XX公路监理师考试合同管理预测题及答案

XX公路监理师考试合同管理预测题及答案一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《民法典》合同编，下列关于建设工程合同形式的表述，正确的是（）。A.口头形式与书面形式具有同等法律效力B.必须采用书面形式C.监理合同可采用口头形式，施工合同必须书面形式D.经双方协商一致，可采用电子数据交换形式答案：B解析：建设工程合同涉及金额大、履行周期长，《民法典》第789条明确规定建设工程合同应当采用书面形式，口头形式无法满足法律对形式要件的要求，故B正确。2.某公路项目招标文件中写明“投标截止时间为2023年6月15日17:00”，投标人甲于6月15日16:50提交投标文件后，又于16:55以书面形式要求撤回投标。根据《招标投标法》，该行为（）。A.无效，投标文件已提交不得撤回B.有效，撤回通知在投标截止前到达C.无效，撤回需经招标人同意D.有效，撤回通知与投标文件同时到达即可答案：B解析：《招标投标法》第29条规定，投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件，只需书面通知招标人即可，无需经其同意。甲的撤回通知在截止前到达，故有效。3.承包人在施工中发现设计图纸存在明显错误，立即通知监理人。监理人核实后要求设计单位修改图纸，导致工期延误5天。根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF20170201），延误责任应由（）承担。A.承包人B.监理人C.设计单位D.发包人答案：D解析：设计图纸错误属于发包人的责任（因设计由发包人提供或委托），由此导致的工期延误应由发包人承担，故D正确。4.下列情形中，属于缔约过失责任的是（）。A.合同履行中，发包人未按约定支付进度款B.投标人在投标截止后撤回投标文件C.发包人隐瞒施工现场地下溶洞未告知，导致承包人进场后增加处理成本D.承包人未按合同约定提交履约保证金答案：C解析：缔约过失责任发生在合同订立阶段，因一方违背诚信原则导致对方信赖利益损失。C选项中发包人隐瞒关键信息，属于缔约过失；A、D为违约责任，B为投标截止后的行为，不属缔约阶段。5.某施工合同约定“合同价款采用固定总价，风险范围为±5%以内的材料价格波动”。施工期间钢材价格上涨8%，承包人要求调整价款。根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人（）。A.应调整超过5%部分的价差B.应调整全部8%的价差C.无需调整，因风险范围已明确D.需与承包人协商后调整答案：A解析：固定总价合同中，若约定风险范围为±5%，则超过部分属于风险范围外，发包人应承担。钢材上涨8%，超过5%的3%部分应由发包人调整价差，故A正确。6.监理人收到承包人提交的索赔报告后，应在（）天内完成审查并报送发包人。A.7B.14C.28D.42答案：B解析：《建设工程施工合同（示范文本）》规定，监理人收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人，故B正确。7.下列合同中，属于实践合同的是（）。A.勘察合同B.借款合同（自然人之间）C.设计合同D.监理合同答案：B解析：实践合同需交付标的物才成立，自然人之间的借款合同自贷款人提供借款时成立，属实践合同；其余均为诺成合同（意思表示一致即成立）。8.发包人未按合同约定支付工程竣工结算款，承包人催告后仍未支付。根据《民法典》，承包人可就该工程（）。A.直接拍卖优先受偿B.与发包人协议折价C.要求法院将工程收归国有D.留置工程直至付款答案：B解析：承包人可行使建设工程价款优先受偿权，但需与发包人协议折价或申请法院拍卖，不能直接拍卖，故B正确。9.某公路项目因暴雨导致停工10天，其中3天为合同约定的异常恶劣气候（已在专用条款中定义），另7天为普通暴雨。根据合同约定，异常恶劣气候属发包人承担的风险，普通暴雨属承包人承担的风险。则承包人可索赔的工期为（）天。A.0B.3C.7D.10答案：B解析：合同已明确异常恶劣气候由发包人承担，普通暴雨由承包人承担，故仅3天可索赔工期。10.下列文件中，在施工合同文件解释顺序中优先于投标书的是（）。A.中标通知书B.专用合同条款C.图纸D.已标价工程量清单答案：A解析：施工合同文件解释顺序通常为：合同协议书＞中标通知书＞投标函及附录＞专用合同条款＞通用合同条款＞技术标准和要求＞图纸＞已标价工程量清单。故中标通知书优先于投标书（投标函）。11.承包人将部分非主体工程分包给具备相应资质的分包人，未报监理人审批。根据《建设工程质量管理条例》，该行为（）。A.有效，分包人资质合格即可B.无效，分包需经监理人同意C.有效，非主体工程可自主分包D.无效，分包需经发包人同意答案：D解析：《建设工程质量管理条例》规定，分包需经发包人同意（或合同约定），否则属违法分包，故D正确。12.某合同约定“争议解决方式为首先提交行业协会调解，调解不成则向项目所在地法院起诉”。后双方因价款争议直接向法院起诉，法院（）。A.应受理，因调解非必经程序B.不应受理，需先经调解C.应受理，因调解协议无强制力D.不应受理，因争议解决条款有效答案：A解析：调解属自愿程序，除非合同明确约定“调解为必经前置程序”，否则一方可直接起诉，故法院应受理。13.下列情形中，可导致合同解除的是（）。A.承包人未按约定时间开工，经催告后5天内开工B.发包人未按约定支付进度款，经催告后30天仍未支付C.设计变更导致工程量增加10%D.不可抗力导致工程停工1个月答案：B解析：《民法典》第563条规定，一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，对方可解除合同。B选项中发包人迟延支付进度款（主要债务），催告后30天仍未支付，符合解除条件。14.监理人发现承包人使用不合格材料，要求更换，承包人拒绝。根据《建设工程监理规范》（GB/T503192013），监理人应（）。A.直接通知发包人解除合同B.签发暂停施工令C.向建设行政主管部门报告D.要求承包人提交书面说明答案：B解析：监理人发现承包人使用不合格材料且拒绝整改时，应签发暂停施工令，故B正确。15.某施工合同约定“逾期竣工违约金为每天1万元”，实际工期延误30天，承包人主张违约金过高请求调整。法院认定实际损失为20万元，则违约金应调整为（）万元。A.10B.20C.30D.25答案：B解析：《民法典》规定，违约金过分高于实际损失（超过30%）时，可予调整。本题中约定违约金30万元，实际损失20万元，超过30%（20×1.3=26），故可调整至实际损失20万元。16.下列关于合同保全的表述，正确的是（）。A.代位权行使的对象是债务人的债务人B.撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起5年内行使C.代位权需通过仲裁程序行使D.撤销权的行使费用由债权人承担答案：A解析：代位权是债权人代债务人向次债务人（债务人的债务人）主张权利；撤销权行使期限为知道或应当知道撤销事由起1年，最长5年；代位权需通过诉讼行使；撤销权费用由债务人承担，故A正确。17.发包人供应的钢筋到场后，承包人未及时检验即用于工程，后发现钢筋强度不达标。根据合同约定，材料检验责任由承包人承担。则损失由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.双方分担答案：B解析：承包人未履行检验义务（合同约定由其检验），即使材料由发包人供应，未检验即使用导致的损失由承包人自行承担。18.某分包合同约定“分包人就分包工程向发包人直接负责”，该条款（）。A.有效，符合合同自由原则B.无效，违反分包合同相对性C.有效，发包人可直接向分包人索赔D.无效，需经监理人确认答案：B解析：分包合同具有相对性，分包人仅向承包人负责，发包人不能直接要求分包人承担责任（除非法律另有规定，如工程质量责任），故该条款无效。19.下列关于不可抗力的表述，错误的是（）。A.疫情属于不可抗力B.不可抗力发生后，当事人需及时通知对方C.因不可抗力不能履行合同的，全部免除责任D.当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任答案：C解析：不可抗力可部分或全部免除责任，需根据影响程度确定，并非全部免除，故C错误。20.监理人收到承包人提交的竣工结算申请后，应在（）天内完成审核并报送发包人。A.14B.28C.42D.56答案：B解析：《建设工程施工合同（示范文本）》规定，监理人收到竣工结算申请后28天内完成审核并报送发包人，故B正确。二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.下列属于建设工程施工合同主要内容的有（）。A.工程范围B.监理权限C.质量标准D.合同价款E.材料检验方式答案：ACDE解析：施工合同主要内容包括工程范围、建设工期、质量标准、合同价款、材料设备供应责任、检验与验收等；监理权限属监理合同内容，故B错误。2.下列情形中，合同无效的有（）。A.承包人未取得相应资质签订的施工合同B.发包人胁迫承包人签订的合同（未损害国家利益）C.恶意串通，损害第三人利益的合同D.违反招投标法强制性规定的中标合同E.因重大误解签订的合同答案：ACD解析：无效合同包括：无资质或超越资质（A）、恶意串通损害他人利益（C）、违反法律强制性规定（D）；B属可撤销合同（未损害国家利益）；E属可撤销合同，故ACD正确。3.承包人可提出工期索赔的情形有（）。A.发包人未按约定提供施工场地B.设计变更导致工程量增加C.异常恶劣的气候条件D.承包人设备故障导致停工E.监理人延迟签发开工令答案：ABCE解析：承包人自身原因（D）导致的停工不可索赔；其余均属发包人或客观原因，可索赔工期。4.下列关于合同变更的表述，正确的有（）。A.变更需经双方协商一致B.监理人可直接发出变更指示C.变更内容约定不明确的，推定为未变更D.变更后需签订书面协议E.设计变更属于合同变更答案：ACDE解析：根据《民法典》，合同变更需双方协商一致（A），变更内容不明确推定为未变更（C），建设工程变更通常需书面形式（D），设计变更属合同内容变更（E）；监理人需经发包人授权方可发出变更指示（B错误）。5.下列文件中，属于施工合同组成部分的有（）。A.招标文件B.投标函及附录C.技术标准和要求D.监理规划E.已标价工程量清单答案：BCE解析：施工合同文件包括合同协议书、中标通知书、投标函及附录、专用/通用条款、技术标准、图纸、工程量清单等；招标文件、监理规划不属合同组成部分，故BCE正确。6.发包人主张减少支付工程价款的情形有（）。A.承包人未按设计图纸施工，减少部分工程量B.工程质量不合格，承包人拒绝修复C.工期延误，合同约定了违约金D.材料价格下跌，合同约定风险由承包人承担E.承包人提前竣工，发包人要求返还提前竣工奖励答案：ABC解析：A属承包人未完全履行合同，可减付；B属质量不合格且未修复，可减付相应费用；C属违约金抵扣；D材料价格下跌不影响已约定的合同价款；E提前竣工奖励属应支付款项，不可要求返还，故ABC正确。7.下列关于索赔程序的表述，正确的有（）。A.承包人应在索赔事件发生后28天内提交索赔意向通知书B.监理人收到索赔报告后14天内提出意见C.索赔事件持续影响的，承包人应按周期提交延续索赔报告D.发包人逾期未答复索赔报告，视为认可E.索赔金额包括直接损失和间接损失答案：ACDE解析：《建设工程施工合同（示范文本）》规定，索赔意向书应在事件发生后28天内提交（A）；持续事件需提交延续报告（C）；发包人逾期未答复视为认可（D）；索赔金额含直接和间接损失（E）；监理人应在14天内审查并报送发包人，而非提出意见（B错误）。8.下列属于缔约过失责任构成要件的有（）。A.发生在合同订立阶段B.一方违反诚信原则C.造成对方信赖利益损失D.合同已成立但未生效E.行为人有过错答案：ABCE解析：缔约过失责任需满足：发生在缔约阶段（A）、违反诚信原则（B）、造成信赖利益损失（C）、行为人有过错（E）；合同未成立或无效（D错误）。9.下列关于不可抗力的处理，正确的有（）。A.工程本身的损害由发包人承担B.承包人施工机械损坏由承包人承担C.因不可抗力延误的工期需顺延D.发包人人员伤亡由承包人承担E.清理修复费用由发包人承担答案：ABCE解析：不可抗力损失分担原则：工程本身、发包人人员伤亡、清理修复费用由发包人承担（A、E）；承包人设备、人员伤亡由承包人承担（B）；工期顺延（C）；D错误，发包人人员伤亡由发包人承担。10.下列情形中，监理人可签发工程暂停令的有（）。A.承包人未按审批的施工方案施工，可能造成质量安全事故B.发包人未按约定支付进度款C.发现存在重大质量隐患，承包人拒绝整改D.不可抗力导致无法施工E.承包人擅自更换项目经理答案：ACDE解析：监理人签发暂停令的情形包括：质量安全隐患（A、C）、承包人擅自变更（E）、不可抗力（D）；发包人未付款属合同纠纷，监理人无权因发包人原因签发暂停令（B错误）。三、案例分析题（共3题，每题20分）案例一2023年3月，某省山区高速公路A标段（双向四车道）进行公开招标，发包人甲与中标人乙（具备一级公路施工资质）签订《施工合同》，约定：“合同工期24个月（2023年4月1日2025年3月31日），合同价款2.8亿元（固定总价），材料价格波动风险由承包人承担（风险范围±5%）；因发包人原因导致的工期延误，每延误1天补偿5000元；因承包人原因导致的逾期竣工，每延误1天支付违约金1万元。”施工过程中发生以下事件：事件1：2023年5月10日，承包人在K3+200段施工时发现汉代古墓（经文物部门确认），立即停工并通知监理人。文物部门进场考古发掘至7月15日，导致该段停工66天。承包人提出索赔：工期66天，费用200万元（含人员窝工、设备闲置、管理成本）。事件2：2024年2月，因发包人未及时提供取土场，导致K5+000K5+500段路基填筑停工20天，承包人提出工期索赔20天及费用补偿10万元。事件3：2024年11月，钢材价格较投标基准价上涨7%（超过合同约定的5%风险范围），承包人要求调整钢材价差500万元（按实际用量计算）。问题：1.事件1中，承包人的索赔是否成立？说明理由。2.事件2中，发包人应否补偿工期和费用？说明理由。3.事件3中，承包人的价差调整请求是否合理？说明理由。答案：1.事件1索赔成立。理由：施工中发现文物属发包人应承担的风险（《文物保护法》规定，地下文物属国家所有，发包人需提供无文物的施工场地或承担处理责任）。承包人及时停工并通知，符合索赔程序（28天内提交意向书）。因此，工期66天应顺延，费用（合理窝工、设备闲置、管理成本）应补偿。2.事件2中，发包人应补偿工期和费用。理由：发包人未及时提供取土场属发包人违约（未履行提供施工条件的义务），导致的停工20天属发包人原因，承包人可索赔工期20天及直接损失（人员窝工、设备闲置等）10万元（需核实是否为合理费用）。3.事件3中，价差调整请求部分合理。理由：合同约定材料价格风险范围±5%，超过部分由发包人承担。钢材上涨7%，超过5%的2%部分价差应由发包人调整。承包人主张的500万元需按“（实际价格基准价格×1.05）×实际用量”计算，故仅2%部分合理，而非全部7%。案例二某公路桥梁项目，发包人与承包人签订《施工合同》，约定“工程质量标准为优良，未达到优良则扣除结算价款的3%”。施工过程中，监理人发现箱梁混凝土强度未达标（经检测为合格但未达优良），要求承包人返工。承包人认为“合格即满足最低要求”，拒绝返工，直接申请竣工验收。发包人委托第三方检测确认工程质量合格但未达优良，遂扣除3%结算款（约450万元）。承包人起诉，主张“合同约定的‘优良’标准无法律依据，扣除3%无效”。问题：1.合同中“优良”质量标准是否有效？说明理由。2.发包人扣除3%结算款是否合法？说明理由。3.承包人拒绝返工的行为是否构成违约？说明理由。答案：1.有效。理由：《建筑工程施工质量验收统一标准》（G