绿化施工合同范本

绿化施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX房地产开发有限公司。

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张三。

甲方联系方式

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX园林绿化工程有限公司。

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人：李四。

乙方联系方式

**合同简介**

本合同由甲方与乙方就绿化工程施工项目签订，双方基于平等自愿、诚实信用的原则，结合项目实际情况，达成以下协议。甲方委托乙方按照国家相关法律法规及行业规范，完成甲方指定地点的绿化工程施工，乙方承诺在约定的期限内提供符合标准的绿化服务。合作背景为甲方拟开发的项目需配套建设绿化景观，以提高项目整体品质及环境价值。乙方作为具备相应资质的园林绿化企业，具备完成本项目的专业能力和技术条件。双方经友好协商，就项目范围、施工标准、费用结算等事宜达成一致，特此订立本合同，以资共同遵守。本合同范本的制定旨在明确双方的权利与义务，确保绿化工程施工的顺利进行，并为后续的履行、违约及争议解决提供法律依据。合同的签订及履行将严格遵循《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国民法典》及地方绿化工程相关管理规定，保障双方的合法权益。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲方委托乙方完成指定地点的绿化工程施工事宜，确保工程按照约定的质量标准、进度要求和技术规范顺利实施。涉及的具体内容包括但不限于：施工场地的准备、绿化植物的选择与种植、土壤改良与灌溉系统的安装、园林道路与休憩设施的配套建设、以及后期养护管理的技术指导等。具体施工范围以甲方提供的《绿化施工纸》和《工程量清单》为准，该等文件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第二条定义

1.**绿化工程**：指在本合同项下，乙方为甲方提供的包括植物种植、土壤处理、灌溉系统安装、景观小品制作与安装等全部施工服务及后期养护管理的技术支持。

2.**施工纸**：指甲方提供的详细标注了施工范围、植物种类、数量、布局及工艺要求的纸文件。

3.**工程量清单**：指甲方提供的详细列明了各分项工程内容、计量单位和数量的清单文件。

4.**质量标准**：指符合国家及地方相关绿化工程施工及验收规范的合格标准，具体以《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82）为准。

5.**竣工验收**：指绿化工程按照合同约定及国家相关标准完成施工后，经甲方检查确认合格并签署的验收文件。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的施工纸、工程量清单及质量标准进行绿化工程施工，并有权对乙方的施工过程进行监督和检查。

（2）甲方应向乙方提供施工场地所需的一切必要许可及批准文件，并确保乙方能够顺利进入施工现场进行作业。

（3）甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程款项，任何延期支付均应按合同约定承担违约责任。

（4）甲方应负责协调施工现场与其他相关单位的配合事宜，避免因第三方原因导致乙方无法正常施工。

（5）甲方应指定专门联系人负责与乙方的沟通协调，及时解决施工过程中出现的问题。

（6）甲方应按照合同约定提供必要的施工条件，包括但不限于施工用水、用电及临时设施的使用。

（7）甲方有权对乙方的施工质量进行验收，并有权要求乙方对不合格部分进行整改。

**2.乙方的权力和义务**

（1）乙方有权按照合同约定的工程量清单及价格标准收取工程款项，并有权要求甲方在工程竣工验收合格后及时支付。

（2）乙方应具备相应的绿化工程施工资质，并确保所有施工人员符合国家相关安全生产及操作规范。

（3）乙方应严格按照施工纸、工程量清单及质量标准进行施工，确保工程质量和进度。

（4）乙方应自行承担施工过程中所需的材料、设备、人工及机械费用，并确保所有投入符合合同约定及国家相关标准。

（5）乙方应建立完善的安全生产管理体系，确保施工过程中不发生安全事故。

（6）乙方应负责施工现场的管理，保持场地整洁，并做好成品保护工作。

（7）乙方应配合甲方的验收工作，对甲方提出的问题及时进行整改，并承担整改费用。

（8）乙方应提供绿化工程的后期养护管理方案，并可根据甲方要求提供养护指导及培训服务。

（9）乙方应确保所使用的植物材料符合合同约定的品种、规格及质量要求，并随工程一同移交甲方。

（10）乙方应遵守施工现场的环保规定，减少施工过程中的噪音、粉尘及废弃物排放，并做好污染防控措施。

（11）乙方应建立完整的工程档案，包括施工记录、材料检验报告、验收文件等，并移交甲方保存。

第四条价格与支付条件

1.本合同项下绿化工程的总价款为人民币XX元（大写：XX元整），该价格包含乙方为完成本合同约定的全部工作所需的一切费用，包括但不限于设计、材料、人工、机械、管理、利润及税金等。

2.价格依据：工程总价款根据甲方提供的《工程量清单》及附件价格进行计算。如遇市场价格波动导致主要材料成本超过XX%，双方应协商调整相应价格。

3.支付方式：采用分期支付方式。合同签订生效后X日内，甲方向乙方支付合同总价款的XX%作为预付款，即人民币XX元；工程完成XX%并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的XX%作为进度款，即人民币XX元；工程竣工验收合格并提交完整资料后X日内，甲方向乙方支付至合同总价款的XX%作为尾款，即人民币XX元。任何支付均应通过银行转账方式完成，乙方应提供等额合法发票。

4.支付账户：乙方应向甲方指定以下账户支付工程款项：

开户名称：XX园林绿化工程有限公司

开户银行：XX银行XX支行

银行账号：XX

5.支付延迟：甲方若未能按时支付任何一期款项，每逾期一日，应按当期应付未付款项的XX%向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的XX%。逾期超过XX日，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方支付已完成工程的结算款及全部违约金。

第五条履行期限

1.合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格、甲方支付全部工程款项之日止。

2.施工期限：乙方应在合同签订后X日内完成施工现场踏勘，并提交详细施工方案；正式施工期限为XX天，自甲方书面通知开工之日起计算；如遇不可抗力或甲方原因导致的工期延误，经双方确认后工期可相应顺延。

3.关键节点：

a.开工通知：甲方应在合同签订后X日内向乙方发出正式开工通知；

b.中期验收：工程完成XX%后，乙方应书面通知甲方进行中期验收；

c.竣工验收：工程全部完成后X日内，乙方应邀请甲方及相关单位进行竣工验收；

d.资料移交：竣工验收合格后X日内，乙方应向甲方移交完整的竣工资料一套。

4.逾期责任：乙方如因自身原因未能按期完成工程，每逾期一日，应按合同总价款的XX%向甲方支付逾期完工违约金，但累计违约金不超过合同总价款的XX%。逾期超过XX日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的全部损失。

第六条违约责任

**1.甲方违约责任**

（1）预付款未按时支付：甲方未按合同约定支付预付款，每逾期一日，应按未付金额的XX%向乙方支付违约金，且乙方有权暂停施工直至预付款付清。逾期超过XX日，乙方有权解除合同，甲方应支付已完成工程的结算款及相当于合同总价款XX%的违约金。

（2）进度款/尾款未按时支付：甲方未按合同约定支付进度款或尾款，每逾期一日，应按未付金额的XX%向乙方支付违约金。若因甲方原因导致乙方无法获得融资，甲方还应承担乙方因此产生的融资费用。逾期超过XX日，乙方有权暂停施工或直接解除合同，甲方应支付已完成工程的结算款及相当于合同总价款XX%的违约金，并赔偿乙方的实际损失。

（3）验收拖延：甲方无正当理由拖延竣工验收，每逾期一日，应按合同总价款的XX%向乙方支付违约金。逾期超过XX日，视为验收合格，但甲方仍需按期支付尾款。

（4）场地提供延迟：甲方未能按时提供施工场地或提供场地不符合约定条件，导致乙方无法按时开工或施工受阻，每逾期一日，甲方应按合同总价款的XX%向乙方支付违约金，并承担由此造成的乙方损失。逾期超过XX日，乙方有权解除合同，甲方应支付相当于合同总价款XX%的违约金。

**2.乙方违约责任**

（1）质量不合格：乙方施工的绿化工程不符合合同约定的质量标准或国家相关规范，甲方有权要求乙方在X日内进行整改。逾期未整改或整改后仍不合格，甲方有权委托第三方检测或直接修复，费用由乙方承担，且乙方应按修复费用X倍向甲方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的XX%。若质量问题严重影响使用功能，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方全部损失。

（2）工期延误：乙方因自身原因未能按期完成工程，每逾期一日，应按合同总价款的XX%向甲方支付逾期完工违约金。累计违约金达到合同总价款的XX%时，甲方有权解除合同，乙方应支付已完成工程的结算款及相当于合同总价款XX%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的直接损失。

（3）材料不合格：乙方使用假冒伪劣材料或未按约定品种、规格施工，一经查实，甲方有权要求乙方立即更换并承担全部费用，同时按合同总价款的XX%向乙方支付违约金。若更换后仍不合格，按质量不合格条款处理。

（4）安全生产责任：乙方施工过程中发生重大安全事故，造成人员伤亡或重大财产损失，乙方应承担全部赔偿责任，并按合同总价款的XX%向甲方支付违约金。情节严重者，甲方有权解除合同并追究乙方法律责任。

（5）中途擅自停工：乙方无正当理由擅自停工超过X日，甲方有权解除合同，乙方应支付已完成工程的结算款及相当于合同总价款XX%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的直接损失。

（6）资料移交延迟：乙方未按期移交竣工资料，每逾期一日，应按合同总价款的XX%向甲方支付违约金。逾期超过XX日，甲方有权要求乙方支付相当于合同总价款XX%的违约金。

**3.共同责任**

因不可抗力导致合同无法履行或延迟履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件，根据不可抗力影响程度协商变更或解除合同。任何一方隐瞒不可抗力事实或未及时通知，应承担相应责任。

**4.赔偿范围**

违约方除支付违约金外，还应赔偿因其违约行为给守约方造成的直接经济损失，包括但不限于窝工费、赶工费、额外采购成本、第三方索赔费用等。赔偿金额应以实际损失为限，但最高不超过合同总价款的XX%。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、政策调整等）、疫情及其管控措施、火灾、爆炸等自然灾害或社会事件。

2.通知义务：任何一方因不可抗力不能履行合同时，应在事件发生后XX日内书面通知对方，并提供不可抗力发生的有效证明文件（如政府公告、新闻报道、保险理赔文件等）。迟延通知导致对方损失的，通知方应承担相应责任。

3.责任免除：因不可抗力导致合同部分或全部不能履行、延迟履行或履行困难的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除违约责任，但法律另有规定的除外。遭遇不可抗力一方应采取积极措施减少损失，未能采取合理措施导致损失扩大的，仍需承担扩大部分的责任。

4.合同变更或解除：不可抗力影响持续超过XX日，双方可协商变更合同内容或解除合同。合同解除后，双方应就已完成工作进行结算，互不承担违约责任，但应返还已收取的款项及属于对方的财产，并妥善处理善后事宜。

5.不可抗力证明：双方就不可抗力是否存在及影响程度有争议时，应提交相关证明文件。如有必要，可委托第三方机构进行评估。逾期未能就不可抗力达成一致，不影响后续争议解决程序的启动。

第八条争议解决

1.争议解决原则：双方应本着友好协商、互谅互让的原则解决履行本合同过程中发生的任何争议。

2.协商解决：凡本合同项下的争议，双方应首先通过书面或口头形式进行协商，尝试达成和解协议。协商应指定专门联系人负责沟通，并设定合理的协商期限（如XX日）。

3.调解解决：若协商未能解决争议，双方可共同委托双方认可的第三方调解机构（如XX行业协会调解委员会）进行调解。调解协议达成后，经双方签字盖章即具有约束力，双方应自觉履行。

4.法律途径：若协商或调解未能解决争议，任何一方均有权在争议发生后XX日内，选择以下第种方式解决：

(1)向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2)向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(3)向合同履行地有管辖权的人民法院提起诉讼。

5.诉讼/仲裁规则：选择诉讼方式解决的，应适用中华人民共和国法律。选择仲裁方式解决的（需双方另行签订仲裁协议），应提交至XX仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

6.争议专属：本合同任何争议的解决，均适用中华人民共和国法律。解决争议所发生的诉讼费、仲裁费、律师费及其他相关费用，除另有约定外，均由败诉方承担。在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款，不受影响。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、文件、指示等均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件、当面递交）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前XX日书面通知对方。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以快递或挂号信方式发送的，寄出后XX日视为送达；当面递交的，交付时视为送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更合同内容。

3.保密条款：双方应对在本合同签订及履行过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、客户信息等）承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或为履行本合同所必需的除外。保密期限为本合同有效期内及合同终止后XX年。

4.不可分割性：本合同各条款为相互独立且不可分割的整体。若任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。双方应协商替换为内容最接近、合法有效的条款。

5.法律适用与管辖：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人