电梯安装合同补充协议

电梯安装合同补充协议甲方（委托方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（受托方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲乙双方于[原合同签订日期]签订了《电梯安装合同》（合同编号：[原合同编号]），为进一步明确双方权利义务，经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》相关规定，达成如下补充协议：一、标的物或服务具体描述的详细说明1.电梯设备信息品牌及型号：本次安装的电梯为[电梯品牌]，型号为[具体型号]，该电梯设备应符合国家现行相关质量标准及行业规范要求，具备完整的质量合格证明文件、产品说明书、安装图纸等资料。规格参数：电梯额定载重量为[X]千克，额定速度为[X]米/秒，提升高度为[从底层到顶层的高度]米，停站数为[X]站，轿厢尺寸为长[X]毫米×宽[X]毫米×高[X]毫米，门系统采用[门类型及规格]。设备组成：电梯设备包括但不限于轿厢、曳引机、控制柜、门机系统、限速器、安全钳、缓冲器、随行电缆、导轨及支架等全部相关部件。2.安装服务内容安装地点：位于[具体安装地址]，甲方应确保安装现场具备符合电梯安装要求的施工条件，包括但不限于场地平整、基础强度满足设计要求、预留足够的施工空间、提供临时水电接入等。安装工作范围：乙方负责电梯设备的卸货、搬运至安装位置，按照电梯安装图纸及相关规范要求进行设备的组装、调试、试运行，以及与建筑物相关结构的连接和固定等全部安装工作。安装过程中应严格遵守国家及地方有关电梯安装的安全操作规程，确保施工安全。安装工期：本补充协议约定的安装工期自[预计开工日期]起至[预计竣工日期]止，共计[X]日历天。如因甲方原因导致安装延误，工期相应顺延；如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应违约责任，每延误一天，按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。二、权利义务1.甲方权利义务权利有权对乙方的安装工作进行监督检查，提出合理的意见和建议。在乙方安装过程中，如发现乙方存在违反合同约定或施工规范的行为，有权要求乙方立即整改。义务按照合同约定及时向乙方支付电梯设备款及安装费用。协助乙方办理电梯安装所需的相关手续，提供必要的文件和资料，确保安装工作顺利进行。负责协调安装现场与其他施工单位的关系，避免因交叉施工等原因影响乙方安装工作。按照乙方要求，提供安装所需的临时水电接入，并承担相应费用。在电梯安装竣工后，及时组织相关部门进行验收。2.乙方权利义务权利按照合同约定收取电梯设备款及安装费用。根据施工需要，要求甲方提供必要的协助和支持。在安装过程中，如因甲方原因导致施工条件发生重大变化，影响安装工作正常进行，有权要求甲方给予合理补偿或工期顺延。义务严格按照国家相关质量标准、行业规范及本补充协议约定进行电梯安装工作，确保安装质量。自行承担安装过程中的全部费用，包括但不限于设备运输费、安装费、调试费、检测费、税费等，但合同另有约定的除外。负责安装过程中的安全管理工作，制定安全操作规程，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部法律责任和经济损失。安装过程中应保护好甲方提供的施工场地及周边环境，如造成损坏应负责修复或赔偿。定期向甲方汇报安装工作进展情况，接受甲方的监督检查。在电梯安装竣工后，负责整理安装过程中的全部资料，并提交给甲方及相关部门存档。质保期内，负责对电梯设备进行免费维修、保养，确保电梯正常运行。质保期自电梯验收合格之日起[X]年。三、违约条款1.甲方违约若甲方未按照合同约定及时支付电梯设备款及安装费用，每逾期一天，应按照未付款项的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停安装工作，并要求甲方支付已完成工作对应的款项及违约金，同时承担乙方因此遭受的全部损失（包括但不限于停工损失、窝工损失、预期利润损失等）。若甲方未履行协助乙方办理相关手续、提供施工条件等义务，导致安装工作延误或无法正常进行，甲方应承担乙方因此遭受的全部损失，并按照合同总金额的[X%]向乙方支付违约金。2.乙方违约若乙方未按照国家相关质量标准、行业规范及本补充协议约定进行电梯安装工作，导致安装质量不合格，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，并承担由此给甲方造成的全部损失。如因乙方原因造成电梯设备损坏或出现安全事故，乙方应承担全部维修、更换费用及法律责任，同时按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。若乙方未按照合同约定的工期完成安装工作，每延误一天，应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金，同时承担甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于另行采购电梯设备的差价损失、延误使用造成的经济损失等）。若乙方违反本补充协议约定的其他义务，应承担因此给甲方造成的全部损失，并按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。四、争议解决1.本补充协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本补充协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。本补充协议自双方签字（