2026年监理工程师之合同管理考试题库500道及参考答案（达标题）

2026年监理工程师之合同管理考试题库500道第一部分单选题(500题)1、某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人的施工期应为()。

A.自2月1日始，至12月5日止

B.自2月1日始，至12月20日止

C.自2月5日始，至12月5日止

D.自2月5日始，至12月20日止

【答案】：A2、关于合同变更，说法正确的是（）。

A.监理工程师按照发包人的要求提高质量标准，需要征求承包人意见

B.增加承包范围外的某项新增工作，监理人无需征求承包人意见

C.承包人收到监理人的变更意向书后，如果同意实施变更，则向监理人提出书面变更建议

D.监理人审查承包人变更实施方案，认可实施方案，应及时发出变更指示

【答案】：C3、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的()

A.自愿原则

B.公平合理原则

C.依法独立进行原则

D.一裁终局原则

【答案】：A4、关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。

A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判

B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定

C.委托人追认了代理人超越委托权限的谈判事项，法律后果由委托人承担

D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担

【答案】：B5、根据《标准施工合同》，在调价公式的应用中，以下基本原则表述正确的是（）。

A.由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人调整

B.因承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效

C.需要调整价格的材料，以监理人复核后确认的材料单价及数量，作为调整依据

D.因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日价格指数进行支付计算

【答案】：C6、建设工程勘察合同中发包人在紧急情况下可以当场发出临时书面指示，但需在临时书面指示发出后（）小时内发出书面确认函。

A.12

B.24

C.48

D.56

【答案】：B7、合同标准示范文本的作用（九部委标准文本系列）说法错误的是（）。

A.有助于提高交易效率，增加交易成本

B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅

C.有利于对合同的审计和监督

D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷

【答案】：A8、根据《标准施工合同》，以不影响单位工程的开工为原则，施工场地的移交应（）。

A.一次完成

B.有序的多次移交

C.既可一次完成，也可分次移交

D.两次完成

【答案】：C9、根据《建设工程设计合同（示范文本）》，关于违约责任的说法，正确的是（）。

A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金

B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金

C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费

D.因设计错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费

【答案】：A10、施工过程中发生变更，关于变更管理的说法，正确的是（）。

A.直接指示的变更需征求承包人意见

B.承包人建议的变更可以以口头形式提交监理人

C.承包人提出的变更涉及直接变更、建议变更和要求变更三类

D.与承包人协商后确定的变更属于可能发生的变更

【答案】：D11、在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。由于设计人的资源能力所限.不能在要求的时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成，关于该事件的说法，正确的是()

A.设计人应与另一设计单位签订设计分包合同

B.设计人应负责协调另一设计单位的设计进度

C.设计人应负责另一设计单位的设计质量审查

D.设计人不对变更部分的设计质量负责

【答案】：D12、按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件不包括（）

A.具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员

B.具有编制招标文件的能力

C.具有组织评标的能力

D.具有100万的注册资金

【答案】：D13、约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，则监理人应当（）。

A.按时发出开工通知，合同工期不予顺延

B.迟延发出开工通知，合同工期不予顺延

C.按时发出开工通知，合同工期予以顺延

D.迟延发出开工通知，合同工期予以顺延

【答案】：A14、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，关于定金的说法，正确的是（）。

A.定金应以勘察费为基础计算

B.定金应以工程投资额为基础计算

C.定金的比例由当事人自由约定

D.定金只能抵作勘察费

【答案】：A15、在工程建设的过程中，履约保证有效期（）。

A.从提交履约保证到工程竣工验收合格止

B.从提交履约保证到签发完工程接收证书止

C.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止

D.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止

【答案】：D16、当建筑底层地面基土经常受水浸湿时，下列地面垫层不适宜的是()。

A.砂石垫层

B.碎石垫层

C.灰土垫层

D.炉渣垫层

【答案】：C17、某施工合同履行过程中，隐蔽的工程隐蔽前未通知监理工程师到场检查，后监理工程师要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是()。

A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延

B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延

C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延

D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

【答案】：D18、卖方负责办理租船订舱，并承担将货物装上船之前的一切费用的价格是指（）。

A.FOB价

B.FCA价

C.CIF价

D.CIP价

【答案】：C19、发包人要求向承包人提前接货的物资，承包人不得拒绝，（）应承担承包人由此增加的保管费用。

A.发包人

B.承包人

C.供货商

D.监理人

【答案】：A20、某外墙装修做法为干挂石材，承包人为了节约工期，在外墙龙骨安装焊接完成后，直接安装了石材。监理员在巡检过程中发现后，要求承包人打开石材面层，检查龙骨的防腐防火处理，承包人拆除了五处石材，经检验，龙骨的防腐防火处理均合格。则因为拆除石材增加的费用应由()承担。

A.建设单位

B.承包人

C.设计单位

D.监理单位

【答案】：B21、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履约担保期限应自（）之日起。

A.招标人发出中标通知书

B.发承包双方签订合同

C.中标人接到中标通知书

D.监理人发出开工通知

【答案】：B22、如果任一方对DAAB的决定不满，可以在收到该决定通知后（）天内，将其不满向另一方发出通知。

A.7

B.14

C.28

D.42

【答案】：C23、建设工程材料招标与施工招标基本相同，只是（）有所区别。

A.评审要素、量化比较的方法

B.招标程序、量化比较的方法

C.评审要素、招标程序

D.招标程序、评标价计算方法

【答案】：A24、在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期

B.同意延长，并要求修改投标文件

C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期

D.拒绝延长，但无权收回投标保证金

【答案】：A25、建设工程合同管理的法律基础是（）。

A.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和民事责任

B.建设工程合同中的法律责任，只能是刑事责任和民事责任

C.建设工程合同中的法律责任，只能是民事责任

D.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和刑事责任

【答案】：C26、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，关于争端处理的说法错误的是（）

A.DAAB必须由具有适当资格的三人组成

B.合同争端可按照规定，由争端避免/裁决委员会裁决

C.业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命DAAB

D.DAAB由业主、承包商双方联合任命、分摊酬金

【答案】：A27、（2015年真题）根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。

A.发包人提供的材料不符合要求

B.监理人的指示错误

C.不可预见的物质条件

D.异常恶劣的气候条件

【答案】：B28、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。

A.合同责任单一，责任明确

B.固定工期、固定费用

C.可以减少设计变更

D.增加承包人的索赔

【答案】：D29、关于膳食纤维的叙述错误的一条是（）。

A.来自蔬菜、水果

B.有利于排便

C.能被人体消化酶所水解

D.减轻毒物对机体的损害作用

【答案】：C30、（2019年真题）保证法律关系应当参加的主体至少有（）。

A.保证人、被保证人

B.保证人、被保证人、债权人

C.被保证人、债权人

D.保证人、债权人

【答案】：B31、下列合同中，属于可撤销合同的是()

A.当事人约定的质量标准低于国家强制性标准的合同

B.以虚假资质签订的合同

C.通过串通投标订立的合同

D.在订立时显失公平的合同

【答案】：D32、某工程，施工招标时没有标底，编制标底依据的文件有（）

A.工程量清单

B.承包人的施工方案

C.发包人要求的项目功能文件

D.发包人提供的设计任务书

【答案】：A33、（2019年真题）下列组织或机构中，不能成为合同主体的是（）。

A.政府机关

B.企业法人

C.项目监理机构

D.社会团体

【答案】：C34、关于设计招标与工程项目实施阶段其他招标在程序上的主要区别，说法错误的是（）。

A.虽然设计投标报价占项目总投资额的比例不大，但设计方案对工程项目往往更具全局性.长效性和创新性影响

B.招标人可以不征得未中标人的书面同意，直接采用其投标文件中的技术方案，但应给予合理的使用费

C.设计方案的优劣往往需要经过较长时间的检验，不易在短期内准确地量化评判

D.设计招标可以按设计工作深度的不同分期进行，但设计进度计划需要满足总体投资计划及配合施工安装和采购工作的要求

【答案】：B35、（2020年真题）根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，合同文件的优先解释顺序是（）。

A.通用合同条件—专用合同条件—投标书—业主要求

B.专用合同条件—通用合同条件—业主要求—投标书

C.通用合同条件—专用合同条件—业主要求—投标书

D.专用合同条件—通用合同条件—投标书—业主要求

【答案】：B36、(2019年真题)关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（）。

A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现

B.专用条款需要补充、细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致

C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整

D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款

【答案】：B37、依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金()

A.在颁发接收证书时全部返还

B.在颁发履约证书时全部返还

C.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半

D.不再返还

【答案】：C38、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作，总监理工程师应将被授权监理人员（）通知承包人。

A.姓名及其授权范围

B.职能分工及监理权限

C.监理权限

D.职能分工

【答案】：A39、在设计施工阶段不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人可以在专用条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报（）批准。

A.发包人

B.监理人

C.本级建设行政主管部门

D.发包人与监理人共同

【答案】：B40、最高额抵押权设立前已经存在的债权，（）。

A.可以直接转人最高额抵押担保的债权范围，事后通知当事人即可

B.经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围

C.应当直接转入最高额抵押担保的债权范围

D.不得转入最高额抵押担保的债权范围

【答案】：B41、（2018年真题）关于评标委员会的说法，正确的是（）。

A.评标委员会成员的名单应当保密

B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定

C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3

D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

【答案】：A42、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以（）投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。

A.发包人名义

B.承包人名义

C.发包人和承包人的共同名义

D.承包人和保证人的共同名义

【答案】：C43、在铺设屋面油毡防水层之前，在基层上涂刷冷底子油。关于冷底子油的作用，下列正确的是()。

A.封闭基层的气孔

B.加强油毡防水层和基层的粘结力

C.防止水分进入基层

D.防止水分进入防水层

【答案】：B44、《标准施工合同》中的“合同工期”是指（）。

A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限

B.合同协议书中写明的施工总日历天数

C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限

D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

【答案】：D45、（2020年真题）根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（）。

A.结合行业特点，编制本行业的“专用合同条款”

B.“专用合同条款”对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触

C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用

D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意

【答案】：A46、建设工程招标程序中，投标保函在评标结束之后应退还给承包商的情形是（）。

A.根据规定接受对错误的修正

B.投标人采用不正当的手段骗取中标

C.中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保

D.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤销其投标

【答案】：C47、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。

A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用

B.通用合同条款可以约定专用合同条款条件补充，细化时，允许与通用合同条款不一致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效

【答案】：B48、根据《标准施工总承包招标文件》，关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。

A.设计方案最优

B.有利于发包人对承包人的监督和检查

C.可以减少设计变更

D.增加承包人的索赔

【答案】：C49、施工合同履行中，关于承包人提出索赔的期限，说法不正确的是（）。

A.承包人接受了竣工付款证书后，不得再对施工阶段.竣工阶段的事项提出索赔要求

B.承包人接受了最终结清证书后，不得再对施工合同履行阶段的事项提出索赔要求

C.承包人提交的最终结清申请单中，可以对缺陷责任期的事项提出索赔要求

D.承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔

【答案】：C50、(2016年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是（）。

A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用

B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用

C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用

D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用

【答案】：A51、依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。

A.15日

B.20日

C.30日

D.90日

【答案】：B52、以下属于勘察合同中，发包人义务的是（）。

A.遵守法律

B.依法纳税

C.完成全部勘察工作

D.避免勘探对公众与他人的利益造成损害

【答案】：A53、根据《民通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。

A.取得相应的执业资格证书

B.有依法成立的公司

C.具有中华人民共和国国籍

D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

【答案】：D54、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按监理人认可的施工进度计划施工，但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（）。

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

【答案】：D55、下列食物的蛋白质真消化率最高的是（）。

A.全麦

B.大豆

C.牛肉

D.花生

【答案】：C56、根据九部委发布的《标准施工招标文件》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。

A.施工合同的发包人

B.施工合同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

【答案】：B57、在设计施工总承包合同中，承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。下列关于履约担保说法不正确的是()。

A.由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担

B.由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担

C.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效

D.由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担

【答案】：D58、经监理人确认质量合格后已隐蔽的工程，监理人又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量不合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。

A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延

B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延

C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延

D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

【答案】：D59、根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。

A.发包人提供的材料不符合要求

B.监理人的指示错误

C.不可预见的物质条件

D.异常恶劣的气候条件

【答案】：B60、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是（）。

A.事先征得监理人同意，并通知设计人

B.事先征得监理人同意，并通知发包人

C.事先征得设计人同意，并通知监理人

D.事先征得发包人同意，并通知监理人

【答案】：D61、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。

A.申请人须知前附表

B.资格审查办法

C.投标人须知前附表

D.资格预审公告

【答案】：B62、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是（）。

A.暂估价是签约合同价的组成部分

B.暂估价内的专业工程不一定实施

C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格

D.暂估价的内容不包括计日工

【答案】：B63、下列属于《施工合同条件》适用范围的是（）。

A.大型或较复杂的工程项目

B.承包商以交钥匙方式进行设计.采购和施工的总承包

C.重复性的工程项目

D.投资金额相对较小的项目

【答案】：A64、某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向监理人送交了竣工验收申请报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、监理人和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，监理人于3月20日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。

A.3月1日

B.3月15日

C.3月18日

D.3月20日

【答案】：C65、《简明标准施工招标文件》共分（）章。

A.六

B.七

C.八

D.九

【答案】：C66、对于电子招投标，投标人完成电子投标文件上传后，投标人提交投标文件的时间是（）。

A.上传投标文件提开始时间

B.实际传输完成时间

C.电子招标投标交易平台向投标人发出递交回执通知的时间

D.递交回执通知中载明的传输完成时间

【答案】：D67、关于工程设计管理的说法，正确的是（）。

A.设计人可允许其他单位以本单位名义承担设计业务

B.除有特殊要求的建筑材料与专用设备外，设计人不得指定生产厂家或供应商

C.设计注册执业人员可受聘于其他设计单位完成专门的设计任务

D.设计人不应当参与与设计相关的工程质量事故分析

【答案】：B68、关于必须招标项目的说法，正确的是()

A.必须招标的项目仅指施工项目

B.项目总投资达到限额标准的，招标代理机构也必须通过招标来确定

C.全部使用国有资金投资的、单项合同估算价为100万元的施工项目必须招标

D.同时满足法规要求的范围和规模的项目必须招标

【答案】：C69、在建设工程中，有关采购合同的特点说法正确的是（）。

A.标的物品种多，供货条件差异小

B.与施工进度密切相关，不得延误，最好能提前交货

C.建筑材料采购合同不仅是在物资交货阶段

D.大型设备采购合同除交货外，包括生产阶段.安装调试.试运行.保修等

【答案】：D70、FIDIC系列合同中，称为“绿皮书”的是（）

A.《施工合同条件》

B.《简明合同格式》

C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》

D.《设计—建造与交钥匙工程合同条件》

【答案】：B71、对于进口的设备，将货物在出口国装船港装上船之前的一切费用均已包含在报价是（）。

A.FOB价

B.FCA价

C.CIF价

D.CIP价

【答案】：A72、依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是()。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.定金

【答案】：D73、施工阶段承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额称为（）。

A.暂列金额

B.合同价格

C.估算价

D.质量保证金

【答案】：B74、设计施工总承包合同中，对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定权的是（）。

A.发包人

B.设计施工总承包人

C.监理人

D.设计人

【答案】：A75、婴幼儿2岁半时胸围小于头围，要考虑（）。

A.营养良好

B.营养不良

C.骨骼发育不良

D.智力障碍

【答案】：B76、设计合同履行过程中，属于设计人责任的是()

A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收

B.办理设计文件的报批手续

C.选定设计文件依据的设计规范

D.为现场的设计人提供必要的工作条件

【答案】：C77、担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为()。

A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

【答案】：C78、关于技术服务，下列说法错误的是（）。

A.卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务

B.卖方技术人员应并服从买方的现场管理

C.任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由买方承担

D.不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员

【答案】：C79、根据国家发展改革委员会等九部委《标准材料采购招标文件》中，形式评审主要审查的内容不包括（）

A.财务要求

B.投标人名称

C.投标函签字盖章

D.投标文件格式

【答案】：A80、依据FIDIC《施工合同条件》，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则()

A.增加的费用和工期延误责任都由发包人承担

B.增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担

C.增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担

D.增加的费用和工期延误责任都由承包人承担

【答案】：D81、关于评标委员会的说法，正确的是（）。

A.评标委员会成员的名单应当保密

B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定

C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3

D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

【答案】：A82、赖氨酸在（）中含量较高。

A.面粉

B.大米

C.鸡蛋

D.牛肉

【答案】：D83、（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人更换项目负责人应履行的程序是（）。

A.事先征得发包人同意，并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人

B.事先征得发包人同意，并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人

C.事先口头通知发包人，并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料

D.更换14天前将姓名及详细资料提交监理人，监理人在7天内做出答复

【答案】：A84、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，不正确的是()。

A.工程师与承包人共同检验

B.工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验

C.工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽

D.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验

【答案】：C85、根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是()。

A.一方因重大误解而订立的合同

B.双方协商一致订立的显失公平的合同

C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同

D.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

【答案】：C86、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.指定分包商直接与业主订立合同

B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分

C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费

D.指定分包商对其违约独立承担责任

【答案】：D87、(2016年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本

【答案】：B88、乙未经授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()

A.效力待定

B.无效

C.有效

D.经过乙催告甲后生效

【答案】：A89、健康档案中健康数据的收集方式有（）。

A.健康筛查

B.利用现存资料

C.社区调查

D.经常性工作记录

E.小组讨论

【答案】：A90、施工公开招标进行资格预审时，不能作为资格审查内容的是()

A.投标人的企业资质是否满足招标工程的要求

B.投标人是否有与招标工程同规模工程的施工经历

C.投标人是否在项目所在地区有过承包工程的经历

D.投标人自有施工机具的拥有量能否满足招标工程的施工需要

【答案】：C91、（2018年真题）关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

【答案】：C92、下列情况承包人只能索赔工期和费用的是()。

A.发包人要求违法

B.不可预见物质条件

C.发包人要求提前交货

D.发包人原因指示的暂停施工

【答案】：B93、直接订购方式适用于采购（）的设备。

A.贵重

B.进口

C.交货周期短

D.单一来源

【答案】：D94、根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是()

A.依法成立的企业

B.地方政府成立的事业单位

C.依法成立的行业协会

D.行业主管部门设立的服务机构

【答案】：A95、大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是()。

A.申请设备使用许可

B.设备的技术指标改进

C.设备的调试

D.设备运抵现场的保管

【答案】：C96、关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。

A.移交施工场地是发包人的义务，必须一次移交完成

B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员

C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准

D.监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算

【答案】：D97、根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体

C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任

D.分包人的资格能力应由发包人审核

【答案】：A98、食物血糖负荷GL体现食物碳水化合物的（）对血糖的影响。

A.质量

B.数量

C.种类

D.摄取方式

【答案】：B99、根据《标准施工招标文件》的规定，以下有关两阶段招标的说法中，正确的是（）。

A.第一阶段招标，属于实施方案选择阶段，投标文件的技术标应附带报价，否则视为废标

B.第二阶段，投标人报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”，然后召开第二次开标会，会上宣读修改后的技术标和商务标

C.技术标未通过者，商务标不需要退还给投标人

D.两阶段招标可以采用公开招标方式，也可以采用邀请招标

【答案】：D100、下列选项中，属于非法人组织的是（）

A.合伙企业

B.社会团体

C.事业单位

D.社会服务机构

【答案】：A101、按照施工合同示范文本的规定，监理人接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果监理人没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）。

A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

C.工程师未确认，承包人应修改进度计划

D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

【答案】：B102、某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20%。设计工作完成40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为()万元。

A.20

B.40

C.50

D.100

【答案】：C103、按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。

A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

C.工程师未确认，承包人应修改进度计划

D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

【答案】：B104、关于货样买卖合同的说法，正确的是（）。

A.货样买卖适用于即时买卖合同

B.货样买卖应当封存样品

C.样品是交付标的物时的质量参考

D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担

【答案】：B105、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（）。

A.工程本身的损害

B.工程所需清理费用

C.承包人的施工机械损坏

D.因工程损害导致的第三方财产损失

【答案】：C106、根据《标准施工合同》，工程实际竣工日期，为（）。

A.承包人提交竣工验收申请报告之日

B.监理人审查合格竣工验收申报报告之日

C.发包人组织进行验收之日

D.工程接收证书颁发日

【答案】：A107、以下关于设备采购招标的表述中，正确的是（）。

A.技术性能指标应具有适当的广泛性

B.招标文件中应当对工艺、材料和设备的标准有所限制

C.招标文件里应当要求某一特定的专利技术、商标、名称

D.招标文件里可以表明原产地或者供应商

【答案】：A108、某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人已到现场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()

A.无须补偿经济损失，合同工期不予顺延

B.无须补偿经济损失，合同工期相应顺延

C.补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延

D.补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延

【答案】：C109、下列（）情形导致承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较低的一个作为支付计算的价格指数。

A.不可抗力

B.工程量增加

C.承包商基础施工超挖

D.设计变更

【答案】：C110、与招标方式选择材料供应商相比，采用直接询价方式选择材料供应商的特点是（）。

A.一般适用于采购大宗及重要建筑材料和设备

B.有利于规范买卖双方的交易行为、实现公开公平竞争

C.程序复杂、工作量大、周期长

D.存在较大的主观性和随意性

【答案】：D111、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订合的同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。

A.4月30日

B.5月5日

C.5月15日

D.6月14日

【答案】：D112、建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.买受人占有材料时

B.合同订立时

C.合同生效时

D.买受人支付全部材料价款时

【答案】：A113、下列关于工程设计中标人根据合同约定完成中标项目的叙述，正确的是（）。

A.中标人经招标人同意，可以分包中标项目的主体工作

B.中标人分包中标项目的部分非主体工作，可以不经招标人同意

C.中标人应当就分包项目向招标人负责

D.分包人就分包项目与中标人向招标人承担按份责任

【答案】：C114、（2017年真题）根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（）。

A.投标函→合同协议书→通用合同条款

B.投标函→通用合同条款→合同协议书

C.合同协议书→投标函→通用合同条款

D.合同协议书→通用合同条款→投标函

【答案】：C115、对于必须实施的变更，监理人在指示变更时应当（）。

A.征求承包人意见，经发包人同意后发出变更指示

B.不需征求承包人意见，经发包人同意后发出变更指示

C.征求承包人意见，可自行确定发出变更指示

D.不需征求承包人意见，可自行确定发出变更指示

【答案】：B116、关于建设工程合同的说法，错误的是()。

A.建设工程合同的标的是各类建筑产品

B.建设工程合同主体一般应是法人

C.建设工程合同订立需经较长的准备期

D.建设工程合同应采用不要式合同

【答案】：D117、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由（）承担。

A.发包人

B.监理人

C.发包人和承包人共同

D.承包人

【答案】：D118、大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（）

A.业主根据变更重新与承包商签订合同

B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准

C.业主按照规定程序办理变更审批手续

D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计

【答案】：C119、在NEC合同文本中，目标合同()。

A.适用于签订合同时价格已经确定的合同

B.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定

C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况

D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同

【答案】：B120、建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照()履行。

A.债权人要求

B.合同有关条款

C.交易习惯

D.补充协议

【答案】：D121、关于根据标准文本编制招标文件和合同条件的说法正确的是（）。

A.增加了交易成本

B.增加了合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性

C.确保了建设工程招标和合同文件中各项内容的独立性

D.有利于当事人履行合同的规范和顺畅

【答案】：D122、根据相关规定，设计单位在施工期间派驻现场的设计代表的办公用房，应由（）提供。

A.发包人

B.施工承包人

C.监理人

D.设计单位

【答案】：A123、某施工合同约定的开工日期为2013年9月10日。9月2日监理人发出开工指示，由于承包人因运输问题使主要机械未到达现场，申请延期至9月17日。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为()

A.9月10日

B.9月17日

C.9月25日

D.9月30日

【答案】：A124、设计施工总承包合同模式下，关于承包人负责竣工后试验的说法正确的是（）。

A.试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由承包人提供

B.发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员在承包人的技术指导下进行

C.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，发包人在不在场均可进行

D.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，在发包人在场的情况下进行

【答案】：D125、设备采购合同的买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的（）。

A.5%

B.10%

C.25%

D.30%

【答案】：C126、（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。

A.同意卖方启运，改为设备安装前检验

B.停止启运，按合同约定进行交货前检验

C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运

D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金

【答案】：B127、依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是()

A.工程规划设计的建议权

B.工程款支付审核和签认权

C.工程项目设计标准的认定权

D.协调工程项目有关协作单位的主持权

【答案】：C128、9部委联合签发的第56号令要求，招标人编制的施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的（）。

A.资格预审公告

B.B资格审查办法

C.申请人须知前附表

D.评标办法

【答案】：B129、施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于（）。

A.可给予工期补偿

B.可给予费用补偿

C.承包人应承担的风险责任

D.可以补偿工期、费用补偿

【答案】：A130、关于钢销式(干挂石材技术之一)石材幕墙的设计，下列表述中哪条不符合规范的强制性条文？()

A.可在8度抗震设防区适用

B.高度不宜大于20m

C.石板面积不宜大于1㎡，厚度不应小于25mm

D.钢销与连接板应采用不锈钢

【答案】：A131、设计施工总承包合同模式下，承包人的设计文件提交监理人后，为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过（）天。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C132、依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交（）。

A.现场同期记录

B.索赔意向通知书

C.索赔报告

D.索赔证据

【答案】：B133、下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是（）。

A.如果发包人要求中的标准高于现行规范规定，应当按照现行规范规定执行

B.应按照勘察合同生效时适用的法律规定.规范和标准完成勘察工作

C.法律规定.规范和标准发生重大变化时，应向发包人提出遵守新规定的建议

D.只需要遵守发包人的要求，保证勘察质量

【答案】：C134、纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在（）人民币以上的，必须进行招标。

A.50万元

B.100万元

C.200万元

D.400万元

【答案】：B135、（2019年真题）招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。

A.目的

B.时间

C.内容

D.方法

【答案】：B136、某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验。经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。

A.给承包人顺延工期并追加合同价款

B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款

C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期

D.工期延误和费用损失均由承包人承担

【答案】：D137、《标准资格预审文件》共包含封格式和（）章内容。

A.三

B.四

C.五

D.六

【答案】：C138、评标委员会的成员应为（）人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】：B139、某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目()

A.必须公开招标

B.必须邀请招标

C.可直接委托发包

D.必须聘请招标代理机构委托发包

【答案】：C140、工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。

A.要求重新评标

B.回头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由

【答案】：C141、根据《施工合同标准文本》的规定，单位工程经验收合格后，由()向承包人出具经()签认的单位工程验收证书。

A.监理人、发包人

B.发包人、监理人

C.监理人、工程质量监督机构

D.发包人、工程质量监督机构

【答案】：A142、（2019年真题）下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（）。

A.专用条款

B.通用条款

C.中标通知书

D.合同协议书

【答案】：D143、关于承包人现场查勘的说法，错误的是（）。

A.承包人应对施工场地和周围环境进行查勘

B.在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险

C.发包人对其提供的原始资料错误按情况承担责任

D.承包人应对其阅读有关资料后，所做出的解释和推断负责

【答案】：C144、发包人在（），向承包人返还质量保证金。

A.申请竣工验收的同时

B.竣工验收合格后

C.保修期到期后

D.缺陷责任期到期后

【答案】：D145、根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（）共同进行验收。

A.会同监理人在交货地点

B.会同发包人代表、监理人在交货地点

C.会同监理人在施工现场

D.会同发包人代表、监理人在施工现场

【答案】：A146、制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以（）为关键约束条件。

A.最大限度减少资金时间价值

B.到货时间满足施工进度计划

C.采购资金落实到位情况

D.保证库存周期最短

【答案】：B147、膳食调查数据库建立对变量设定的要求正确的是（）。

A.被调查者编码变量的长度至少设定为3位

B.食物编码的变量长度为6位

C.食物的重量的变量长度为6位

D.进餐时间的变量长度为1位

E.进餐地点的变量长度为2位

【答案】：B148、材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是()。

A.材料交付日

B.材料价款支付日

C.采购合同备案日

D.合同当事人签字日

【答案】：A149、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是（）。

A.工程师不属于雇主人员

B.工程师在合同履行期间独立工作

C.工程师的权力并不来自于雇主

D.工程师应当尽力帮助承包商解决问题

【答案】：B150、关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.两阶段招标只适用于技术复杂的项目

B.两阶段招标在第一阶段可以要求同时投技术标与商务标

C.两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性响应

D.两阶段招标在第二阶段才进行价格竞争

【答案】：D151、以下关于定金的说法中正确的是（）。

A.定金合同可以采用书面形式，也可以采用口头形式

B.定金合同从实际交付定金之日生效

C.给付定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金

D.定金不得超过主合同标的额的10%

【答案】：B152、履约保证有效期（）。

A.从提交履约保证到工程竣工验收合格止

B.从提交履约保证到签发完工程接收证书止

C.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止

D.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止

【答案】：D153、标准施工合同，施工准备阶段，发包人的义务不包括（）。

A.提供施工场地

B.组织设计交底

C.约定开工时间

D.提出开工申请

【答案】：D154、根据《标准设计施工总承包招标文件》，组成合同的文件有：①发包人要求；②价格清单；③通用合同条款。仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是（）。

A.①-②-③

B.③-②-①

C.③-①-②

D.②-③-①

【答案】：C155、下列毒素可引起霉变甘蔗中毒的是（）。

A.亚硝酸盐

B.黄曲霉毒素

C.3-硝基丙酸

D.龙葵素

【答案】：C156、关于材料采购合同货样买卖的表述中，不正确的是（）。

A.货样买卖，是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易

B.凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明

C.出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同

D.凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的最高标准

【答案】：D157、发包人应在收到费用结算申请后的（）天内，将应付款项支付给勘察人;勘察人应当提供等额的增值税发票。

A.7

B.14

C.28

D.30

【答案】：C158、（）在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。

A.承包人

B.分包人

C.监理人

D.发包人

【答案】：A159、根据《标准设备采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方应向卖方支付合同价格的（）作为交货款。

A.40%

B.50%

C.60%

D.70%

【答案】：C160、下列不属于建设工程勘察合同当事人必须具备的条件是()。

A.法人资格

B.持有正规营业执照

C.联合体组织

D.持有正规的资质证书

【答案】：C161、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是()。

A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用

B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用

C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用

D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用

【答案】：D162、按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。

A.协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.技术文件

【答案】：C163、同一机器设备向多家银行设定了多重抵押权，如多重抵押权均未进行登记，则（）。

A.按抵押合同签订的顺序清偿

B.按债权比例进行清偿

C.未进行登记抵押权无效，不能进行清偿

D.以银行申请清偿的先后顺序清偿

【答案】：B164、根据《标准施工招标文件》，“投标人须知前附表”的目的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.列明“通用合同条款”

B.明确“投标人须知”正文中的未尽事宜

C.明确“投标人须知”的修改内容

D.判明评标的方法和因素

【答案】：B165、某工程项目是根据FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月，A单位工程缺陷通知期的终止时间应为（）。

A.A单位工程竣工日后1年

B.A单位工程竣工日后1年3个月

C.全部工程竣工日后1年

D.全部工程竣工日后1年3个月

【答案】：B166、公开招标的优点是（）。

A.投标人及投标人的数量事先可以确定

B.招标人所期待的投标人均参加了投标

C.所有符合条件的有兴趣的单位均可以参加投标

D.招标人熟悉投标人的情况

【答案】：C167、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。

A.法人应在政府主管部门门备案

B.法人应具有规定数额的经费

C.法人应有自己的组织机构

D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

【答案】：C168、（2019年真题）根据《英国工程施工合同文本》（ECC），如果采用固定价格承包，则应该选择（）。

A.带有分项工程表的标价合同

B.带有工程量清单的标价合同

C.带有分项工程表的目标合同

D.带有工程量清单的目标合同

【答案】：A169、同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款不符合清偿规定的是（）。

A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿

B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的受偿

D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿

【答案】：D170、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是（）。

A.由发包人承担风险

B.在合同中明确风险承担方

C.由承包人承担风险

D.由合同双方共担风险

【答案】：B171、根据《标准设计施工总承包合同》，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时（）。

A.选用无条件补偿条款或有条件补偿条款

B.将无条件补偿条款写入专用条款

C.将有条件补偿条款写入专用条款

D.明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担

【答案】：A172、下列何种100mm厚的非承重隔墙可用于耐火极限3h的防火墙？()

A.聚苯乙烯夹芯双面抹灰板(泰柏板)

B.轻钢龙骨双面双层纸面石膏板

C.加气混凝土砌块墙

D.轻钢龙骨双面水泥硅酸钙板(埃特板)

【答案】：C173、下列属于招标采购阶段的管理任务和方法的是（）。

A.根据标准文本编制招标文件和合同条件

B.组织做好合同评审工作

C.制定完善的合同管理制度和实施计划

D.及时进行合同跟踪、诊断和纠偏

【答案】：A174、取得资质证书的建设工程勘察、设计企业可以从事相应的建设工程（）。

A.勘察、监理和技术服务

B.勘察、设计咨询和施工

C.设计、监理和施工

D.勘察、设计咨询和技术服务

【答案】：D175、根据《标准施工招标文件》，标准施工招标文件的组成包括（）。

A.招标公告或投标邀请书

B.申请人须知

C.已标价的工程量清单

D.发包人要求

【答案】：A176、设计施工总承包合同模式下，（）是对“发包人要求”的响应文件，作为合同文件的组成部分。

A.投标函

B.价格清单

C.承包人建议书

D.进度款支付分解表

【答案】：C177、按照《建设工程委托监理合同（示范文本）》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是()。

A.监理委托函

B.工程变更申请书

C.监理合同专用条件

D.实施过程中与委托人签署的补充文件

【答案】：B178、某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为()。

A.4850万元和5000万元

B.4850万元和4850万元

C.5150万元和5000万元

D.5150万元和4850万元

【答案】：A179、设计施工总承包合同的价格清单，是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为（）。

A.标底

B.签约合同价

C.最高投标限价

D.工程结算价

【答案】：B180、设备采购招标评标中，对零配件及其售后服务的评审，应以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B181、根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为()

A.需等待发包人批准

B.工程师已拒绝索赔要求

C.承包人的索赔要求已成立

D.承包人需进一步提交补充索赔证据

【答案】：C182、下列各项中，不属于发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情况是（）。

A.施工过程中，承包人中途毁约

B.施工过程中，承包人任意中断工程

C.施工过程中，承包人按规定施工

D.承包人破产

【答案】：C183、根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。

A.不利地质条件

B.不利气候条件

C.非自然的物质障碍

D.不利水文条件

【答案】：B184、关于代理，下列说法不正确的是（）

A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效

B.无权代理在被代理人追认前，行为人可以撤销

C.代理人只能在代理权限内实施代理行为

D.无权代理的法律后果由被代理人承担

【答案】：D185、设备采购合同，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的（）

A.20%

B.30%

C.50%

D.60%

【答案】：D186、建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是（）。

A.投标人的投标报价明显低于其实际成本

B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标

C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件

D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求

【答案】：C187、FIFIC系列合同中，下列选项中适用于《施工合同条件》的是（）

A.适用于传统的"设计一招标一建造"模式，承包商按照业主提供的设计进行施工

B.适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包

C.适合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目

D.适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工

【答案】：A188、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是()。

A.性能测试

B.联动试车

C.单车实验

D.系统联调

【答案】：B189、投保施工人员团体意外伤害险的说法，不正确的是（）。

A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体

B.被保险人的年龄在16～65周岁之间

C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人

D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任

【答案】：D190、某工程施工招标，合同估算价为2000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。

A.40

B.60

C.100

D.200

【答案】：A191、发包人和承包人在履行合同中发生争议后进行友好协商解决，如协商不成，下列做法正确的是（）。

A.应当提请合同争议评审

B.如不接受争议评审组意见，可以再申请仲裁或提起诉讼

C.专用合同条款中可以约定仲裁和诉讼两种解决方式供合同当事人选择

D.合同争议评审过程中，由争议评审组评审，争议双方不必争取友好协商

【答案】：B192、合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件（）。

A.质量合格证

B.进度款支付证

C.验收证书

D.验收款支付证

【答案】：C193、某施工企业按被保险人人数投保职工意外伤害险，并选择按照被保险人人数计收保险费，则下列有关说法正确的是（）。

A.投保人数必须占约定承保团体人员的70%以上

B.投保人数不低于3人

C.被保险人年龄可以低于18周岁

D.保险期间自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的当日零时起

【答案】：C194、委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是()。

A.委托人增加监理工作内容较多

B.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束

C.委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年

D.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料

【答案】：C195、根据《担保法》，关于保证的说法，错误的是（）。

A.保证法律关系至少必须有三方参加

B.对债权人而言，连带责任保证比一般责任保证更能保护其利益

C.如果合同未约定保证方式，则按一般责任保证处理

D.国家机关不能作为保证人

【答案】：C196、刘某一天摄入的蛋白质为50.6g，脂肪为65.0g，碳水化合物为220.3g，则刘某的全天总的能量摄入量为（）kcal。

A.1560

B.1669

C.1788

D.1789

【答案】：B197、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商运抵现场的施工设备，在本工程施工闲置期间而其他工程需要使用该设备时，正确的做法为()

A.承包人可自行调运到其他工地

B.为了保证后续工程的施工，不得调出工地

C.经过工程师书面同意后，可以调运到其他工地

D.经过业主书面同意后，可以调运到其他工地

【答案】：C198、根据《标准设计施工总承包招标文件》，监理人更换总监理工程师时，应提前（）天通知承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B199、监理人审查承包人提交的竣工验收申请报告后，认为已具备竣工验收条件的，应在收到申请报告的()天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.15

C.28

D.14

【答案】：C200、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是()。

A.合同约定的开始日至完成日

B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日

C.合同签订日至合同约定的完成日

D.合同约定的开始日至工程验收合格日

【答案】：B201、我国标准规定：弱筋小麦粉中蛋白质含量（干基）为（）。

A.≤10.0%

B.≤11.0%

C.≤12.0%

D.≤13.0%

【答案】：A202、承包人对施工专业分包管理的职责是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.负责专业分包工程的施工组织管理

B.审查专业工程分包人的质量保证体系

C.选派分包工程的项目经理

D.负责对分包工程进行全面的质量检查

【答案】：B203、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是()。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

【答案】：B204、下列关于物价浮动的合同价格调整说法，错误的是()。

A.是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短来决定

B.调整价格的方法可以适用于工程量清单中按总价支付的部分

C.标准施工合同通用条款规定用公式法调价

D.工期在12个月以内的简明施工合同不考虑市场价格变化调整合同价款

【答案】：B205、施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是()。

A.担保发包人能够按期支付工程进度款

B.发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难

C.表明发包人与承包人合作的诚意

D.防止承包人擅自变更、终止施工合同

【答案】：B206、下列关于施工期运行中发现工程设备存在设计缺陷时确定责任方的说法中，正确的是（）。

A.由承包人进行修复，并承担相应的费用

B.由承包人进行修复，设计人承担相应的费用

C.由设计人进行修复，承包人承担相应的费用

D.由设计人进行修复，并承担相应的费用

【答案】：B207、投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）前，以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起（）内作出答复；作出答复前将暂停招标投标活动。

A.14日，7日

B.10日，5日

C.10日，3日

D.14日，5日

【答案】：C208、设计合同履行中，关于“开始设计通知”说法正确的是（）。

A.应在合同生效之日起90天内发出，否则发包人承担由此给设计人造成的损失

B.发包人应承担的损失包括设计人由此增加的费用，但不包括周期延误

C.因发包人原因逾期未能发出，设计人只能解除合同

D.表明自该通知中载明的开始设计日期计算设计服务期限

【答案】：D209、根据九部委发布的标准设计合同，以下有关设计审查的说法，正确的是（）。

A.发包人接收设计文件之后，应当组织专家会进行审查

B.发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天

C.发包人逾期未做出审查结论，视为设计未通过发包人审查

D.修改设计方案后重新进行审查的，审查期限继续计算

【答案】：B210、下列属于个人健康档案基本资料的是（）。

A.膳食史

B.基本情况

C.家庭疾患史

D.个人疾病史

E.体育锻炼情况

【答案】：A211、根据《标准设计施工总承包招标文件》，工程总承包项目的项目经理（）。

A.必须具备工程施工类注册执业资格

B.必须具备工程设计类注册执业资格

C.必须同时具备工程设计类和工程施工类注册执业资格

D.具有工程设计类或工程施工类注册执业资格其中一个资质

【答案】：D212、按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是（）。

A.提供监理单位施工现场办公房屋

B.提供夜间施工使用的照明设施

C.提供施工现场的工程地质资料

D.提供工程进度计划

【答案】：C213、施工阶段因承包人违约解除合同，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人，并在解除合同后的（）d内，依法办理转让手续。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B214、建设工程合同的标的是各类建筑产品，建筑产品的不动产特殊性决定了承包人工作的（）。

A.连续性

B.严格性

C.流动性

D.长期性

【答案】：C215、（2020年真题）招标人组织施工现场踏勘后，需要对招标文件进行澄清修改的，招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

A.2

B.5

C.10

D.15

【答案】：D216、按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。

A.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

B.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

C.仍应无偿负责处理有关设计问题

D.不再负责处理有关设计问题

【答案】：B217、招标人通过新闻媒体发布招标公告，凡具备相应资质符合招标条件的法人或组织，不受地域和行业限制均可申投标指的是（）。

A.邀请投标

B.公开招标

C.公开投标

D.邀请招标

【答案】：B218、根据《标准施工合同》，发包人采购的建筑材料提前交货，则承包人（）。

A.应当拒收

B.可以拒收

C.不得拒收，自行支付该材料增加的保管费

D.不得拒收，要求发包人支付该材料增加的保管费

【答案】：D219、根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

【答案】：A220、关于具有建筑装饰专业甲级设计资质的单位可以承接的设计项目，说法不正确的是（）。

A.也可以由具有建设工程设计综合资质的单位承接

B.也可以由具有建筑行业甲级设计资质的单位承接

C.也可以由具有建筑行业乙级设计资质的单位承接

D.包括建筑装饰专业范围内甲级专项工程设计项目

【答案】：C