施工合同索赔协议

施工合同索赔协议甲方：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲乙双方于[施工合同签订日期]签订了《[施工合同名称]》（以下简称“原施工合同”），在合同履行过程中，因[具体事件简述导致索赔的原因]，乙方认为自身权益受到损害，向甲方提出索赔要求。经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》相关规定，就乙方索赔事宜达成如下协议：一、索赔事项及原因详述（一）事件经过[详细描述导致索赔事件发生的具体过程，包括时间、地点、涉及的具体施工内容、相关人员等信息]（二）索赔原因分析1.甲方责任方面根据原施工合同约定，甲方应[列举甲方应履行的义务]，但在实际履行过程中，甲方未按照约定履行，例如[具体说明甲方未履行义务的情况，如未按时提供施工场地、未及时交付施工图纸等]，导致乙方施工进度受阻，增加了额外的费用和时间成本。甲方在施工过程中对乙方提出的合理要求未及时给予回应或处理不当，例如[举例说明甲方对乙方关于工程变更、质量问题等方面的要求处理情况]，影响了乙方正常施工，造成乙方损失。2.不可抗力或其他不可预见因素施工期间遭遇了[具体不可抗力事件或不可预见因素，如暴雨、地震等]，该事件对工程造成了严重影响[详细说明不可抗力事件或不可预见因素对工程的具体影响，如损坏已完成的工程部分、延误工期等]。按照原施工合同约定及相关法律法规，乙方认为甲方应承担相应责任，以弥补乙方因该事件遭受的损失。二、索赔标的物或服务具体描述（一）费用索赔明细1.人工费用增加由于甲方原因导致施工进度延误，乙方为保证工程按时完成，不得不额外投入人力，增加了人工费用[X]元。具体明细如下：[详细列出增加人工的工种、人数、工作时间以及对应的费用计算依据]2.材料费用增加因施工计划变更，乙方需要采购额外的材料，导致材料费用增加[X]元。具体包括：[分别说明各类增加材料的名称、数量、单价以及总价计算方式]3.机械设备租赁费用增加为应对施工进度延误，乙方租赁了更多的机械设备，租赁费用增加[X]元。明细如下：[列出租赁机械设备的种类、租赁期限、租赁单价及总价计算过程]4.其他直接费用因工程变更导致乙方临时设施搭建费用增加[X]元，具体包括[说明临时设施搭建的内容及费用构成]施工过程中的水电费超支[X]元，原因是[解释水电费超支的原因，如甲方要求加快施工进度导致设备长时间运转等]（二）工期索赔说明原施工合同约定的工期为[计划工期天数]天，由于上述索赔事件的发生，乙方预计工程将延误[X]天。乙方认为，甲方应承担因工期延误给乙方带来的一系列损失，包括但不限于后续工程衔接的费用增加、对业主的违约赔偿等。三、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利审核权：甲方有权对乙方提出的索赔要求及相关证据进行审核，核实索赔事项的真实性、合理性及索赔金额的准确性。要求补充证据权：若甲方对乙方提供的证据有疑问或认为证据不足，有权要求乙方补充相关证据材料，乙方应在接到甲方通知后的[X]个工作日内予以补充。2.义务支付索赔款义务：在本协议生效且甲方审核通过乙方索赔要求后，甲方应按照本协议约定的方式和时间向乙方支付索赔款项。协助义务：甲方应协助乙方处理与索赔事项相关的其他事宜，例如提供必要的文件、证明等，以确保乙方能够顺利获得应有的赔偿。（二）乙方权利义务1.权利获得赔偿权：乙方有权依据本协议获得因甲方原因导致的损失赔偿，包括但不限于上述费用索赔和工期索赔的相关赔偿。要求协商解决权：若乙方与甲方在索赔事宜上存在争议，乙方有权要求与甲方进行协商解决，并提出合理的解决方案。2.义务提供证据义务：乙方应向甲方提供充分、真实、有效的索赔证据材料，证明索赔事项的发生及乙方遭受的损失情况。证据材料应包括但不限于施工记录、费用发票、合同文件、会议纪要等。配合审核义务：乙方应积极配合甲方对索赔要求的审核工作，按照甲方要求及时补充或调整相关证据材料，确保审核工作顺利进行。四、索赔款项支付方式及时间（一）支付方式甲方应以[具体支付方式，如银行转账、支票等]的方式向乙方支付索赔款项。（二）支付时间1.在本协议签订后的[X]个工作日内，甲方向乙方支付索赔款项的[X]%作为预付款，即人民币[X]元。2.甲方在完成对乙方索赔事项的全面审核且确认无误后的[X]个工作日内，向乙方支付剩余的索赔款项，即人民币[X]元。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定的时间和方式向乙方支付索赔款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方一次性支付全部索赔款项及相应违约金，违约金金额为未支付金额的[X]%。2.若甲方无故拒绝支付乙方索赔款项或对乙方索赔要求提出不合理的拒绝理由，给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任，赔偿金额包括乙方因此遭受的直接损失和间接损失。（二）乙方违约责任1.若乙方提供的索赔证据材料存在虚假、伪造等情况，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失，包括但不限于甲方因相信乙方索赔要求而支付的费用、甲方因处理该虚假索赔事项而遭受的其他经济损失等。同时，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的预付款项。2.若乙方未按照本协议约定履行配合甲方审核的义务，导致审核工作延误，每延误一日应按照索赔款项金额的[X]%向甲方支付违约金。延误超过[X]日的，甲方有权相应扣减索赔款项金额作为违约金。六、争议解决（一）协商解决双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商应在争议发生后的[X]个工作日内启动，双方应指定专人负责协商事宜，并在[X]个工作日内达成协商解决方案。（二）仲裁或诉讼若双方在协商后[X]个工作日内未能达成一致意见，任何一方均有权向有管辖权的[仲裁机构名称或具体法院名称]申请仲裁或提起诉讼。1.仲裁：若选择仲裁解决争议，双方同意按照[仲裁机构的仲裁规则名称]进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。2.诉讼：若选择诉讼解决争议，双方同意由[具体法院名称]作为管辖法院。诉讼费用由败诉方承担，但法院另有判决的除外。七、其他条款（一）协议生效本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。（二）协议变更与解除1.本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。2.在履行本协议过程中，若出现法定或约定的解除情形，一方有权解除本协议，但应提前[X]日书面通知对方。协议解除后，双方应按照相关法律法规及本协议约定办理结算和清算手续。（