基础施工合同

基础施工合同一、合同双方基本信息甲方（发包方）：[建设单位全称]法定代表人：[姓名]注册地址：[详细地址]联系电话：[电话号码]乙方（承包方）：[施工单位全称]法定代表人：[姓名]注册地址：[详细地址]联系电话：[电话号码]施工资质等级：[如：地基基础工程专业承包一级]二、工程概况2.1工程名称[项目全称]基础工程2.2工程地点[具体地址，包括市、区、街道及详细坐标]2.3工程规模占地面积：[数字]平方米基础类型：[如：钢筋混凝土筏板基础/桩基承台基础]设计地基承载力：[数字]kPa最大开挖深度：[数字]米2.4施工期限计划开工日期：[年]年[月]月[日]日计划竣工日期：[年]年[月]月[日]日总工期：[数字]日历天（含法定节假日）三、施工内容与范围3.1主要施工内容土方工程：场地平整、基坑开挖、土方回填及外运（运距[数字]公里内）基础结构：垫层施工（C15混凝土，厚度[数字]cm）钢筋工程（HRB400E级钢筋，绑扎间距[数字]mm）模板工程（18mm厚多层板，支撑体系为碗扣式脚手架）混凝土工程（C30P6抗渗混凝土，连续浇筑）特殊处理：[如：灰土挤密桩/高压旋喷桩，数量[数字]根，桩长[数字]米]其他：预埋件安装、边坡支护（[如：土钉墙/排桩]支护）3.2施工依据甲方提供的施工图纸（图号：[编号]）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2020）经甲方确认的施工组织设计方案四、施工质量要求4.1质量标准主控项目：地基承载力、混凝土强度、钢筋保护层厚度等指标需100%符合设计要求一般项目：允许偏差需控制在规范允许范围的80%以内（如轴线位移≤5mm）工程质量等级：合格（争创[如：省级优质工程]）4.2质量验收程序隐蔽工程验收：每道工序完成后，乙方自检合格后提交《隐蔽工程验收记录》，甲方及监理在24小时内组织验收分项工程验收：土方、钢筋、模板、混凝土等分项工程需单独验收并签署验收单竣工验收：竣工后乙方提交完整竣工资料（含检测报告、隐蔽记录等[数字]项），甲方在15个工作日内组织验收4.3质量保证期主体结构保修期：[数字]年（自竣工验收合格之日起计算）保修期内出现地基沉降超标（≥[数字]mm/日）、混凝土裂缝（宽度≥0.2mm）等质量问题，乙方需在48小时内到场维修，并承担全部费用五、施工进度安排5.1进度计划施工阶段起止时间关键节点要求施工准备第1-5天完成图纸会审、材料进场报验土方开挖第6-15天基坑验槽合格钢筋模板工程第16-30天钢筋隐蔽验收通过混凝土浇筑第31-35天连续浇筑无冷缝土方回填第36-40天压实系数≥0.94竣工验收第41-45天提交完整竣工资料5.2进度调整因甲方设计变更导致工期延误，工期相应顺延，甲方需补偿乙方窝工损失（按[数字]元/工日计算）因乙方管理不当延误工期，每逾期1天按合同总价的0.5‰支付违约金，累计不超过合同总价的5%六、合同价款与支付6.1工程造价合同总价：人民币[金额]元（大写：[中文大写金额]）价款构成：直接工程费：[金额]元（含人工费[金额]元、材料费[金额]元、机械费[金额]元）措施项目费：[金额]元（含安全文明施工费[金额]元）规费及税金：[金额]元（税率9%）6.2付款方式预付款：合同签订后7日内支付总价20%，即[金额]元进度款：基坑开挖完成支付25%（[金额]元）钢筋模板安装完成支付30%（[金额]元）混凝土浇筑完成支付15%（[金额]元）竣工结算：验收合格后30日内支付至结算价的97%，预留3%作为质保金质保金返还：保修期满无质量问题，15日内一次性无息返还七、材料设备供应7.1材料采购责任乙方采购主要材料：钢筋、水泥、砂石（需提供出厂合格证及第三方检测报告）甲方供应材料：[如：防水材料]，乙方负责卸车及保管（保管费按材料价值的0.5%/月计取）7.2材料验收钢筋原材：每60吨为一批次送检，检测项目包括屈服强度、抗拉强度、伸长率混凝土：每次浇筑前需进行坍落度测试（要求[数字]-[数字]mm），留置标养试块[数字]组不合格材料处理：乙方承担退场费用，且工期不予顺延八、施工现场管理8.1安全管理乙方需配备专职安全员[数字]名，特种作业人员持证上岗基坑周边设置1.2米高防护栏杆，夜间悬挂警示灯，配备[数字]台应急照明设备安全事故责任：因乙方违规操作造成人员伤亡，乙方承担全部赔偿责任（含医疗费、误工费等）8.2环境保护施工扬尘控制：出入口设置洗车平台，裸土覆盖率100%，PM10浓度需≤0.5mg/m³噪声管理：昼间≤70dB，夜间≤55dB，夜间施工需办理《夜间施工许可证》废水处理：设置三级沉淀池，经处理后排入市政管网九、合同变更与解除9.1变更程序甲方需变更设计时，应提前7日出具书面变更指令，乙方在3日内提交变更报价（含人工、材料、机械调整费用）变更价款确定：工程量清单中有类似项目的，按类似项目单价的90%计取；无类似项目的，按市场价组价9.2合同解除条件乙方连续停工超过15天，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价10%的违约金甲方逾期支付工程款超过30天，乙方有权解除合同并索赔已完工程费用及预期利润十、争议解决10.1争议处理方式协商：双方应在争议发生后15日内协商解决调解：协商不成可提请[当地建设工程调解委员会]调解仲裁：调解无果的，提交[仲裁委员会名称]仲裁（仲裁地点：[城市]）诉讼：对仲裁结果不服的，可向工程所在地人民法院提起诉讼10.2争议期间责任争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款仲裁或诉讼费用由败诉方承担，律师费按胜诉金额的15%计取十一、违约责任11.1甲方违约逾期付款：每逾期1日按应付款的0.3‰支付违约金提供虚假地质资料导致返工，赔偿乙方实际损失（含材料费、机械租赁费等）11.2乙方违约工程质量不合格：无偿返修至合格，并支付合同总价5%的违约金擅自转包工程：甲方有权解除合同，乙方支付合同总价20%的违约金十二、其他约定事项12.1不可抗力因地震、台风等不可抗力导致工期延误的，工期顺延，双方互不承担责任不可抗力发生后，乙方应在24小时内书面通知甲方，并在15日内提供政府部门出具的灾害证明12.2合同生效与份数本合同自双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效合同一式6份，甲乙双方各执3份，具有同等法律效力（以下无正文）甲方（盖章）：____