见依据?A.合同文件;B.工程变更指令;C.承包商主观判断;D.施工日志与影像记录25、在俄罗斯实施工程项目,外派员工工作许可的申请主体通常是:A.员工个人;B.中国总公司;C.俄罗斯项目部;D.俄罗斯公司法人26、国际工程投标报价中,下列哪项属于不可竞争费用?A.管理费;B.利润;C.税金;D.临时设施费27、在合同法中,“不可抗力”事件的法律后果通常是:A.合同自动终止;B.责任免除;C.违约赔偿;D.合同价格上调28、国际工程合同中,业主拖延付款,承包商最合适的应对措施是:A.立即停工;B.书面催告并保留索赔权利;C.提起国际仲裁;D.转卖工程设备29、在俄罗斯进行工程结算时,主要使用的货币通常是:A.人民币;B.美元;C.欧元;D.俄罗斯卢布30、下列哪项最能体现商务法务人员在项目前期的核心作用?A.组织施工交底;B.审核合同风险条款;C.监督工程进度;D.编制施工方案二、多项选择题下列各题有多个正确答案,请选出所有正确选项(共15题)31、在国际工程承包合同中,常见的合同计价方式包括以下哪些类型?A.固定总价合同;B.成本加酬金合同;C.单价合同;D.股权转让合同32、以下哪些属于国际工程商务谈判中的关键原则?A.互利共赢;B.信息保密;C.文化敏感性;D.单边主导33、在俄罗斯开展工程项目,可能面临的主要法律风险包括?A.外商投资准入限制;B.劳动法合规要求;C.税务稽查频率高;D.语言翻译误差34、国际工程索赔中,承包商可主张的索赔事项通常包括?A.工期延误;B.工程变更;C.不可抗力;D.汇率波动35、FIDIC合同条件中,下列哪些文件构成合同组成部分?A.中标通知书;B.投标函;C.专用合同条件;D.施工组织设计36、在俄罗斯设立子公司,需完成的主要注册程序包括?A.公司名称核准;B.税务登记;C.社会保险登记;D.中国领事认证37、国际工程合同争议解决方式中,具有法律强制执行力的包括?A.仲裁裁决;B.法院判决;C.调解协议;D.协商结果38、下列哪些属于国际工程投标前尽职调查的内容?A.业主资信状况;B.当地劳工政策;C.气候条件影响;D.分包商报价39、国际工程合同中“不可抗力”事件通常包括?A.战争或动乱;B.严重自然灾害;C.政府禁令;D.材料价格上涨40、在俄罗斯执行工程合同时,以下哪些做法有助于合规管理?A.聘请本地法律顾问;B.定期进行税务合规审查;C.使用中文签订合同;D.建立本地财务账套41、在国际工程承包项目中,常见的合同计价方式包括以下哪些类型?A.固定总价合同;B.单价合同;C.成本加酬金合同;D.以物易物合同42、在俄罗斯开展工程承包业务时,需重点关注的法律体系要素包括哪些?A.俄罗斯联邦民法典;B.建筑规范与技术标准(如СНиП);C.税务法规;D.劳动法43、国际工程索赔的主要依据通常包括哪些文件?A.合同协议书;B.招标文件;C.工程变更指令;D.会议纪要44、在跨境工程项目中,防范汇率风险的常用措施包括哪些?A.使用本币计价结算;B.签订远期外汇合约;C.设置调价公式;D.延迟收款45、国际工程合同中常见的争议解决方式包括哪些?A.友好协商;B.调解;C.仲裁;D.诉讼三、判断题判断下列说法是否正确(共10题)46、在国际工程承包项目中,FIDIC合同条款通常作为标准合同范本被广泛采用。A.正确B.错误47、在俄罗斯签订建设工程合同时,若合同未明确适用法律,应优先适用中国法律。A.正确B.错误48、工程索赔中,工期延误若由不可抗力导致,承包方无权要求费用补偿。A.正确B.错误49、国际工程项目中,争议解决首选方式应为诉讼。A.正确B.错误50、EPC总承包模式下,承包商承担设计、采购、施工全过程责任。A.正确B.错误51、在俄罗斯,外商独资建筑企业可直接承接所有类型工程项目。A.正确B.错误52、合同变更必须以书面形式作出,否则无效。A.正确B.错误53、国际工程投标报价中,应包含政治风险导致的潜在损失。A.正确B.错误54、分包商与总承包商签订合同后,业主可直接向分包商下达指令。A.正确B.错误55、竣工验收后,承包商仍需承担合理期限内的质量保修责任。A.正确B.错误
参考答案及解析1.【参考答案】A【解析】FIDIC红皮书适用于业主提供设计,承包商负责施工的项目,强调工程师在合同管理中的核心作用。该版本注重施工阶段的管理与风险分配,是国际工程中应用最广泛的合同范本之一。适用于单价合同,强调施工过程中的变更与索赔管理,契合传统施工模式。2.【参考答案】B【解析】俄罗斯实行仲裁制度,商事争议通常通过仲裁解决,具有法律效力且执行性强。依据《俄罗斯联邦仲裁程序法》,当事人可约定仲裁条款,选择国际或本地仲裁机构。诉讼虽可行,但周期长、程序复杂,仲裁更高效。其他选项缺乏法律依据或执行保障。3.【参考答案】C【解析】不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,通常包括自然灾害、战争、政府行为等外部事件。承包商自身经营问题如资金链断裂属于商业风险,不可归为不可抗力,不能据此免责或索赔。国际合同如FIDIC对此有明确定义,需严格区分风险类型。4.【参考答案】B【解析】《中俄双边投资协定》规定,双方投资者在对方境内应享有国民待遇和公平公正待遇,保障投资安全与合法权益。该原则是国际投资法基石,防止歧视性待遇,确保法律环境稳定。最惠国待遇虽常见,但在双边协定中通常次于国民待遇的核心地位。5.【参考答案】C【解析】自2019年起,俄罗斯增值税标准税率由18%上调至20%,适用于大多数商品和服务,包括建筑安装工程。部分项目如食品、儿童用品适用10%优惠税率,但一般工程合同按20%计征。中国企业需合规申报,避免税务风险。6.【参考答案】B【解析】EPC(设计-采购-施工)模式下,承包商对项目全过程负责,业主仅提出功能要求,简化管理流程。该模式适用于交钥匙工程,合同通常为固定总价,强调承包商的综合能力与风险承担。FIDIC银皮书即为此类合同标准范本。7.【参考答案】B【解析】根据俄罗斯《民法典》第452条,合同的变更或解除须以书面形式进行,并由双方授权代表签字,否则不具法律效力。该规定旨在保障交易安全与证据可追溯性。虽未强制公证,但书面签署是基本要求,电子签名在符合条件时亦可接受。8.【参考答案】A【解析】根据FIDIC红皮书第14.7款,承包商应在工程接收证书颁发后28天内提交竣工报表,附最终付款申请。这是启动最终结算程序的关键步骤,逾期可能影响付款进度。业主应在收到后56天内完成审核并支付。9.【参考答案】B【解析】不可预见费(ContingencyAllowance)用于应对招标文件未明确的地质、环境或政策变化等风险,通常占报价的3%-10%。其设置体现风险预判能力,不同于管理费或利润。合理设置可提升报价竞争力与项目抗风险能力。10.【参考答案】A【解析】根据俄罗斯税法,外国企业在俄设立常设机构,必须向联邦税务局(FTS)办理税务登记,获取纳税人识别号(INN),并依法申报增值税、企业所得税等。未登记将面临罚款与经营限制。该程序是合规运营的前提。11.【参考答案】C【解析】CIF(成本、保险费加运费)条件下,卖方负责安排运输和保险,承担货物在装运港越过船舷前的风险。一旦货物越过船舷,风险即转移给买方。因此,货物越过船舷后的灭失风险由买方承担,卖方无需负责。选项C错误,符合题意。12.【参考答案】B【解析】根据《合同法》第十六条,要约到达受要约人时生效,这是合同订立的第一步。合同成立以要约和承诺达成一致为准,不以书面形式为必要条件(法律另有规定除外)。承诺可以撤回(在到达前或同时),也可在特定条件下撤销。合同成立时间通常为承诺生效时,而非签字盖章时。故B正确。13.【参考答案】C【解析】外国企业在俄罗斯开展独立经营活动,通常注册为“有限责任公司”(OOO),具有法人资格,可独立承担民事责任。代表处和分公司不具备独立法人资格,不能从事盈利性经营活动。股份公司(AO)适用于大型企业,设立程序更复杂。因此,OOO是外国企业最常见的子公司形式,C项正确。14.【参考答案】C【解析】国际工程索赔通常基于合同约定、工程变更、工期延误、不可抗力等事实。市场价格波动一般属于商业风险,除非合同明确约定调价机制(如价格指数调整条款),否则不构成索赔依据。而合同文件、变更指令、不可抗力记录均为合法有效的索赔证据。故C不属于常规索赔依据,为正确答案。15.【参考答案】B【解析】FIDIC合同中的暂列金额是合同总价的一部分,由业主在招标时预留,用于未来可能发生的工程变更或未确定项目。其使用必须经工程师批准并发出指令,承包商无权自行使用。暂列金额不同于计日工,也不完全等同于不可预见费。因此,B项正确,符合FIDIC红皮书规定。16.【参考答案】C【解析】俄罗斯实行商事案件专属管辖制度,商业合同纠纷应由俄罗斯仲裁法院(ArbitrazhnySud)管辖,即使双方未约定争议解决方式。该法院专门处理法人之间的经济纠纷,不同于普通法院。国际仲裁需双方明确约定,否则不自动适用。因此,C为法定优先途径,答案正确。17.【参考答案】C【解析】不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。战争或政府禁令符合三要素,可主张免责。而资金链断裂、汇率波动属商业风险;工人罢工若可预见或内部管理问题,则不构成不可抗力。因此,C项最符合法律定义,为正确答案。18.【参考答案】C【解析】高语境文化(如俄罗斯、中国、日本)强调非语言交流、人际关系和情境理解,信息多隐含于背景中,谈判注重建立信任,决策较慢。低语境文化(如美国、德国)则偏好直接表达、书面协议和效率。俄罗斯属于高语境文化,重视长期关系,故C正确。A、B、D为低语境特征,不符合题意。19.【参考答案】D【解析】CISG规定买方可采取的救济包括:要求交付替代物、修理、减价、损害赔偿或宣告合同无效(根本违约时)。但该公约仅适用于民事合同纠纷,不涉及刑事责任。刑事诉讼需基于国内刑法,非CISG框架下的救济方式。因此,D不属于公约赋予的合法救济,为正确答案。20.【参考答案】A【解析】外国企业在俄罗斯从事工程承包,若产生应税收入,必须注册为增值税纳税人(VAT,税率20%),并在当地税务机关登记。俄罗斯实行增值税抵扣制度,未登记将无法开具发票和抵扣进项。个人所得税由雇主代扣,土地税和环保税适用特定情形,非普遍强制。因此,VAT登记是外国承包商最基本且必须的税务义务,A正确。21.【参考答案】D【解析】FIDIC(国际咨询工程师联合会)合同条件广泛应用于国际工程领域,尤其适用于采用国际竞争性招标的项目。无论项目资金来源于政府、国际金融机构(如世界银行),还是私营部门,只要涉及跨国承包、咨询和监理,FIDIC条款均具备高度适用性。其标准合同体系(如红皮书、黄皮书、银皮书)覆盖房屋建筑、基础设施、能源等多个工程类型,具备国际公认的技术与法律规范性,因此适用于所有上述类型。22.【参考答案】C【解析】根据国际私法原则,合同适用法律通常决定争议解决的法律依据和司法管辖。若明确约定适用俄罗斯法律,且未排除俄罗斯法院管辖,则争议应优先提交俄罗斯联邦仲裁法院(商业法院)审理。尽管国际仲裁机构(如斯德哥尔摩商会)在跨国争议中常见,但法院管辖优先遵循合同约定与属地法律体系。23.【参考答案】D【解析】EPC(设计-采购-施工)模式下,承包商实行总价包干,需对设计、采购、施工全过程负责。一旦合同价格锁定,材料涨价、设计优化不足或施工效率低下均可能导致成本超支,而业主通常不承担此类风险。相较而言,设计变更和付款延迟可索赔,不可抗力可免责,唯成本超支在固定总价下由承包商自行承担,故为最大风险。24.【参考答案】C【解析】国际工程索赔必须基于客观证据和合同约定。合同文件、变更指令、监理通知、会议纪要、施工日志、影像资料等均为有效依据。承包商的主观判断缺乏法律和事实支撑,不能作为索赔依据。索赔成功的关键在于证据链完整、程序合规、责任明确,主观臆断无法通过仲裁或诉讼获得支持。25.【参考答案】D【解析】根据俄罗斯《外国公民在俄工作法律制度》,外国员工在俄工作必须由当地合法注册的用人单位作为申请主体,即俄罗斯公司法人。个人无法自行申请,中国总公司无俄法律主体资格,项目部不具备独立法人地位。因此,必须由中建一局俄罗斯公司作为雇主向移民局提交配额申请和工作许可材料。26.【参考答案】C【解析】不可竞争费用是指依据法律法规必须缴纳、不能通过竞争降低的费用。税金(如增值税、所得税)由东道国税法规定,投标方必须如实计取,不得删减或让利。而管理费、利润、临时设施费属于可竞争部分,企业可根据策略调整。在俄罗斯投标时,需准确计算当地税负,确保报价合规。27.【参考答案】B【解析】不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况(如战争、地震、疫情)。根据《联合国国际货物销售合同公约》及多数国家法律,遭遇不可抗力一方可免除履约责任,不构成违约。合同是否终止需双方协商或依约定,而非自动终止。价格调整需特别约定,不可抗力本身不导致涨价,核心后果是免责。28.【参考答案】B【解析】面对业主拖延付款,承包商应首先依据合同程序发出书面催款通知,明确付款期限和违约后果,并同步记录利息与停工损失,保留索赔权利。过早停工可能构成违约,仲裁需满足前置程序,转卖设备缺乏法律依据。合规做法是循序渐进,先催告、再暂停义务,最后寻求仲裁或诉讼。29.【参考答案】D【解析】根据俄罗斯外汇管理法规,境内工程合同结算原则上应使用俄罗斯卢布。尽管国际承包合同可约定外币计价,但实际支付、税务申报和银行结算均需兑换为卢布。使用外币存在汇率风险和外汇管制限制,因此本地化项目普遍采用卢布结算,以符合金融监管要求。30.【参考答案】B【解析】商务法务人员在项目前期的核心职责是识别和防控法律与商务风险,重点包括合同主体审查、适用法律、支付条款、违约责任、争议解决机制等条款的审核与谈判。施工交底、进度监督、方案编制属于工程技术管理范畴,非法务职责。通过前置风险控制,可有效避免履约纠纷,保障企业合法权益。31.【参考答案】A、B、C【解析】国际工程中常用计价方式包括固定总价合同(适用于工程范围明确)、单价合同(按实际工程量结算)和成本加酬金合同(业主承担成本风险)。D项股权转让合同属于投资并购范畴,不适用于工程承包计价。32.【参考答案】A、B、C【解析】国际商务谈判强调合作性与文化适应性,互利共赢是基础,信息保密保护双方利益,文化敏感性有助于建立信任。D项单边主导易导致谈判破裂,不符合现代谈判理念。33.【参考答案】A、B、C【解析】俄罗斯对外资项目有特定审批程序,劳动法对用工保护严格,税务监管力度大。语言误差虽存在,但属于操作风险,非根本性法律风险,故D不选。34.【参考答案】A、B、C【解析】工期延误、工程变更和不可抗力均为常见索赔依据。汇率波动通常由合同价格调整条款约定,若无约定,一般由承包商承担,不构成直接索赔权利。35.【参考答案】A、B、C【解析】FIDIC合同文件优先顺序包括合同协议书、中标函、投标函、专用与通用条件等。施工组织设计属于技术文件,不具合同优先效力。36.【参考答案】A、B、C【解析】在俄注册企业需经名称核准、提交章程、税务及社保登记。中国领事认证用于文件效力确认,非注册必经步骤,故D不选。37.【参考答案】A、B【解析】仲裁裁决和法院判决可通过《纽约公约》等机制强制执行。调解协议和协商结果无直接强制力,需转化为正式法律文件。38.【参考答案】A、B、C【解析】尽职调查需评估业主信用、法律环境及自然条件等风险。分包商报价属于投标成本测算内容,非尽职调查核心范畴。39.【参考答案】A、B、C【解析】不可抗力指不能预见、避免、克服的外部事件。战争、自然灾害、政府行为符合定义。材料涨价属商业风险,不构成不可抗力。40.【参考答案】A、B、D【解析】聘请本地律师、合规审查和建立本地账套符合俄罗斯法律要求。合同需用俄文签署才具法律效力,中文合同不被认可,故C错误。41.【参考答案】A、B、C【解析】国际工程常用合同计价方式包括固定总价合同(适用于范围明确的项目)、单价合同(按实际工程量结算)和成本加酬金合同(适用于风险较高或范围不明确的项目)。D项“以物易物合同”非标准工程合同形式,不具法律可执行性和行业通用性,故排除。42.【参考答案】A、B、C、D【解析】在俄罗斯经营需全面遵守当地法律体系。民法典规范合同关系,СНиП等技术标准影响施工合规性,税务法规涉及增值税、利润税等合规申报,劳动法约束外籍员工雇佣与本地劳工权益,四者均为合规经营的关键法律支柱。43.【参考答案】A、B、C、D【解析】索赔需以书面证据支撑。合同与招标文件确立权利义务,变更指令证明工作范围调整,会议纪要可作为补充证据证明双方合意。四者共同构成完整的索赔证据链,缺一不可。44.【参考答案】A、B、C【解析】汇率风险可通过计价货币选择(如用本币或硬通货)、金融工具对冲(远期合约)及合同调价机制(如与汇率挂钩的支付条款)进行管理。延迟收款会增加风险敞口,属风险放大行为,非防范措施。45.【参考答案】A、B、C、D【解析】争议解决通常遵循递进路径:先协商调解以维持合作关系;若无效,则依合同约定选择仲裁(如ICC仲裁,具跨境执行力)或当地诉讼。四种方式均属合法途径,合同中应明确优先顺序与管辖地。46.【参考答案】A【解析】FIDIC(国际咨询工程师联合会)合同条件是国际工程领域最通用的合同范本之一,尤其适用于大型基础设施项目。其条款体系完善、权责清晰,被世界银行等国际金融机构推荐使用,在中国企业在海外承建项目中也普遍采用,具有高度权威性与适用性。47.【参考答案】B【解析】根据国际私法原则及俄罗斯法律规定,合同纠纷的法律适用通常以合同履行地或当事人约定为准。在俄罗斯境内履行的工程合同,若无明确约定,俄罗斯法院一般适用俄罗斯法律。因此,必须在合同中明确法律适用条款以规避风险。48.【参考答案】B【解析】不可抗力事件虽通常免除违约责任,但根据FIDIC条款第19条,承包商有权申请工期延长;在符合合同约定前提下,部分费用(如现场保护费用)也可主张补偿。是否赔偿需依合同具体约定判断,不能一概排除费用索赔权利。49.【参考答案】B【解析】国际工程争议通常优先采用仲裁方式解决,因其具有保密性、专业性和跨境执行力强(如《纽约公约》保障)等优势。诉讼程序复杂、周期长且受制于属地司法体系,实践中多作为最后手段。50.【参考答案】A【解析】EPC(设计-采购-施工)模式中,承包商对项目全过程负责,业主主要关注最终成果。该模式有利于缩短工期、控制成本,广泛应用于国际工程,尤其适用于技术复杂、交钥匙交付的项目。51.【参考答案】B【解析】俄罗斯对外资进入建筑领域设有一定限制,部分工程需取得特定资质或许可,且涉及国家安全或战略项目的工程对外资有明确禁入或审批要求。中资企业须在当地注册并依法获取相应资质方可承揽项目。52.【参考答案】A【解析】根据《中华人民共和国民法典》及国际通行规则,重大合同变更(尤其是工程范围、价款、工期)须以书面形式确认,以确保证据效力。口头变更虽在特定情况下可被认定,但举证困难,存在重大法律风险。53.【参考答案】A【解析】政治风险(如汇率波动、征收、战乱)是国际工程重要风险因素。投标报价中应通过风险评估计入相应成本,或通过投保海外投资险等方式转移风险,确保项目经济可行性与抗风险能力。54.【参考答案】B【解析】在合同关系中,分包商对总承包商负责,业主无权直接指挥分包商。若业主需协调,应通过总承包商传达,否则可能构成违约或干扰施工,引发索赔。合同链关系必须严格遵守。55.【参考答案】A【解析】根据法律规定及合同约定,承包商在工程竣工后需履行质量保修义务,通常为1-2年(视工程类型而定)。在此期间,因施工质量问题造成的缺陷,承包商应无偿修复,否则业主可扣留质保金或索赔。
2025中国建筑一局(集团)有限公司俄罗斯公司副总经理(商务法务)招聘笔试历年备考题库附带答案详解(第2套)一、单项选择题下列各题只有一个正确答案,请选出最恰当的选项(共30题)1、在国际工程承包合同中,FIDIC合同条件通常适用于以下哪种项目类型?A.房屋建筑与土木工程项目;B.石油天然气开采项目;C.软件开发与信息技术项目;D.金融投资与资产管理项目2、下列哪项属于国际工程合同争议解决的首选方式?A.诉讼;B.仲裁;C.调解;D.协商3、在俄罗斯开展工程承包业务时,企业必须遵守的主要税种不包括以下哪项?A.增值税;B.企业所得税;C.个人所得税;D.遗产税4、国际工程投标报价中,下列哪项属于不可竞争费用?A.管理费;B.利润;C.安全文明施工费;D.机械使用费5、以下哪项是国际工程合同中“不可抗力”事件的典型特征?A.可预见且可避免;B.由承包商管理不善导致;C.导致合同履行严重受阻;D.仅限于自然灾害6、在俄罗斯签订工程合同时,合同语言通常应以哪种语言为准?A.中文;B.英语;C.俄语;D.法语7、国际工程预付款担保通常采用的形式是?A.银行保函;B.现金抵押;C.第三方担保;D.股权质押8、下列哪项不属于国际工程商务谈判的核心原则?A.互利共赢;B.诚信守约;C.单边主导;D.文化尊重9、在俄罗斯设立境外子公司,需向中国商务部办理的手续是?A.税务登记;B.境外投资备案;C.海关注册;D.社保申报10、国际工程索赔中,承包商提出工期延长申请的最关键依据是?A.施工日志;B.合同约定的索赔程序;C.材料采购发票;D.员工考勤记录11、在国际工程承包合同中,通常采用FIDIC合同条款,其中“红皮书”主要适用于:A.设备供货合同;B.设计—建造项目;C.电气与机械工程;D.土木工程施工合同12、在俄罗斯签订工程承包合同时,若双方未明确选择法律适用,根据俄罗斯国际私法规则,应适用:A.合同签订地法;B.承包商国籍国法;C.工程所在地法;D.双方协商补充确定13、下列哪项不属于国际工程索赔的常见依据?A.合同文件;B.工程变更指令;C.承包商主观判断;D.施工日志记录14、在俄罗斯开展工程项目,企业所得税的标准税率是:A.15%;B.20%;C.25%;D.30%15、下列哪项是国际工程合同争议最有效的解决方式?A.单方面终止合同;B.双方协商;C.公开媒体曝光;D.暂停施工等待指令16、在俄罗斯,外国公司设立常设机构需向哪个部门登记?A.俄罗斯财政部;B.俄罗斯联邦税务局;C.外交部;D.国家杜马17、下列哪项属于国际工程合同中的“不可抗力”事件?A.市场材料价格上涨;B.承包商资金链断裂;C.俄罗斯冬季极寒天气;D.战争或政府禁令18、FIDIC合同条件下,承包商提交竣工报表的最长期限为工程接收证书发出后:A.28天;B.42天;C.56天;D.84天19、在俄罗斯,建设工程施工许可由哪个机构颁发?A.联邦建筑监督局(Gosstroynadzor);B.土地管理局;C.城市规划委员会;D.环保部20、国际工程合同中,业主拖延付款,承包商有权主张:A.利息补偿;B.撤销合同;C.转包工程;D.降低工程质量21、在国际工程承包合同中,FIDIC合同条件通常被称为“国际工程界的通用语言”,其中最常用于房屋建筑工程的是哪一份合同条件?A.红皮书(ConditionsofContractforConstruction)B.黄皮书(ConditionsofContractforPlantandDesign-Build)C.银皮书(ConditionsofContractforEPC/TurnkeyProjects)D.绿皮书(ShortFormofContract)22、在俄罗斯联邦法律体系下,建设工程合同纠纷通常应优先通过下列哪种方式解决?A.国际商会仲裁(ICC)B.俄罗斯仲裁法院(ArbitrazhCourt)C.中国国际经济贸易仲裁委员会(CIETAC)D.调解委员会协商23、在俄罗斯实施工程项目,承包商申请工程款支付时,通常需要提交的法律文件不包括以下哪项?A.工程量确认单(ActofCompletedWorks)B.纳税证明(VATPaymentCertificate)C.中国驻俄使馆认证函D.合同约定的付款申请书24、根据《俄罗斯联邦民法典》,建设工程合同中承包商的最长保修责任期限一般为多少年?A.1年B.2年C.5年D.10年25、在国际工程合同中,“不可抗力”事件的法律后果通常不包括以下哪项?A.合同自动终止B.工期顺延C.免除违约责任D.费用补偿26、中国建筑企业在俄罗斯投标时,常需提交银行保函,其中“预付款保函”的主要作用是?A.担保工程按期完工B.保证返还业主支付的预付款C.担保工程质量达标D.保证缴纳当地税费27、在俄罗斯签订建设工程合同时,合同语言通常应以哪种语言为准?A.中文B.英文C.俄文D.中俄双语28、在FIDIC合同条件下,承包商提出索赔的正式通知应在索赔事件发生后多少天内提交?A.14天B.28天C.42天D.56天29、在俄罗斯,外国建筑企业承包工程前,通常需要完成什么关键资质程序?A.获得中国商务部批准B.在俄罗斯登记SRO会员并取得许可C.通过ISO认证D.在中国驻俄使馆备案30、在国际工程合同中,若采用“固定总价合同”,下列哪种风险主要由承包商承担?A.业主资金延迟B.汇率大幅波动C.设计方案重大变更D.不可抗力导致停工二、多项选择题下列各题有多个正确答案,请选出所有正确选项(共15题)31、在国际工程承包项目中,常见的合同类型包括以下哪些?A.固定总价合同;B.成本加酬金合同;C.单价合同;D.总承包合同32、下列哪些属于国际工程索赔的常见依据?A.合同文件;B.法律法规;C.工程变更指令;D.施工日志33、在俄罗斯开展工程项目,需重点关注的法律环境因素包括?A.税收法规;B.劳动法规定;C.外商投资法;D.环境保护法34、国际工程投标报价中,通常应考虑的风险因素包括?A.汇率波动;B.材料价格变动;C.政治不稳定;D.业主付款延迟35、FIDIC合同条件下,工程师的职权包括?A.发布变更指令;B.批准付款申请;C.裁决合同争议;D.审核施工方案36、国际工程项目中,常见的争议解决方式有?A.协商;B.调解;C.仲裁;D.诉讼37、下列哪些属于国际工程合同中的不可抗力事件?A.战争;B.地震;C.罢工;D.汇率波动38、在俄罗斯签署工程合同时,应特别注意哪些条款?A.适用法律;B.争议解决地;C.支付货币;D.技术标准39、国际工程合同管理的关键环节包括?A.合同交底;B.变更管理;C.风险识别;D.索赔处理40、以下哪些文件在国际工程投标中通常为必要组成部分?A.商务报价书;B.技术方案;C.资质证明文件;D.银行保函41、在国际工程承包合同中,常见的合同类型包括以下哪些?A.固定总价合同B.成本加酬金合同C.单价合同D.交钥匙合同42、国际工程争议解决方式中,具有法律强制执行力的包括:A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼43、FIDIC合同条件中,工程师的职权包括:A.签发付款证书B.批准工程变更C.决定工期延长D.代表业主签订合同44、国际工程投标报价中,应计入间接费的项目有:A.现场管理费B.总部管理费C.施工机械使用费D.利润与风险费45、国际工程索赔成立的条件包括:A.存在合同依据B.已造成实际损失C.损失由对方过错导致D.在约定期限内提交索赔通知三、判断题判断下列说法是否正确(共10题)46、在国际工程承包项目中,若合同约定适用《联合国国际货物销售合同公约》(CISG),则双方必须排除国内法的适用。A.正确B.错误47、FIDIC合同条件下,承包商提交的竣工报表应在接收证书颁发后28天内完成。A.正确B.错误48、在俄罗斯联邦,外国公司在当地设立的分公司具有独立法人资格。A.正确B.错误49、国际工程索赔中,工期索赔与费用索赔必须同时提出,否则视为放弃。A.正确B.错误50、在EPC总承包模式下,业主通常承担设计变更引起的主要风险。A.正确B.错误51、根据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》,当事人可协议选择合同适用的法律。A.正确B.错误52、在俄罗斯签订的建设工程合同,必须使用俄语文本,中文版本无法律效力。A.正确B.错误53、不可抗力事件发生后,受影响方无需通知对方即可自动免除履约责任。A.正确B.错误54、国际仲裁裁决在中国境内执行,须经中级人民法院承认与执行程序。A.正确B.错误55、工程项目合同中未约定争议解决方式时,应优先通过仲裁解决。A.正确B.错误
参考答案及解析1.【参考答案】A【解析】FIDIC(国际咨询工程师联合会)合同条件广泛应用于国际工程领域,尤其适用于房屋建筑、道路、桥梁等土木工程项目。其标准合同文本如红皮书(施工合同)、黄皮书(设备与设计-建造)等,均以工程建造为核心,强调工程管理、风险分配与合同履行。其他选项不属于FIDIC主要适用范围。2.【参考答案】D【解析】国际工程实践中,争议解决通常遵循“协商→调解→仲裁→诉讼”的层级顺序。协商是成本最低、效率最高且最能维护合作关系的首选方式。FIDIC合同也鼓励双方通过友好协商解决分歧,只有在协商无效时才进入正式程序。因此,协商是争议解决的第一步和首选。3.【参考答案】D【解析】在俄罗斯,外国企业在当地经营需缴纳增值税(标准税率20%)、企业所得税(一般为20%)、个人所得税(13%-15%)等。遗产税不在俄罗斯现行税制范围内,因此不属于企业需履行的纳税义务。了解东道国税制是商务合规的重要环节。4.【参考答案】C【解析】安全文明施工费属于强制性规定费用,依据项目所在地法规或业主技术要求列支,不得随意删减或降低标准,故为不可竞争费用。而管理费、利润、机械使用费可根据企业策略调整,属于可竞争部分。准确区分费用性质有助于合理报价。5.【参考答案】C【解析】不可抗力指合同双方无法预见、无法避免、无法克服的客观事件,如战争、地震、疫情等,其后果是导致合同履行全部或部分受阻。该事件不限于自然灾害,也包括社会异常事件,且必须影响合同履行才能援引免责条款。6.【参考答案】C【解析】根据俄罗斯法律规定,境内具有法律效力的合同必须使用俄语文本,即使双方使用双语或多语合同,也应明确以俄语文本为准,否则可能影响合同的法律效力和争议解决。这是属地法律对合同形式的基本要求。7.【参考答案】A【解析】预付款担保是业主为防止承包商违约而要求提供的保障,银行保函因其信用高、操作便捷、国际通用,成为最常见形式。其金额通常为预付款的80%-100%,在预付款扣回后失效,是国际工程资金安全的重要工具。8.【参考答案】C【解析】国际商务谈判强调平等协商、互利共赢、诚信履约及对东道国文化的尊重。单边主导违背合作精神,易导致谈判破裂或后期履约困难。成功的谈判应建立在相互理解与利益平衡基础上,而非强权主导。9.【参考答案】B【解析】中国企业赴俄投资设立子公司,须根据《境外投资管理办法》向中国商务部或省级商务主管部门办理境外投资备案或核准,取得《企业境外投资证书》,这是合规“走出去”的前置程序,其他选项为当地属地化管理事项。10.【参考答案】B【解析】能否成功索赔工期,关键不仅在于事件真实性,更在于是否按合同约定的时限、方式和程序提交索赔通知与支持文件。FIDIC合同要求在事件发生后28天内发出索赔意向,逾期可能丧失权利,程序合规性至关重要。11.【参考答案】D【解析】FIDIC红皮书即《土木工程施工合同条件》,适用于由业主提供设计、承包商负责施工的项目,广泛用于国际土建工程。该书强调工程师的管理角色,适用于传统施工模式。其他选项中,黄皮书适用于设计—建造(B),银皮书适用于EPC/交钥匙项目,而电气机械工程多用黄皮书或白皮书,故正确答案为D。12.【参考答案】C【解析】根据《俄罗斯联邦民法典》第1218条,不动产权益及建设工程合同的法律适用,优先适用工程所在地法律。因工程具有属地性,其施工许可、验收标准、安全规范等均受当地法律管辖,故即便未明确约定,也应适用工程所在地法。其他选项不符合俄罗斯冲突规范,故答案为C。13.【参考答案】C【解析】国际工程索赔必须基于客观证据和合同约定,常见依据包括合同条款、变更指令、会议纪要、施工日志等。承包商主观判断无合同或事实支撑,不能作为有效索赔依据。索赔成功的关键在于证据链完整与程序合规。选项A、B、D均为标准证据类型,故正确答案为C。14.【参考答案】B【解析】根据俄罗斯现行税法,企业利润税(即企业所得税)标准税率为20%,其中3%上缴联邦预算,17%归属地方预算。该税率适用于大多数企业,包括外国企业在俄分支机构。特殊区域或行业可能有优惠,但标准税率仍为20%。选项A、C、D均不符合现行规定,故答案为B。15.【参考答案】B【解析】国际工程强调合作与履约,协商是解决争议最高效、低成本的方式,有助于维持合作关系。FIDIC合同也鼓励争议早期协商解决。其他选项中,A和D可能构成违约,C有损企业声誉。仲裁或诉讼为后续手段,协商应为首选。故正确答案为B。16.【参考答案】B【解析】外国企业在俄设立常设机构(如分公司、项目部),须在俄罗斯联邦税务局(FederalTaxService)进行税务登记,获取纳税人识别号并履行纳税义务。税务局负责企业注册、税务监管及合规审查。其他部门不直接负责企业登记。故正确答案为B。17.【参考答案】D【解析】不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观事件,如战争、暴乱、政府禁令、重大自然灾害等。选项D符合该定义。而材料涨价属商业风险,资金问题属管理责任,极寒天气在俄罗斯属可预见气候条件,承包商应提前评估并制定应对措施,故不构成不可抗力。答案为D。18.【参考答案】A【解析】根据FIDIC红皮书第14.8款,承包商应在接收证书颁发后28天内向工程师提交竣工报表,并附支持文件。这是申请最终付款的前提。逾期可能影响付款进度或被视为放弃部分索赔权利。其他选项时间过长,不符合合同规定。故正确答案为A。19.【参考答案】A【解析】俄罗斯施工许可由联邦建筑监督局(Gosstroynadzor)或其地方分支机构负责审批和颁发,前提是项目已取得土地使用权、通过规划审批和设计审查。该机构负责施工全过程监管。其他部门参与前期审批,但不直接颁发施工许可。故正确答案为A。20.【参考答案】A【解析】根据FIDIC合同第14.8款,若业主未按时支付,承包商有权就延迟款项收取利息,利率通常为同期银行贷款利率或合同约定利率。这是合法救济手段。撤销合同需满足严重违约条件,转包需经批准,降低质量属违约行为。故最恰当且合法的权利是主张利息,答案为A。21.【参考答案】A【解析】FIDIC红皮书适用于由业主负责设计、承包商负责施工的房屋建筑或工程建设项目,是国际工程中最广泛使用的合同范本。黄皮书适用于设计-建造模式,银皮书适用于EPC总承包项目,绿皮书适用于规模较小或简单工程。中国建筑企业在海外项目中广泛采用红皮书,尤其适用于俄罗斯等独联体国家的公共建筑项目。22.【参考答案】B【解析】俄罗斯实行专门的商事仲裁法院制度,即“仲裁法院”(ArbitrazhCourt),专门审理法人之间的经济纠纷,包括建设工程合同争议。尽管合同可约定国际仲裁,但若未明确排除俄罗斯法院管辖,且项目在俄境内,通常应由其仲裁法院优先管辖。这是中资企业在俄经营必须掌握的法律程序要点。23.【参考答案】C【解析】在俄罗斯境内履约,工程款支付依据本地合同和税法,需提供工程量确认单、增值税缴纳证明及正式付款申请。中国使馆认证函并非法定支付要件,仅在特定文书跨境使用时才需办理。中企应熟悉俄财政支付流程,避免因非必要文件延误收款。24.【参考答案】C【解析】根据《俄罗斯联邦民法典》第756条,建设工程的法定保修期通常为2年,但对基础结构、地下工程等关键部分可延长至5年。若合同未明确约定,承包商仍需承担最低2年责任。重大项目中,业主常在合同中约定5年质保,符合俄法律上限。25.【参考答案】D【解析】不可抗力发生后,受影响方通常可主张工期顺延和免除违约责任,但一般不自动获得费用补偿,除非合同明确约定。FIDIC条款中,不可抗力仅支持工期索赔,费用需另行协商。中企在俄项目中应审慎约定不可抗力条款,避免被动。26.【参考答案】B【解析】预付款保函是承包商向业主提供的担保,确保若未按约履行合同,将退还已收取的预付款。该保函金额通常与预付款等额,是俄方业主控制资金风险的重要手段。中企应通过国内银行开立符合俄法律要求的保函,避免履约障碍。27.【参考答案】C【解析】根据俄罗斯法律规定,境内签署的经济合同若涉及本地主体或履行地在俄,必须以俄文文本为准。即使双方使用英文或中文合同,也需具备经认证的俄文版本,否则可能影响法律效力。中企在俄签约必须确保俄文文本准确无误。28.【参考答案】B【解析】FIDIC红皮书第20.1条规定,承包商应在意识到或应已意识到索赔事件后28天内发出索赔通知,否则可能丧失索赔权利。这是国际工程管理的关键程序要求,中企在俄项目中必须建立严格的索赔预警机制。29.【参考答案】B【解析】俄罗斯实行建设领域SRO(Self-RegulatoryOrganization)制度,外国企业须加入当地SRO并缴纳补偿基金,方可获得承包资质。这是法律强制要求,直接影响合同签署与施工许可。中企应提前完成SRO注册,确保合法经营。30.【参考答案】B【解析】固定总价合同下,承包商承担工程量、成本、汇率等大部分商业风险。若合同未约定调汇条款,汇率波动损失由承包商自负。中企在俄以人民币或美元计价时
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 未来五年海水养殖虾种苗企业ESG实践与创新战略分析研究报告
- 未来五年生物服务企业县域市场拓展与下沉战略分析研究报告
- 未来五年水利设施开发管理服务企业数字化转型与智慧升级战略分析研究报告
- 未来五年复印机维修服务企业ESG实践与创新战略分析研究报告
- 幼儿园大班生物学科《花园里有什么》教学设计
- 素养导向的初中英语起始单元整合教学设计与实践-以“问候、介绍与欢迎”主题写作为例
- 六年级英语上册 Module 3 Healthy living Unit 6 The secret to good health 单元教学设计
- 基于核心素养的初中英语情感表达单元起始课教学设计-以“The feelings that make us human”为例
- 网络信息应急演练实施方案
- 企业税务筹划实操案例解析
- AQ 3002-2005 阻隔防爆撬装式汽车加油(气)装置技术要求
- 手卫生规范与标准预防
- 胃癌术后快速康复的护理
- 马工程社会学概论考试重点
- 钢筋混凝土圆管涵圆管计算程序(2020规范)
- DL∕T 2340-2021 大坝安全监测资料分析规程
- 《陆上风电场工程概算定额》NBT 31010-2019
- GB/T 13789-2022用单片测试仪测量电工钢带(片)磁性能的方法
- GB/T 33092-2016皮带运输机清扫器聚氨酯刮刀
- GB/T 16535-2008精细陶瓷线热膨胀系数试验方法顶杆法
- 中学主题班会课:期末考试应试技巧点拨(共34张PPT)
评论
0/150
提交评论