2025二建真题练习冲刺题_第1页
2025二建真题练习冲刺题_第2页
2025二建真题练习冲刺题_第3页
2025二建真题练习冲刺题_第4页
2025二建真题练习冲刺题_第5页
已阅读5页,还剩18页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2025二建真题练习冲刺题考试时间:______分钟总分:______分姓名:______一、单项选择题(每题1分,共40分。下列选项中,只有一项符合题意)1.根据《中华人民共和国建筑法》,建筑工程施工许可制度适用于()的建筑工程。A.所有房屋建筑和市政基础设施工程B.中外合资建造的建筑工程C.占地面积小于300平方米的建筑工程D.不需要办理施工许可的抢险救灾工程2.某施工单位在施工过程中发现地下文物,依据《中华人民共和国文物保护法》,应当()。A.继续施工,并将情况告知当地文物保护部门B.立即停止施工,保护现场,并报告当地政府C.将文物自行处理,并减少施工规模D.召开专家会议讨论处理方案3.关于施工企业资质的说法,正确的是()。A.施工企业可以同时申请不同等级的同类型资质B.企业净资产是申请施工企业资质的唯一条件C.专业技术人员数量不满足要求时,可以聘用实习生代替D.资质等级越高,允许承接的工程范围越广4.某工程发生质量事故,造成人员伤亡和重大经济损失。根据《建设工程质量管理条例》,事故调查组应当由()组织。A.建设单位B.县级以上人民政府C.事故发生地市级人民政府D.国家住房和城乡建设部5.建设工程发生质量缺陷,在保修期内,由()承担维修责任。A.建设单位B.建设单位或施工单位C.施工单位D.监理单位6.涉及建筑许可的法律规定,下列表述错误的是()。A.建筑工程施工许可证是施工开始前必须取得的法定手续B.建设工程因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期C.已取得施工许可证的,建设单位不得擅自改变建设工程概算D.未取得施工许可证擅自开工的,责令停止施工,处工程合同价款1%以上2%以下的罚款7.某工程项目的招标文件中规定,投标人资格要求具有一级资质。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》,下列投标人中,必然被认定为无效投标的是()。A.具备二级资质,但签订了建设工程专项资质的施工单位B.因技术负责人涉嫌犯罪被刑事拘留的施工单位C.具备一级资质,但项目管理人员即将达到法定退休年龄的施工单位D.具备一级资质,但财务状况近三年亏损的施工单位8.在施工合同履行过程中,因不可抗力导致工期延误,承包人应当()。A.承担违约责任B.在合理期限内通知发包人,并提供不可抗力证明C.无需通知发包人,自行决定工期顺延D.与发包人协商,确定新的工期,但无需承担任何责任9.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.10B.15C.30D.6010.关于工程分包的说法,正确的是()。A.施工总承包单位可以将工程主体结构分包给其他单位B.分包单位可以将其承包的工程再分包C.分包单位应当具备相应的资质条件D.分包需要经过建设单位批准11.《安全生产法》规定,生产经营单位的()是本单位安全生产第一责任人。A.安全生产管理人员B.项目负责人C.主要负责人D.分包单位负责人12.施工现场发生生产安全事故,造成3人死亡,直接经济损失1000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故等级属于()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故13.建设工程实行施工总承包的,由()对施工现场的安全生产负总责。A.建设单位B.总承包单位C.分包单位D.监理单位14.施工单位应当建立健全安全生产教育培训制度,定期对()进行安全生产教育培训。A.所有管理人员和作业人员B.主要负责人和安全生产管理人员C.特种作业人员D.外来务工人员15.下列关于施工起重机械安全管理的说法,错误的是()。A.施工起重机械应当安装符合标准的安全装置B.施工起重机械应当定期进行检验检测C.操作人员应当持证上岗D.施工起重机械可以超载使用16.依据《建设工程质量管理条例》,设计单位应当参与建设工程质量事故的()。A.调查B.处理C.定级D.责任认定17.某住宅工程质量出现严重质量问题,经法定程序认定是设计原因造成的。根据《建设工程质量管理条例》,应当追究()的法律责任。A.施工单位B.监理单位C.设计单位D.建设单位18.根据《中华人民共和国劳动合同法》,用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付()倍的工资。A.一B.二C.二点五D.三19.劳动合同对劳动条件等事项约定不明确,引发争议的,适用()的规定。A.法律B.当地政府规定C.企业内部规章制度D.双方协商20.劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位,可以解除劳动合同。这是劳动者享有的()。A.单方解除权B.双方协商解除权C.法定解除权D.行政解除权21.关于工程保险的说法,正确的是()。A.工程一切险只承保自然灾害造成的损失B.建设工程一切险的保险期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止C.安装工程一切险的保险责任范围与建筑工程一切险完全相同D.工程保险是由国家强制要求投保的22.某工程采用固定总价合同,合同约定工期为12个月。在施工过程中,由于设计变更导致工程量增加,承包商可以()。A.要求发包人增加合同价款B.要求顺延工期,但不能索赔费用C.只能要求顺延工期D.只能要求增加合同价款23.建设工程采用邀请招标方式的,应当向()个以上具备相应资质的特定法人或者其他组织发出邀请。A.2B.3C.5D.724.根据《中华人民共和国民法典》,委托合同是委托人和受托人约定,由()处理委托人事务的合同。A.委托人自己B.受托人C.第三人D.委托人或受托人25.某工程采用公开招标方式,评标委员会推荐了3个中标候选人。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》,招标人应当()。A.在3个中标候选人中确定中标人B.与排名第一的中标候选人签订合同C.重新招标D.与所有中标候选人协商,确定中标人26.施工企业甲将工程分包给施工企业乙,乙又将其中一部分工程分包给施工企业丙。丙在施工过程中发生了安全事故,造成人员伤亡。根据《建设工程安全生产管理条例》,应当承担连带责任的是()。A.甲和乙B.甲和丙C.乙和丙D.甲、乙和丙27.建设单位应当向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请施工许可证。但是,按照国务院的规定批准开工报告的建筑工程,不需要申请施工许可证。这句话表述()。A.正确B.错误28.某施工单位在施工现场设置了消防通道,并配备了消防器材。根据《中华人民共和国消防法》,这是施工单位履行了()的义务。A.安全责任B.消防责任C.环境保护责任D.劳动保障责任29.施工单位应当建立安全生产教育培训制度,对管理人员和作业人员每年进行至少()次安全生产教育培训。A.1B.2C.3D.430.根据《建设工程质量管理条例》,建设工程勘察、设计文件应当按照()的要求编制。A.建设单位B.施工单位C.国家现行的技术标准规范D.监理单位31.某工程发生质量事故,经调查是由于设计文件存在缺陷造成的。根据《建设工程质量管理条例》,设计单位应当承担相应的法律责任。这句话表述()。A.正确B.错误32.下列关于仲裁的说法,错误的是()。A.仲裁实行一裁终局制度B.仲裁裁决具有法律效力C.仲裁必须由双方当事人自愿达成协议D.仲裁裁决可以上诉33.建设工程实行总承包的,由()对工程质量负总责。A.建设单位B.总承包单位C.分包单位D.监理单位34.根据《中华人民共和国劳动合同法》,用人单位自用工之日起满一个月未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资。这是对用人单位的()。A.奖励B.惩罚C.补偿D.赔偿35.劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过()个月。A.1B.2C.3D.636.建设工程一切险的保险责任通常包括()。A.自然灾害B.爆炸C.投标人违约D.被保险人故意行为37.在施工过程中,由于发包人原因导致工期延误,承包人可以()。A.要求发包人支付工期延误损失B.要求发包人支付赶工费用C.要求发包人延长工期D.以上都可以38.下列关于工程变更的说法,错误的是()。A.工程变更可能引起合同价款的调整B.工程变更应当通过书面形式进行C.工程变更不需要经过发包人的同意D.工程变更可能影响工期39.根据《中华人民共和国民法典》,法人应当对自己的民事行为依法独立承担民事责任。这句话表述()。A.正确B.错误40.某施工单位在施工过程中,未按照施工组织设计的要求进行施工,导致工程质量出现问题。根据《建设工程安全生产管理条例》,这种行为属于()。A.违反安全生产责任制B.违反质量管理规定C.违反环境保护规定D.违反劳动保障规定二、多项选择题(每题2分,共20分。下列选项中,至少有两项符合题意)41.下列关于施工许可制度的说法,正确的有()。A.所有建筑工程都需要办理施工许可证B.建设单位在取得施工许可证后,方可开工建设C.建设工程因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期D.未取得施工许可证擅自开工的,责令停止施工,并处罚款E.施工许可证有效期一般为三年42.建设工程发生质量事故,造成重大经济损失。根据《建设工程质量管理条例》,事故调查组应当查明的事故原因包括()。A.直接原因B.间接原因C.主观原因D.客观原因E.社会原因43.施工现场的安全防护措施包括()。A.安全网B.安全帽C.安全带D.消防设施E.施工便道44.下列关于劳动合同解除的说法,正确的有()。A.劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位,可以解除劳动合同B.用人单位在试用期内解除劳动合同,应当向劳动者说明理由C.劳动者严重违反劳动纪律,用人单位可以立即解除劳动合同D.用人单位濒临破产进行法定整顿期间,可以裁减人员E.劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的,用人单位可以解除劳动合同45.建设工程一切险的保险责任通常包括()。A.自然灾害B.爆炸C.投标人违约D.被保险人故意行为E.工程延误造成的损失46.下列关于工程分包的说法,正确的有()。A.施工总承包单位可以将工程主体结构分包给其他单位B.分包单位应当具备相应的资质条件C.分包需要经过建设单位批准D.分包单位应当与总承包单位签订分包合同E.分包单位应当对分包工程的质量安全负责47.施工单位应当建立健全安全生产教育培训制度,对管理人员和作业人员进行的安全生产教育培训内容包括()。A.安全生产方针政策B.安全生产法律法规C.安全生产标准规范D.安全生产操作规程E.安全生产事故案例48.根据《中华人民共和国招标投标法》,招标方式包括()。A.公开招标B.邀请招标C.竞争性谈判D.询价E.单一来源采购49.下列关于仲裁的说法,正确的有()。A.仲裁实行一裁终局制度B.仲裁裁决具有法律效力C.仲裁必须由双方当事人自愿达成协议D.仲裁裁决可以上诉E.仲裁不公开进行50.建设工程发生质量事故,造成人员伤亡和重大经济损失。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,事故调查组应当()。A.查明事故原因B.查明事故性质C.查明事故责任D.提出事故处理建议E.对事故责任人进行处罚---三、案例分析题(每题10分,共30分)51.某住宅工程,建设单位委托监理单位实施监理。在施工过程中,施工单位发现设计图纸存在错误,导致施工难度加大,工期延误。施工单位书面通知监理单位,并附有相关证据。监理单位收到通知后,未及时报告建设单位,也未对设计图纸错误进行核实。施工单位继续施工,导致工期进一步延误,并发生了额外的赶工费用。建设单位要求施工单位赔偿赶工费用,施工单位拒绝,理由是监理单位未及时履行职责。请问:(1)监理单位是否有义务核实设计图纸错误?为什么?(2)监理单位未及时履行职责,是否应当承担责任?为什么?(3)施工单位拒绝赔偿赶工费用的理由是否成立?为什么?52.某施工单位在施工现场设置了消防通道,并配备了消防器材。然而,在一次消防安全检查中,发现消防通道被杂物堵塞,部分消防器材损坏。根据《中华人民共和国消防法》,施工单位应当承担什么法律责任?请分别说明。53.某工程采用固定总价合同,合同约定工期为12个月。在施工过程中,由于发包人提出设计变更,导致工程量增加20%。承包商根据合同约定,提出了工期顺延和费用索赔的要求。发包人认为,设计变更是发包人的责任,承包商应当承担由此带来的风险。请问:(1)发包人的观点是否正确?为什么?(2)承包商的要求是否合理?为什么?(3)双方应当如何协商解决工程量增加、工期顺延和费用索赔的问题?试卷答案一、单项选择题1.A解析:根据《中华人民共和国建筑法》第七条,在中华人民共和国境内从事房屋建筑和市政基础设施工程的施工,应当遵守本法。因此,建筑工程施工许可制度适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程。2.B解析:根据《中华人民共和国文物保护法》第四十四条,在进行建设工程或者考古发掘时,发现文物,应当保护现场,立即报告当地文物行政部门,由文物行政部门依法及时采取措施,保护文物。3.D解析:施工企业资质申请需要满足注册资本、专业技术人员、技术装备和工程业绩等多个条件,并非只有净资产。施工企业可以申请不同等级的同类型资质,但通常不能同时申请相邻更高等级资质。资质等级越高,允许承接的工程范围越广。4.B解析:根据《建设工程质量管理条例》第五十二条,建设工程发生质量事故,事故调查组由有关人民政府建设行政主管部门组织。5.C解析:根据《中华人民共和国民法典》第七百一十九条,建设工程在合理使用寿命内发生质量问题,因建设工程质量缺陷造成的损害,发包人可以请求承包人修理、重作、更换,并承担相应的费用。6.D解析:《中华人民共和国建筑法》第七十条规定,未取得施工许可证擅自开工的,责令停止施工,处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得。7.B解析:根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十三条,投标人具有下列情形之一的,其投标无效:……(二)被依法暂停或者取消投标资格的……(三)未能在实质要求响应的……(四)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假的……(五)法律法规规定的其他情形。选项B属于被依法暂停或者取消投标资格的情形。8.B解析:根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,当事人另有约定的除外。当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能造成的损失,防止损失的扩大。9.C解析:根据《中华人民共和国招标投标法》第四十六条,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。10.C解析:根据《中华人民共和国建筑法》第二十六条,禁止承包单位将工程转包。禁止承包单位将工程转包或者违法分包。施工总承包单位可以将非主体结构的工程分包给其他单位。分包单位应当具备相应的资质条件。施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。11.C解析:根据《中华人民共和国安全生产法》第五条,生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人,对本单位的安全生产工作全面负责。12.D解析:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第二条规定,生产安全事故(以下简称事故)是指造成人员死亡、重伤(急性工业中毒,下同)或者直接经济损失的事故。事故等级划分标准为:特别重大事故,是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤(急性工业中毒),或者1亿元以上直接经济损失的事故;重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤(急性工业中毒),或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤(急性工业中毒),或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的事故。本题中,造成3人死亡,直接经济损失1000万元,属于一般事故。13.B解析:根据《建设工程安全生产管理条例》第二十一条,实行施工总承包的,由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。14.A解析:根据《建设工程安全生产管理条例》第二十五条,施工单位应当建立健全安全生产教育培训制度,对管理人员和作业人员每年进行至少一次安全生产教育培训。15.D解析:根据《建设工程安全生产管理条例》第三十五条,施工单位使用施工起重机械应当遵守有关法律、行政法规的规定,并由取得相应资格的特种设备作业人员操作。施工起重机械应当定期进行检验检测,不得超载使用。16.A解析:依据《建设工程质量管理条例》第五十二条,建设工程发生质量事故,事故调查组由有关人民政府建设行政主管部门组织。设计单位作为参与建设工程的单位,应当参与事故调查,提供相关技术资料。17.C解析:根据《建设工程质量管理条例》第六十二条,违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处建设工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书;造成损失的,依法承担赔偿责任:(一)违反本法规定,降低工程质量标准的……(二)有违法所得的,予以没收……(三)可以责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书……(四)造成损失的,依法承担赔偿责任。本题中,设计单位应当承担相应的法律责任。18.B解析:根据《中华人民共和国劳动合同法》第八十二条规定,用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资。19.A解析:根据《中华人民共和国劳动合同法》第十九条规定,劳动合同对劳动条件等事项约定不明确,引发争议的,适用国家有关规定。20.A解析:根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十七条,劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位,可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位,可以解除劳动合同。21.B解析:工程一切险的保险责任范围包括自然事件和意外事故,不仅仅是自然灾害。保险期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。安装工程一切险的保险责任范围比建筑工程一切险更广,主要承保安装工程在安装、调试和试运行阶段的风险。工程保险并非所有工程都强制要求投保,但某些特定工程根据其风险性质可能需要投保。22.A解析:根据《中华人民共和国民法典》第八百零三条,合同编通则适用合同或者其他法律没有规定的,适用本法。建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程实行总承包的,由总承包人负责协调施工。固定总价合同中,工程量增加属于发包人风险,承包商可以要求发包人增加合同价款。23.B解析:根据《中华人民共和国招标投标法》第十六条规定,招标人采用邀请招标方式的,应当向三个以上具备承担招标项目的能力、信誉良好的特定的法人或者其他组织发出邀请招标通知书。24.B解析:根据《中华人民共和国民法典》第九百一十九条规定,委托合同是委托人和受托人约定,由受托人处理委托人事务的合同。25.B解析:根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十一条,评标委员会推荐的中标候选人应当不超过3个,并标明排列顺序。招标人应当根据评标委员会的推荐结果确定中标人。通常情况下,招标人应当与排名第一的中标候选人签订合同。26.D解析:根据《建设工程安全生产管理条例》第二十五条,施工单位应当对因施工原因造成的周边环境危害承担安全责任。分包单位应当对其分包工程的质量安全负责。总承包单位和分包单位对分包工程的质量安全承担连带责任。因此,甲、乙、丙三单位都应当承担连带责任。27.A解析:根据《中华人民共和国建筑法》第七条,按照国家有关规定批准开工报告的建筑工程,因非主观原因不能按期开工或者需要修改设计,应当报原批准机关批准;因故不能按期开工超过六个月的,应当重新办理开工报告审批手续。按照国务院的规定批准开工报告的建筑工程,不需要申请施工许可证。28.B解析:根据《中华人民共和国消防法》第六条,任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。任何单位和个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。施工单位在施工现场设置消防通道,并配备消防器材,是履行了消防责任。29.A解析:根据《建设工程安全生产管理条例》第二十五条,施工单位应当建立健全安全生产教育培训制度,对管理人员和作业人员每年进行至少一次安全生产教育培训。30.C解析:根据《建设工程质量管理条例》第十五条,建设工程勘察、设计文件应当按照国家现行的技术标准规范编制。31.A解析:根据《建设工程质量管理条例》第五十二条,建设工程发生质量事故,事故调查组由有关人民政府建设行政主管部门组织。设计单位作为参与建设工程的单位,应当参与事故调查,提供相关技术资料。32.D解析:仲裁实行一裁终局制度,仲裁裁决具有法律效力。仲裁必须由双方当事人自愿达成协议。仲裁裁决不可以上诉,仲裁庭作出的裁决是终局的,对当事人具有法律约束力。33.B解析:根据《中华人民共和国建筑法》第二十六条,建筑工程实行总承包的,由总承包单位对工程质量负责。因此,由总承包单位对工程质量负总责。34.C解析:根据《中华人民共和国劳动合同法》第八十二条,用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资。这是对用人单位未依法订立劳动合同的补偿。35.A解析:根据《中华人民共和国劳动合同法》第十九条,劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月。36.A解析:工程一切险的保险责任通常包括自然灾害(如洪水、地震、风暴等)、意外事故(如火灾、爆炸、碰撞等),但不包括被保险人故意行为、投标人违约以及工程延误造成的损失。37.D解析:在施工过程中,由于发包人原因导致工期延误,承包人可以要求发包人支付工期延误损失、要求发包人支付赶工费用、要求发包人延长工期,或者要求发包人同时承担以上责任。38.C解析:工程变更应当通过书面形式进行,并经过相关方的确认。工程变更可能引起合同价款的调整,也可能影响工期。工程变更不需要经过发包人的同意,但必须按照合同约定的程序进行,并得到发包人的确认。39.A解析:根据《中华人民共和国民法典》第五十七条,法人应当对自己的民事行为依法独立承担民事责任。这句话表述正确。40.B解析:根据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条,施工单位应当在施工现场设置消防通道、消防水源,配备消防器材,并采取其他消防安全措施。在施工过程中,未按照施工组织设计的要求进行施工,导致工程质量出现问题,这种行为属于违反质量管理规定。二、多项选择题41.B,C,D解析:根据《中华人民共和国建筑法》第七条,在中华人民共和国境内从事房屋建筑和市政基础设施工程的施工,应当遵守本法。因此,并非所有建筑工程都需要办理施工许可证。建设单位在取得施工许可证后,方可开工建设。建设工程因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期。未取得施工许可证擅自开工的,责令停止施工,并处罚款。42.A,B,C解析:根据《建设工程质量管理条例》第五十二条,事故调查组应当查明事故原因,包括直接原因、间接原因、主客观原因等。43.A,B,C,D解析:施工现场的安全防护措施包括安全网、安全帽、安全带、消防设施等。施工便道虽然也是施工现场的一部分,但通常不属于安全防护措施。44.A,B,C,D,E解析:根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十七条,劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位,可以解除劳动合同。根据第三十九条,用人单位在试用期内解除劳动合同,应当向劳动者说明理由。根据第三十八条,劳动者严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度,用人单位可以立即解除劳动合同。根据第四十一条,用人单位濒临破产进行法定整顿期间,可以裁减人员。根据第四十条,劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的,用人单位可以解除劳动合同。45.A,B,E解析:工程一切险的保险责任通常包括自然灾害、爆炸、工程延误造成的损失。不包括投标人违约、被保险人故意行为。46.B,D,E解析:施工总承包单位可以将非主体结构的工程分包给其他单位,但主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。分包单位应当具备相应的资质条件。分包需要经过建设单位批准。分包单位应当对分包工程的质量安全负责。47.A,B,C,D解析:施工单位应当对管理人员和作业人员进行安全生产方针政策、安全生产法律法规、安全生产标准规范、安全生产操作规程等内容的安全生产教育培训。48.A,B解析:根据《中华人民共和国招标投标法》第十条,招标分为公开招标和邀请招标。公开招标,是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标,是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。49.A,B,C解析:仲裁实行一裁终局制度,仲裁裁决具有法律效力。仲裁必须由双方当事人自愿达成协议。仲裁不公开进行,以保护当事人的商业秘密和隐私。50.A,B,C,D解析:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十三条,事故调查组应当查明事故原因、事故性质和事故责任,并提出对事故责任者的处理建议。事故调查组应当依法依规、客观公正地开展调查,并及时提交事故调查报告。三、案例分析题51.(1)监理单位有义务核实设计图纸错误。根据《建设工程质

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论