网络游戏2025年发行合同协议

网络游戏2025年发行合同协议甲方（开发商）：[开发商全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[开发商注册地址]乙方（发行商）：[发行商全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[发行商注册地址]鉴于：甲方是游戏《[游戏名称]》（以下简称“游戏”）的独立开发者或著作权人；乙方是在[发行区域]拥有丰富经验并具备相应资源进行游戏发行、运营和市场推广的公司；甲乙双方愿意就游戏的发行、推广、运营及收益分配等事宜进行合作；根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经双方友好协商，达成以下协议，以资共同遵守。第一条定义1.1除非本协议上下文另有解释，下列词语具有以下含义：（1）“游戏”指由甲方开发或拥有著作权，名称为《[游戏名称]》的软件程序及其相关素材、内容、知识产权；（2）“发行区域”指本协议约定乙方负责游戏发行的地域范围，包括但不限于[具体列出国家或地区名称]；（3）“发行平台”指本协议约定乙方负责游戏发行的平台，包括但不限于[具体列出平台名称，如Steam、TapTap、AppStore、GooglePlay等]；（4）“独占发行”指乙方在发行区域内、针对发行平台就游戏享有排除第三方竞争的发行权利；（5）“非独占发行”指甲方保留在发行区域内、针对发行平台就游戏授权其他发行商发行的权利；（6）“游戏收入”指通过发行平台销售游戏产生的收入，包括但不限于虚幻货币销售收入、道具销售收入、订阅费收入等，扣除平台抽成及税费后的净收入；（7）“预付款”指甲方根据本协议约定向乙方支付的费用；（8）“分成比例”指本协议约定的甲方和乙方就游戏收入分别应占的百分比；（9）“生效日期”指本协议经双方授权代表签字并盖章之日起的日期；（10）“终止日期”指本协议约定的最终结束日期。1.2除非本协议上下文另有解释，术语“年”指公历年度，“月”指公历月份，“日”指公历日。第二条合作内容与授权2.1甲方授予乙方在发行区域内、自[起始日期]至[终止日期]期间，就发行平台就游戏进行发行、市场推广、运营、销售及相关活动（以下简称“发行活动”）的[选择“独占”或“非独占”]许可。2.2乙方在本协议授权范围内，享有就游戏的发行活动产生收入的[约定乙方具体的分成比例]的权利。2.3甲方保证其对游戏拥有完整的、合法的知识产权，或已获得所有必要的授权，且游戏内容不侵犯任何第三方的合法权益。甲方应避免任何可能导致其违反本协议义务的第三方索赔。2.4乙方应在其能力和资源范围内，根据市场情况制定并执行合理的发行计划，包括但不限于游戏版本提交、市场宣传、社区管理、用户支持等，以促进游戏的发行和销售。乙方应定期向甲方汇报发行活动的进展情况。第三条游戏内容与版本3.1甲方负责游戏的最终版本定稿，并确保游戏内容符合相关法律法规及平台要求。3.2甲方应根据乙方要求及双方约定，及时提交游戏版本进行审核。乙方有权对游戏内容的合规性、平台适配性等进行审核，并提出修改意见。甲方应在合理期限内完成修改。3.3游戏的后续更新、维护、补丁等，由[选择“甲方”或“双方协商”]负责开发，并按约定流程提交乙方上线。双方应确保游戏版本的稳定性和兼容性。第四条市场推广与运营4.1乙方负责制定并执行游戏在发行区域的市场推广计划，包括但不限于预热宣传、广告投放、社区活动、媒体合作、渠道推广等。推广费用由[选择“乙方承担”或“甲乙双方协商分担”]。4.2乙方负责游戏在发行平台的日常运营，包括但不限于用户账户管理、充值服务、客服支持、数据监控、安全维护等。运营过程中产生的成本由[选择“乙方承担”或“甲乙双方协商分担”]。4.3双方同意，在合作期间，应相互配合，共同维护游戏的良好形象和玩家社区环境。第五条费用与支付5.1[如果约定预付款]甲方应在本协议生效后[]日内，向乙方支付预付款共计人民币[]元（大写：[]）。该款项可用于[具体说明用途，如发行准备、初期推广等]。5.2游戏收入结算：乙方应于每个[结算周期，如“月度”]结束后[]日内，根据发行平台的数据统计，核算甲方应得的游戏收入。5.3收入支付：乙方应在核实游戏收入无误后，于[支付时间，如“次月”][]日内，将甲方应得的游戏收入支付至甲方指定的银行账户。支付金额应扣除[任何约定扣除项，如平台佣金、税费等]。甲方指定收款账户：开户名称：[甲方开户名称]开户银行：[甲方开户银行]银行账号：[甲方银行账号]5.4税费：双方各自承担因其履行本协议而产生的相关税费。第六条知识产权6.1除本协议约定外，双方在合作前及合作期间产生的各自知识产权仍归各自所有。6.2乙方依据本协议获得的发行活动产生的衍生知识产权（如宣传材料等）归乙方所有，但甲方有权在合理范围内使用。6.3双方均有义务保护对方的知识产权不受侵犯。第七条保密义务7.1甲乙双方应对在本协议签订及履行过程中了解或接触到的对方的商业秘密（包括但不限于技术信息、财务数据、运营策略、用户信息等）承担保密义务。7.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露该等商业秘密，但法律法规另有规定或有权机关要求的除外。7.3本保密义务不因本协议的终止而失效，持续有效期限为本协议终止后[]年。第八条违约责任8.1若任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，赔偿因此给对方造成的直接经济损失。8.2若甲方未能按时提交符合要求的游戏版本，或未能履行其知识产权保证义务，乙方有权要求甲方限期整改，并有权根据情况暂停发行活动或解除本协议，甲方应承担相应责任。8.3若乙方未能按时支付甲方应得的游戏收入，每逾期一日，应按逾期支付金额的[约定违约金比例，如“万分之五”]向甲方支付违约金。逾期超过[]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付全部应付未付款项及违约金。第九条不可抗力9.1若发生地震、台风、洪水、战争、罢工、政府行为等不可抗力事件，导致任何一方无法履行本协议部分或全部义务，该方不应视为违约，并应在不可抗力发生后[]日内通知对方，并提供相关证明。9.2双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除本协议。第十条争议解决10.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。10.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交至[选择“甲方所在地”或“乙方所在地”或“指定仲裁委员会名称”]仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。或：10.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，任何一方均有权向[选择“甲方所在地”或“乙方所在地”]有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条合同解除与终止11.1本协议在约定的期限届满后自动终止。11.2发生以下情况之一，守约方有权书面通知违约方解除本协议：（1）一方严重违反本协议约定，经守约方书面催告后[]日内仍未纠正的；（2）一方进入破产、清算程序的；（3）乙方连续[]个[结算周期]未能向甲方支付应得游戏收入的。11.3无论因何种原因导致本协议终止，乙方应在收到终止通知后[]日内停止所有发行活动，并配合甲方进行善后处理，包括用户数据转移、游戏下架（如适用）等。双方应结清所有未了款项。11.4双方同意，关于知识产权、保密、违约责任、法律适用和争议解决的条款在本协议终止后继续有效。第十二条其他12.1本协议构成双方就合作事宜达成的完整协议，取代之前的所有口头或书面约定。12.2对本协议的任何修改或补充，均应以书面形式作出，并经双方授权代表签字盖章后生效。12.3若本协议任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。12.4本协议的任何一方不得将其在本协议项下的权利义务转让给第三方，除非获得另一方事先书面同意。12.5