桥梁翻新刷漆合同范本

桥梁翻新刷漆合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX桥梁投资有限公司，

注册地址：中国XX省XX市XX区XX路XX号，

法定代表人/负责人：张三，

联系电话：0XX-XXXX-XXXX。

甲方是一家专业从事桥梁投资、建设及运营管理的综合性企业，拥有丰富的桥梁资产及管理经验。为提升桥梁使用寿命和安全性，保障桥梁结构美观及耐久性，甲方经评估决定对旗下位于XX市XX区XX桥进行翻新刷漆作业。鉴于乙方在桥梁维修、涂装领域具备专业技术和丰富经验，甲方向乙方发出委托服务邀请，经双方友好协商，达成以下合作意向，并依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，制定本合同。

甲方委托乙方承担XX桥的翻新刷漆工程，包括桥梁主体结构、附属设施及护栏等部位的防腐涂装作业。该桥梁作为城市重要交通枢纽，其结构安全及外观维护对公共安全及城市形象具有直接影响。甲方基于对乙方专业能力及信誉的认可，选择其作为本次服务的合作方，双方基于平等、自愿、公平的原则，明确各自的权利与义务，确保工程顺利实施。

乙方在收到本合同后，将组建专业团队对XX桥现状进行实地勘察，制定详细的翻新方案及施工计划，并严格按照国家及行业相关标准进行作业。甲方将提供必要的施工场地及协调相关单位配合，确保乙方工作不受干扰。双方通过本合同确立合作框架，明确工程范围、技术要求、质量标准及验收流程，以保障桥梁翻新刷漆工程达到预期效果。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX桥梁技术服务有限公司，

注册地址：中国XX省XX市XX区XX路XX号，

法定代表人/负责人：李四，

联系电话：0XX-XXXX-XXXX。

乙方是一家专注于桥梁结构维护、防腐涂装及加固技术的专业服务企业，拥有国家认证的防水防腐保温工程专业承包资质，并配备先进的施工设备及经验丰富的技术团队。公司成立以来，已成功完成数十项桥梁翻新项目，积累了丰富的技术积累及项目管理经验。

乙方接受甲方委托，负责XX桥翻新刷漆工程的具体实施。工程范围包括桥梁上部结构、伸缩缝、支座及护栏等部位的旧漆清除、防腐处理及新漆涂装作业。乙方将严格按照设计要求及国家《桥梁工程施工质量验收标准》（CJJ2-2018）进行施工，确保涂层附着力、抗腐蚀性及耐候性满足规范要求。

在合同履行期间，乙方将组建由项目经理、技术工程师、施工班组及安全员组成的专业团队，全面负责工程进度、质量控制及安全管理。乙方将提供施工期间所需的材料清单及报价明细，并经甲方确认后采购符合标准的环保型涂料及辅助材料。双方通过本合同明确工程实施细节及验收标准，确保工程成果符合甲方预期，并为桥梁长期安全运行提供保障。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是委托乙方对甲方拥有的位于XX市XX区XX桥的桥梁主体结构、附属设施及护栏等进行翻新刷漆作业，提升桥梁的耐久性、抗腐蚀能力及外观美观度，确保桥梁结构安全并延长使用寿命。具体范围包括但不限于：对桥梁上部结构混凝土表面进行清洁、除锈及旧涂层剥离；采用符合国家标准的环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆及丙烯酸面漆进行多层级涂装；对伸缩缝、支座等关键部位进行重点防腐处理；对护栏、排水系统等进行同步翻新；施工过程中涉及的材料采购、现场作业、质量检测及安全管理等全部内容。

第二条定义

1.**桥梁翻新刷漆工程**：指对既有桥梁结构表面进行清理、修复、防腐及重新涂装的综合性维护工程。

2.**主体结构**：指桥梁承载主要荷载的混凝土梁体、桥墩、桥台等关键构造部分。

3.**附属设施**：指除主体结构外的附属构造，包括伸缩缝、支座、排水系统、护栏及照明设施等。

4.**环保型涂料**：指符合国家《环保涂料技术要求》（HJ2015）标准的低挥发性有机化合物（VOC）防腐涂料。

5.**验收标准**：指本合同附件中明确的桥梁涂装工程质量验收规范及国家现行行业标准。

6.**不可抗力**：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如地震、洪水等自然灾害。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权对乙方的施工方案、进度及质量进行监督，并要求乙方提供阶段性报告及检测数据。

（2）甲方应向乙方提供XX桥的竣工图纸、材料试验报告及过往维修记录，并确保资料真实有效。

（3）甲方需协调桥梁管理单位或交通部门，为乙方施工提供必要的通行及作业许可，相关费用由甲方承担。

（4）甲方应在合同签订后5个工作日内向乙方支付首付款，并在工程竣工验收合格后支付尾款，支付比例及时间以合同附件为准。

（5）如因甲方原因导致施工中断或延误，甲方应承担乙方由此产生的窝工损失及材料折旧费用。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方有权要求甲方提供施工所需的场地及临时设施，甲方应配合解决施工便道、用电等需求，不收取额外费用。

（2）乙方应组建具备相应资质的施工团队，明确项目经理及各班组职责，并严格按照设计图纸及国家《桥梁涂装施工规范》（JTG/T5330-2019）组织施工。

（3）乙方需采用环保型涂料及符合标准的施工工艺，所有材料需提供出厂合格证及第三方检测报告，并报甲方备案。

（4）乙方应制定详细的安全专项方案，配备消防、防坠落等安全设施，施工人员必须持证上岗，并购买足额意外伤害保险。

（5）乙方在施工期间发现桥梁结构异常或潜在隐患，应立即暂停作业并书面报告甲方，由甲方委托专业机构鉴定后决定处理方案，相关费用由责任方承担。

（6）乙方应妥善保管施工期间产生的废弃物及旧材料，并在工程结束后清理现场，达到城市环境卫生标准，费用包含在合同总价内。

（7）乙方需建立质量追溯体系，对每批次涂层进行硬度、附着力等指标检测，检测报告需提交甲方审核，不合格部分应无条件返工。

（8）工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括施工日志、材料清单、检测报告及验收表，并配合甲方组织第三方验收。

（9）乙方对施工质量承担终身责任，若工程出现返修需求，在质保期内免费修复，超出质保期后按成本价收费。

第四条价格与支付条件

1.本合同桥梁翻新刷漆工程总价款为人民币XX万元（大写：XX元整），包含施工图纸设计、材料采购、现场施工、质量检测、安全管理及竣工资料等全部费用。最终价格以乙方提交的详细报价清单经甲方书面确认后为准。

2.支付方式：采用分阶段付款方式，具体支付节点及比例如下：

（1）首付款：合同签订后10个工作日内，甲方支付合同总价款的30%，即人民币XX万元，用于乙方采购前期所需材料及组建施工团队；

（2）进度款：工程主体涂装完成并通过甲方阶段性验收后15个工作日内，甲方支付合同总价款的40%，即人民币XX万元；

（3）尾款：工程竣工验收合格并完成所有结算手续后30个工作日内，甲方支付剩余合同总价款的30%，即人民币XX万元。

3.付款账户：乙方应向甲方提供符合法规的银行账户信息，用于工程款项支付，甲方不得以任何理由拖延或克扣合法款项。如乙方账户信息变更，需提前5个工作日书面通知甲方备案。

第五条履行期限

1.合同有效期：自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，总工期为120日历天，自乙方收到甲方首付款并完成现场踏勘后正式开工。

2.关键时间节点：

（1）方案确认：乙方应在收到甲方委托后15个工作日内提交详细施工方案及报价清单，甲方在收到后10个工作日内完成审核并书面确认；

（2）材料进场：所有涂料及辅助材料应在工程开工前3个工作日完成采购并运抵施工现场，甲方有权对材料进行抽检，不合格产品需无条件更换；

（3）雨季施工：如遇连续5天以上降雨天气，工期自动顺延，顺延时间由双方现场代表联合确认；

（4）竣工验收：工程完工后7个工作日内，甲乙双方组织联合验收，并完成竣工资料移交，验收合格后30个工作日内办理结算手续。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）若甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款部分万分之五的违约金，逾期超过30日，乙方有权暂停施工或解除合同，甲方需承担乙方已发生费用2倍的赔偿金；

（2）因甲方原因导致施工场地不具备使用条件或未及时提供必要许可，每延误一日，甲方应向乙方支付合同总价款千分之二的违约金，且乙方不承担由此造成的工期延误责任；

（3）甲方要求乙方变更工程范围或增加额外工作内容，需提供书面说明并经乙方确认，否则乙方有权拒绝，若强行施工造成损失，由甲方承担全部责任。

2.乙方违约责任：

（1）若乙方未按合同工期完工，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款千分之二的违约金，但最长累计违约金不超过合同总价款的10%，逾期超过60日，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿工程总造价30%的违约金；

（2）施工质量不符合国家或合同约定标准，乙方应无条件返工并承担全部费用，返工后仍不合格的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿直接经济损失1倍以上3倍以下的赔偿金；

（3）乙方在施工过程中发生安全事故或造成第三方财产损失，需承担全部赔偿责任及行政处罚，并自动扣除合同总价款10%作为违约保证金，该保证金不足赔偿的，甲方有权继续追偿；

（4）未经甲方书面同意擅自更换合同约定的材料品牌或规格，乙方的行为视为严重违约，甲方有权要求乙方恢复原状并支付合同总价款50%的违约金；

（5）工程竣工后30日内未提交完整竣工资料的，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价款千分之五的违约金，逾期超过90日，甲方有权委托第三方代为整理资料并费用由乙方承担。

3.赔偿范围：违约方应赔偿守约方因违约行为导致的直接经济损失，包括但不限于人工、材料、设备闲置及第三方索赔费用，赔偿金额以实际损失凭证为准。双方互负违约责任时，应按比例分担损失。

第七条不可抗力

1.不可抗力定义：本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、暴雨、泥石流、战争、动乱、政府行为（如征收、政策调整）以及法律、法规规定的其他不可抗力事件。不可抗力事件发生后，直接影响合同履行或导致合同无法履行的，双方均应予以免责。

2.不可抗力通知：发生不可抗力事件的一方应在事件发生后24小时内书面通知对方，并提供相关证明材料（如气象灾害预警信息、政府公告、事故报告等），以便双方核实情况。若不可抗力持续超过15日，双方应协商决定是否解除合同或调整履行期限。

3.责任免除：因不可抗力导致合同部分或全部无法履行的，受影响方不承担违约责任，但应采取合理措施减少损失，并在事件结束后及时恢复履行。若不可抗力直接导致工程损害，修复费用由双方根据实际损失比例分担，分担比例以政府或权威机构评估结果为准。

4.合同解除：不可抗力事件导致合同目的无法实现的（如桥梁主体结构毁损），经双方书面确认后，本合同可予以解除，双方互不承担赔偿责任，已产生的费用按实结算。解除合同后，乙方应妥善清点已完成的工程并移交甲方，甲方支付相应报酬。

5.不可抗力证明：不可抗力事件的证明文件应包括但不限于：气象部门出具的灾害报告、政府部门出具的行政文件、第三方机构出具的损失评估报告等，证明材料需经对方签字盖章或公证后生效。

第八条争议解决

1.争议解决原则：双方在履行本合同时如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向合同履行地（XX市XX区）有管辖权的人民法院提起诉讼，或提交XX仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。双方应选择其中一种争议解决方式，并以书面形式确认。

2.协商程序：争议发生后，双方应指定专人负责协商，协商应在30日内完成；协商应基于事实，通过书面函件或会议形式进行，并形成会议纪要或协议书。若协商达成一致，双方应签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.诉讼或仲裁选择：如选择诉讼，原告方应向XX市XX区人民法院提交起诉状，并附送合同副本及证据材料；如选择仲裁，应向XX仲裁委员会提交仲裁申请书，并明确仲裁事项及选定的仲裁员。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力，任何一方不得再就同一争议向法院起诉或申请仲裁。

4.证据规则：争议解决过程中，双方应提供真实、完整的证据材料，包括合同文件、往来函件、工程验收记录、检测报告等，证据材料需经对方质证或公证后生效。若一方提供证据存在瑕疵，导致仲裁庭或法院作出不利判决的，责任方应承担相应后果。

5.争议前置程序：若争议涉及工程款结算或质量鉴定，双方应先委托具有资质的第三方机构进行评估，评估结果作为争议解决的重要依据。评估费用由双方按责任比例分担，若无明确责任划分，则平均承担。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、文件及证据均应以书面形式送达，可采取邮寄（挂号信或快递）、传真、电子邮件或当面递交等方式。地址以本合同首部载明的为准，任何一方变更地址应提前10个工作日书面通知对方。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以快递或挂号信方式发送的，签收日或邮寄次日起第5日视为送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均需经双方协商一致并签署书面文件，补充协议与本合同具有同等法律效力。未经双方签字确认的口头约定或单方行为均不产生法律约束力。

3.分包管理：乙方不得将本合同项下的全部工程转包或非法分包，但经甲方书面同意，可将非主体部分的辅助工作委托给具备相应资质的第三方，第三方责任由乙方承担连带责任。分包合同需报甲方备案。

4.知识产权：乙方在履行本合同过程中产生的技术方案、工艺流程等知识产权归乙方所有，但涉及桥梁结构安全及外观效果