施工封层合同范本

施工封层合同范本甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方有[具体施工项目名称]施工封层的需求，乙方具备提供相关施工封层服务的专业能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行施工封层事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.施工封层项目内容乙方负责对甲方指定的[具体施工地点详细地址]进行施工封层作业。施工封层应达到以下质量标准：[详细描述施工封层的质量要求，如封层厚度、平整度、粘结强度、耐磨性等具体指标]。2.施工材料乙方应使用符合国家标准及行业规范的施工封层材料，材料品牌为[具体品牌]，型号为[具体型号]。材料应具备[列举材料所应具备的各项性能指标，如环保性、耐候性等]。在施工前，乙方应向甲方提供材料的质量合格证明文件及相关检测报告。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出合理的意见和建议。有权要求乙方按照本合同约定的质量标准、施工进度及安全要求进行施工。2.义务向乙方提供施工封层所需的相关资料，包括但不限于施工场地的地质勘察报告、设计图纸等，确保资料的真实性和完整性。协助乙方办理施工过程中所需的相关手续，如施工许可证等，并承担因办理手续产生的相关费用（如有）。按照本合同约定的付款方式和时间向乙方支付工程款。在施工现场为乙方提供必要的施工条件，如施工用水、用电接入点等，并承担相应的费用（如有）。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本合同约定支付工程款。根据施工实际情况，在不违反本合同约定的前提下，对施工方案进行合理调整。2.义务具备从事本项目施工封层的合法资质和专业技术人员，确保施工人员具备相应的从业资格证书。按照本合同约定的质量标准、施工进度及安全要求组织施工，制定详细的施工计划，并提交给甲方备案。施工计划应包括施工进度安排、施工人员配备、施工设备使用计划等内容。在施工过程中，严格遵守国家及地方有关施工安全、环境保护等方面的法律法规，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，避免发生安全事故。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的一切损失。负责施工过程中的环境保护工作，采取有效措施减少施工对周边环境的影响。施工结束后，及时清理施工现场，恢复施工场地原状。对施工封层材料进行妥善保管，确保材料质量不受损。在施工过程中，如发现材料质量问题或因不可抗力等原因导致材料损失，应及时通知甲方，并采取相应的补救措施。在施工过程中，接受甲方的监督检查，对甲方提出的意见和建议及时整改。施工结束后，按照本合同约定向甲方提交施工验收报告及相关资料，包括施工记录、材料质量证明文件、检测报告等。三、工程价款及支付方式1.工程价款本合同施工封层项目的总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价款为固定总价，不因任何因素调整（除本合同约定的调整情况外）。2.支付方式合同签订后，甲方支付工程款的[预付款比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。乙方完成施工封层工程量的[进度款支付节点比例]后，向甲方提交进度款申请报告，经甲方审核确认后，支付工程款的[进度款比例]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。施工封层项目全部完成并经甲方验收合格后，甲方支付工程款的[验收款比例]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。剩余工程款的[质保金比例]作为质保金，在质保期届满后，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。四、工程期限1.开工日期本合同施工封层项目的开工日期为[具体开工日期]。乙方应在开工日期前做好施工准备工作，包括施工人员、设备、材料的进场及施工场地的清理等。2.竣工日期本合同施工封层项目的竣工日期为[具体竣工日期]。乙方应按照施工计划组织施工，确保在竣工日期前完成全部施工任务。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照本合同总价款的[延误违约金比例]向甲方支付违约金。如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件，工期相应顺延。五、工程验收1.验收标准施工封层项目的验收应按照本合同约定的质量标准及国家现行相关验收规范进行。2.验收程序乙方完成施工任务后，应向甲方提交施工验收报告及相关资料。甲方在收到乙方提交的验收申请后，应在[验收期限]内组织相关人员进行验收。验收过程中，如发现质量问题或不符合验收标准的情况，甲方有权要求乙方限期整改。乙方应在规定的期限内完成整改，并重新提交验收申请。经整改后仍不符合要求的，乙方应承担违约责任，并按照本合同约定进行赔偿。验收合格后，双方应签署工程竣工验收报告。六违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本合同约定的付款方式和时间支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[逾期付款违约金比例]向乙方支付违约金。逾期超过[逾期付款宽限期]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程量的工程款及相应违约金。因此造成的工期延误，责任由甲方承担。若甲方因提供的资料不真实、不完整或未协助乙方办理相关手续等原因导致乙方无法正常施工，甲方应承担由此给乙方造成的一切损失，包括但不限于停工损失、窝工损失、材料损失等，并相应顺延工期。2.乙方违约责任若乙方未按照本合同约定的质量标准、施工进度及安全要求进行施工，乙方应负责无偿返工直至达到合同约定标准，由此造成的工期延误及甲方损失由乙方承担。如乙方返工后仍不符合要求，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付的工程款，并按照本合同总价款的[违约解除合同违约金比例]向甲方支付违约金。若乙方未按照本合同约定的期限完成施工任务，每延误一天，应按照本合同总价款的[延误工期违约金比例]向甲方支付违约金。如因乙方原因导致工期延误超过[延误工期上限]天，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付的工程款，并按照本合同总价款的[严重延误工期违约金比例]向甲方支付违约金。若乙方使用的施工封层材料不符合本合同约定的质量标准，乙方应负责更换合格材料，并承担由此产生的一切费用。如因材料质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。若乙方在施工过程中违反国家及地方有关施工安全、环境保护等方面的法律法规，导致发生安全事故或环境污染事件，乙方应承担全部法律责任，并赔偿甲方因此遭受的一切损失。七、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本合同其他无争议的条款。八、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.