路面清表合同

路面清表合同一、合同目的本合同旨在明确发包方（以下简称“甲方”）与承包方（以下简称“乙方”）在路面清表工程中的权利与义务，规范工程实施过程中的各项行为，确保工程质量、进度及安全符合约定标准，保障双方合法权益，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经双方协商一致签订本合同。二、工程概况（一）工程名称[项目具体名称]路面清表工程（二）工程地点[详细施工地址，包括道路名称、起止路段及周边标志性参照物]（三）工程范围清理区域：包括甲方指定的机动车道、非机动车道、人行道、广场、停车场及附属设施区域，具体范围以甲方提供的施工图纸及现场交底为准。清理内容：地表植被清除：杂草、灌木、树木（直径≤10cm）、农作物及其他植物根系；废弃物清理：生活垃圾、建筑垃圾、工业废料、碎石、砖块、废弃管线等；障碍物处理：地表突出物（如混凝土块、石墩）、临时搭建物基础、积水及淤泥；特殊处理：对油污、化学污渍等污染区域进行预处理，对地下管线标识物进行保护性清理。（四）工程要求清表后场地需达到以下标准：地表平整度误差≤5cm/2m（采用2m靠尺检测）；无直径＞5cm的石块、杂物及明显凸起物；边坡修整符合设计坡度（以甲方提供的坡度参数为准）；清理物需按照甲方指定地点分类堆放或外运处理，严禁随意丢弃。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务权利对乙方施工全过程进行监督、检查，有权要求乙方整改不符合合同约定的施工行为；根据工程需要调整施工范围或进度计划，提前7个工作日书面通知乙方；组织工程验收，确认工程量及工程质量。义务向乙方提供施工所需的图纸、地质勘察报告、地下管线分布图等技术资料，并进行现场交底；协调施工区域周边关系，办理必要的占道、开挖许可手续；委派[姓名]为现场代表，负责签署工程指令、确认工程量及验收文件；按照合同约定及时支付工程款。（二）乙方权利与义务权利要求甲方提供必要的施工条件及技术资料，因甲方延迟提供导致工期延误的，有权要求工期顺延；按照合同约定收取工程款，对甲方提出的不合理指令有权书面提出异议。义务具备有效的施工资质（如市政公用工程施工总承包资质），向甲方提交营业执照、资质证书复印件备案；编制详细的施工组织方案，包括设备配置（如挖掘机、装载机、运输车型号及数量）、人员安排（项目经理、安全员、施工班组名单）及进度计划，经甲方确认后实施；严格遵守安全操作规程，设置安全警示标志，配备安全防护设施，承担施工期间的人员、设备安全责任；施工中发现地下文物、管线或其他异常情况，立即停止施工并通知甲方，配合甲方处理；按照环保要求处理废弃物，采取降尘、降噪措施，避免对周边环境造成污染；委派[姓名]为项目经理，负责现场协调及文件签收，未经甲方同意不得擅自更换。四、工期（一）工期约定开工日期：自甲方书面通知开工之日起计算，最迟不超过合同签订后15个工作日。竣工日期：总工期为[具体天数]日历天，包含雨天及法定节假日（因不可抗力或甲方原因导致停工的，工期相应顺延）。阶段性工期：第1-5个工作日：完成[区域A]清表及垃圾外运；第6-10个工作日：完成[区域B]清表及场地初步平整；第11-15个工作日：完成剩余区域清理及验收准备。（二）工期延误处理因乙方原因导致工期延误的，每逾期1天按合同总金额的0.5%支付违约金，累计违约金不超过合同总金额的10%；逾期超过15天的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。因甲方未及时支付工程款、提供图纸或协调外部关系导致工期延误的，乙方不承担违约责任，工期顺延，甲方需赔偿乙方停工期间的设备租赁及人员窝工损失。五、费用结算（一）合同价款固定总价：人民币[大写金额]元（¥[小写金额]），包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金及所有风险费用（除合同明确约定可调整的情形外，价格不作调整）。分项报价：植被清理：[单价]元/平方米，工程量[数量]平方米；垃圾外运：[单价]元/立方米，工程量[数量]立方米；障碍物处理：[单价]元/项，工程量[数量]项；其他费用：[列明具体项目及金额]。（二）支付方式预付款：合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的20%作为预付款，即人民币[金额]元。进度款：按月支付，乙方每月25日前提交已完成工程量报告及付款申请，甲方审核后10个工作日内支付该月完成工程量的70%。竣工结算：工程验收合格后30个工作日内，乙方提交完整结算资料，甲方审核确认后15个工作日内支付至结算总价的97%。质保金：剩余3%作为质保金，质保期（自验收合格之日起1年）满后无质量问题，甲方一次性无息返还。（三）结算依据经甲方确认的施工图纸、工程量签证单及验收报告；乙方提供的合法有效的发票（税率[具体税率]%）。六、质量标准（一）施工标准符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）及《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610-2019）的相关要求；清表后地表压实度≥90%（采用环刀法检测），承载力满足后续施工要求；边坡坡度偏差≤1°，坡面平整无塌陷。（二）验收程序分项验收：每个施工阶段完成后，乙方提交验收申请，甲方在3个工作日内组织验收，验收合格签署阶段验收单。竣工验收：工程全部完成后，乙方提交竣工图纸、隐蔽工程记录、检测报告等资料，甲方在7个工作日内组织验收，验收不合格的，乙方需在10个工作日内整改完毕并重新申请验收。验收争议：对验收结果有争议的，双方共同委托第三方检测机构（费用由责任方承担）进行检测，以检测结果为准。七、违约责任（一）甲方违约未按合同约定支付工程款的，每逾期1天按未付款金额的0.3%支付违约金，逾期超过30天的，乙方有权暂停施工并要求赔偿损失。擅自解除合同的，需支付合同总金额20%的违约金，并赔偿乙方实际损失。（二）乙方违约工程质量不符合约定标准的，乙方需无偿返工至合格，承担由此导致的工期延误及甲方损失；擅自转包或分包工程的，甲方有权解除合同，乙方需返还已付款项并支付合同总金额15%的违约金；施工中造成第三方财产损失或人员伤亡的，由乙方承担全部赔偿责任。八、不可抗力因地震、台风、洪水、战争等不可抗力因素导致工程无法正常实施的，双方应及时通知对方，在不可抗力影响消除后15个工作日内协商处理方案；受不可抗力影响的一方需在事件发生后3个工作日内提供政府部门出具的证明文件，可根据影响程度要求工期顺延或解除合同，互不承担违约责任。九、合同生效与终止生效条件：本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。终止情形：工程竣工验收合格，工程款结清后自动终止；一方严重违约导致合同目的无法实现，守约方书面通知解除合同；双方协商一致书面解除合同。合同份数：本合同一式六份，甲乙双方各执三份，具有同等法律效力。十、其他条款争议解决：履行合同发生的争议，双方协商解决；协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。补充协议：未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。通知送达：所有书面通知需通过邮寄或专人送达至合同首页载明的地址，地址变更需提前7个工作日书面通知对方。保密义务：双