电力工施工合同范本

电力工施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX能源科技有限公司，地址：中国XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人/负责人：张三，联系方式甲方是一家专业从事电力工程投资、建设及运营的企业，具备国家一级电力工程施工资质，长期致力于电力基础设施的建设与升级。为满足业务发展需求，甲方需委托具备专业资质的乙方进行电力工程施工，以提升电力供应的稳定性和效率。甲方基于自身业务需求及对乙方的资质评估，决定与乙方签订本合同，共同完成约定的电力工程施工项目。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX电力工程建设有限公司，地址：中国XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人/负责人：李四，联系方式乙方是一家具备国家二级电力工程施工资质的专业企业，拥有丰富的电力工程施工经验和技术实力，曾参与多个大型电力项目的建设与运维。乙方在电力工程施工领域积累了较高的行业声誉，具备完善的项目管理体系和质量控制体系。为拓展业务合作，乙方愿意接受甲方的委托，按照本合同约定提供电力工程施工服务，并确保工程质量和安全。

双方基于平等自愿、互利共赢的原则，经友好协商，同意就电力工程施工事宜达成合作。甲方委托乙方承担XX地区XX变电站电力工程施工项目，乙方承诺按照合同约定完成施工任务。本合同旨在明确双方的权利与义务，确保工程顺利实施，并为后续的工程结算、验收及运维提供法律依据。双方均确认已充分了解本合同内容，并愿意受其约束。合同背景及前提条件如下：

-甲方已获得XX地区XX变电站电力工程施工的相关许可及资质文件，具备项目实施的法律条件；

-乙方已根据甲方需求编制了详细的施工方案，并通过技术交底，确保施工符合国家及行业相关标准；

-双方已就工程范围、技术要求、工期及费用等关键事项达成初步共识，并作为本合同的核心内容予以约定；

-为保障工程顺利推进，双方同意设立联合项目管理机制，定期召开协调会议，解决施工过程中出现的问题。

本合同范本的制定，旨在为电力工程施工提供全面的法律保障，确保双方合作过程的规范化与合法性。当事人信息的明确化及合同简介的详细化，将为后续条款的履行奠定坚实基础，同时避免因信息不对称导致的争议。双方均应严格依照合同约定履行职责，任何一方违约均需承担相应责任。本合同范本的适用性及关联性，将贯穿整个合同条款的制定，确保其在实际操作中的可执行性。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在XX地区XX变电站电力工程施工项目中的权利与义务，确保工程按照国家及行业相关标准顺利实施，并最终交付符合质量要求的电力工程。合同范围包括但不限于以下内容：电力工程施工图设计范围内的所有土建工程、电气安装工程、设备调试及系统联调等，具体涵盖变电站建筑物及构筑物的建设、电力线路的架设、电气设备的安装与调试、接地系统的施工以及相关附属设施的建设。此外，合同还涉及工程进度管理、质量控制、安全生产、环境保护以及工程验收等环节，双方需共同遵守相关法律法规和技术标准，确保工程质量和安全。

第二条定义

1.**电力工程施工**：指根据本合同约定，乙方为甲方完成XX地区XX变电站电力工程施工的全部活动，包括但不限于施工准备、土建工程、电气安装、设备调试、系统联调及工程验收等。

2.**施工图纸**：指甲方提供的符合国家及行业标准的电力工程施工图纸，作为乙方施工的主要依据。

3.**工程变更**：指在施工过程中，因甲方需求调整或现场实际情况变化导致的施工内容、技术要求或工程量的变更。

4.**质量标准**：指国家及行业发布的电力工程施工质量验收规范及相关技术标准，如《电力工程施工质量验收规范》（GB50293-2014）等。

5.**安全生产**：指在施工过程中，遵守国家安全生产法律法规，采取必要的安全措施，确保施工人员及财产的安全。

6.**工程进度**：指按照合同约定，乙方完成各阶段施工任务的起止时间，以施工进度计划为准。

7.**验收合格**：指工程完成后，经甲方及相关行业主管部门验收，符合质量标准及使用要求。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

(1)**权力**：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程符合合同约定及国家相关标准；甲方有权根据工程需要提出合理变更，并要求乙方调整施工方案；甲方有权在工程验收时，对工程质量进行最终确认，并支付相应款项。

(2)**义务**：甲方需按时提供施工图纸及相关技术文件，并确保其准确性；甲方应协调现场施工条件，解决施工过程中涉及的用地、管线迁改等问题；甲方需按合同约定支付工程款项，并承担因自身原因导致的工程延期责任；甲方应配合乙方完成工程验收，并提供必要的验收资料。

2.乙方的权力和义务

(1)**权力**：乙方有权按照施工图纸及合同约定，要求甲方提供必要的施工条件及配合；乙方有权根据工程实际情况，提出合理的技术建议，并要求甲方确认；乙方有权在工程验收合格后，要求甲方支付工程尾款。

(2)**义务**：乙方需严格按照施工图纸及国家相关标准进行施工，确保工程质量符合合同约定；乙方应建立完善的质量管理体系，定期进行自检，并接受甲方的监督；乙方需采取必要的安全措施，确保施工安全，并承担因自身原因导致的安全事故责任；乙方应按时完成各阶段施工任务，并提交相应的施工报告；乙方需配合甲方及相关部门完成工程验收，并承担验收不合格的整改责任；乙方应妥善保管工程资料，并在工程交付后移交给甲方；乙方需遵守环境保护法规，减少施工过程中的环境污染。

(3)**重点详细内容**

-**施工管理**：乙方需设立现场项目管理机构，配备专业的施工管理人员，负责工程进度、质量、安全及成本的全面控制。乙方应定期向甲方汇报工程进展情况，并接受甲方的检查与指导。

-**质量控制**：乙方需严格执行国家及行业质量标准，对施工材料、半成品及成品进行严格检验，确保工程质量符合合同约定。如发生质量问题，乙方应立即采取整改措施，并承担整改费用。

-**安全生产**：乙方应制定安全生产方案，并严格执行国家安全生产法律法规，定期进行安全培训，确保施工人员的安全意识。如发生安全事故，乙方应立即采取应急措施，并承担全部责任。

-**工程变更**：在施工过程中，如需变更工程内容或技术要求，乙方应提出书面变更申请，经甲方确认后方可实施。变更费用由双方根据实际情况协商确定。

-**材料采购**：乙方需严格按照合同约定采购工程材料，确保材料质量符合国家标准，并提交材料合格证明。如因材料质量问题导致工程缺陷，乙方应承担全部责任。

-**进度保证**：乙方应制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任，并支付相应违约金。

-**验收配合**：乙方应积极配合甲方及相关部门完成工程验收，并提交完整的工程资料。如验收不合格，乙方应负责整改，并承担整改费用。

-**保密义务**：乙方应保守甲方提供的商业秘密及技术资料，不得泄露给任何第三方。如因乙方原因导致泄密，乙方应承担全部责任。

本条款详细规定了甲乙双方在电力工程施工过程中的权利与义务，旨在确保工程顺利实施，并避免因责任不清导致的争议。双方应严格依照本条款履行职责，共同保障工程的顺利完成。

第四条价格与支付条件

本合同项下XX地区XX变电站电力工程施工项目的总价款为人民币XX元（大写：XX元整），该价格包含但不限于设计、施工、设备、材料、运输、安装、调试、技术指导、质量保证以及合同约定的其他所有费用。

付款方式采用分期支付，具体支付节点及比例如下：

(1)合同签订生效后XX日内，甲方向乙方支付合同总价款的XX%，即人民币XX元（大写：XX元整），作为预付款；

(2)工程主体结构完成并经甲方验收合格后XX日内，甲方向乙方支付至合同总价款的XX%，即人民币XX元（大写：XX元整）；

(3)工程竣工验收合格，并完成所有结算手续后XX日内，甲方向乙方支付至合同总价款的XX%，即人民币XX元（大写：XX元整），作为进度款；

(4)上述款项支付完毕后XX日内，扣除XX%的工程质量保证金（即人民币XX元），剩余XX%的尾款即人民币XX元（大写：XX元整），将在工程缺陷责任期结束且无质量问题后XX日内支付给乙方。

乙方应在收到每期款项前，向甲方提供等额的发票及相关的收款凭证。甲方逾期支付任何一期款项，应按每日XX%的利率向乙方支付逾期付款违约金，但累计违约金不超过合同总价款的XX%。支付条件严格遵循合同约定，任何一方均不得擅自变更，如需调整需经双方书面协商一致。

第五条履行期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格、工程结算款支付完毕且缺陷责任期结束之日止，合同有效期预计为XX个月。

乙方的施工期限为XX个月，自甲方书面通知乙方开工之日起计算，至工程竣工验收合格之日止。关键时间节点包括：

(1)开工日期：甲方在收到乙方提交的开工报告及相关证明文件并审核无误后XX日内，书面通知乙方正式开工；

(2)关键节点工期：主体结构工程应在开工后XX个月内完成，电气设备安装应在主体结构验收合格后XX个月内完成，系统调试应在设备安装完成后XX个月内完成；

(3)竣工日期：乙方应确保在合同约定的施工期限内完成全部施工任务，并提交竣工验收申请；

(4)验收期限：甲方应在收到乙方竣工验收申请后XX日内组织相关单位进行验收，验收合格后XX日内办理验收手续；

(5)缺陷责任期：工程竣工验收合格后，缺陷责任期为XX个月，在此期间，乙方应负责免费修复所有工程缺陷。

任何因不可抗力或甲方原因导致的工期延误，经双方确认后，工期相应顺延。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

(1)**预付款未及时支付**：若甲方未按本合同第四条约定按时支付预付款，每逾期一日，应按逾期支付金额的每日XX%向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的XX%。逾期超过XX日，乙方有权暂停施工，并要求甲方在XX日内支付全部预付款及违约金，否则乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失，损失金额不低于合同总价款的XX%。

(2)**进度款及尾款未及时支付**：若甲方未按本合同第四条约定按时支付进度款或尾款，每逾期一日，应按逾期支付金额的每日XX%向乙方支付违约金。逾期超过XX日，乙方有权暂停施工，并要求甲方在XX日内支付全部逾期款项及违约金；若甲方仍不履行支付义务，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失，包括但不限于工程成本、利润损失、乙方为催告甲方支付而支出的合理费用等，损失赔偿总额不超过合同总价款的XX%。

(3)**变更指令不当**：若甲方提出的工程变更不合理或未提供必要的技术支持，导致乙方产生额外成本或工期延误，甲方应承担由此产生的全部额外费用，并按延误工期的天数，每逾期一日向乙方支付合同总价款每日XX%的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的XX%。

(4)**验收拖延**：若甲方无正当理由拖延竣工验收或拒绝办理验收手续，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款每日XX%的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的XX%。逾期超过XX日，视为甲方同意验收，乙方可自行组织验收或委托第三方机构验收，验收结果有效，甲方仍需支付剩余款项及违约金。

2.乙方违约责任：

(1)**工期延误**：若乙方非因不可抗力或甲方原因导致工程未能按本合同第五条约定的时间节点完成，每逾期一日，应按合同总价款每日XX%向甲方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的XX%。若主体结构工程、电气设备安装或系统调试等关键节点工期延误超过XX日，或总工期延误超过XX日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失，包括但不限于甲方因工程延期而支付的额外费用、OpportunityCost等，损失赔偿总额不低于合同总价款的XX%。

(2)**工程质量不合格**：若工程竣工验收不合格，经乙方整改后仍不合格，或出现重大质量缺陷影响安全使用，乙方应承担全部整改费用，并按不合格工程价值的XX%向甲方支付违约金。若因乙方质量原因导致甲方或第三方人身、财产损害，乙方应承担全部赔偿责任，包括但不限于赔偿金、诉讼费、律师费等。

(3)**安全生产事故**：若施工过程中发生安全生产事故，造成人员伤亡或财产损失，乙方应承担全部责任，包括但不限于赔偿受害者损失、承担事故调查处理费用等。同时，每发生一起重大安全事故，乙方还应按合同总价款的XX%向甲方支付违约金，且甲方有权解除合同。

(4)**材料设备不合格**：若乙方使用的不合格材料或设备导致工程质量问题或工程缺陷，乙方应负责免费修复或更换，并承担由此产生的全部费用，同时按不合格材料或设备价值的XX%向甲方支付违约金。

(5)**泄露保密信息**：若乙方违反本合同第三条第（7）款约定，泄露甲方商业秘密或技术资料，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失，损失赔偿金额不低于合同总价款的XX%，甲方有权解除合同。

(6)**未按时提交资料**：若乙方未按合同约定及时提交竣工验收申请、工程资料或其他必要文件，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款每日XX%的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的XX%。

3.**不可抗力导致的违约**：若因不可抗力导致合同无法履行或延迟履行，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但遭遇不可抗力一方应在不可抗力发生后XX日内书面通知对方，并提供相关证明文件，且应采取积极措施减少损失。因不可抗力延误履行合同，在不可抗力影响消除后，应继续履行合同。

4.**违约金的计算与支付**：违约金自应支付之日起计算，直至实际支付之日止。违约方应在收到守约方书面违约通知后XX日内支付违约金。若违约金不足以弥补守约方实际损失的，守约方有权要求违约方赔偿损失，赔偿总额不超过合同总价款加上违约金。

5.**解除合同的后果**：发生本合同约定的解除合同情形时，违约方应赔偿守约方的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益损失以及守约方为追究违约责任而支出的合理费用（如诉讼费、律师费等）。解除合同后，已履行的部分，双方互不返还；已支付的费用，除预付款外，由违约方负责返还或赔偿；定金按本合同约定处理。

第七条不可抗力

1.**定义**：本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：地震、台风、洪水、泥石流、火山爆发、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、政策调整等）、法律变化、疫情及其防控措施等。不可抗力事件应导致或合理预期将导致本合同部分或全部义务的履行被阻止、延迟或不可能。

2.**通知与证明**：任何一方遭遇不可抗力事件时，应在事件发生后XX日内以书面形式通知对方，详细说明不可抗力事件的情况、影响以及预计持续的时间。通知发出后XX日内，应向对方提供不可抗力事件的证明文件，如政府公告、新闻报道、官方证明等。若因不可抗力导致合同履行延迟，延迟履行的时间可相应顺延。

3.**责任免除**：遭遇不可抗力的一方根据本条约定履行通知义务后，可依据不可抗力事件的影响，部分或全部免除违约责任。若不可抗力事件导致合同目的无法实现，双方均可解除合同，且互不承担违约责任。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。

4.**持续影响**：若不可抗力事件持续超过XX日，双方应协商调整合同条款或解除合同。在不可抗力影响消除前，双方应采取合理措施保护工程现场及财产安全，相关费用由双方根据不可抗力影响范围协商分担。

5.**不可免责情形**：因一方过错造成的或可预见并应采取预防措施的不可抗力事件，不应免除该方相应的违约责任。例如，乙方在洪水易发区未采取合理的防洪措施，导致工程损失，其不应免责。

第八条争议解决

1.**协商**：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应本着公平、合理的原则进行，旨在达成双方均能接受的解决方案。协商期间，除双方另有约定外，本合同的履行应继续进行。

2.**调解**：若协商未能解决争议，双方可共同委托第三方调解机构进行调解。调解应遵循自愿、公平、中立的原则。经调解达成协议的，双方应签订调解协议书，该协议书经双方签字盖章后具有合同约束力。调解不成的，或双方不同意调解的，可进入仲裁或诉讼程序。

3.**仲裁**：若双方未能通过协商或调解解决争议，应将争议提交至XX仲裁委员会（或双方在合同中另行指定的其他仲裁机构），按照该仲裁机构的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为XX市，仲裁语言为中文。仲裁过程中产生的仲裁费用由败诉方承担，或按仲裁规则约定分担。

4.**诉讼**：若双方在本合同中明确约定选择诉讼方式解决争议，且未能达成仲裁协议，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。管辖法院为工程所在地或合同履行地有管辖权的人民法院，具体由双方在合同签订时或争议发生后协商确定。诉讼过程中，诉讼费用由败诉方承担，或按法院判决确定。

5.**法律适用**：本合同项下的一切争议，均适用中华人民共和国法律进行解释和裁判。双方在签订本合同时，已充分了解并同意遵守本条关于争议解决的约定。任何一方不得以任何理由拒绝履行本条约定的争议解决程序。

第九条其他条款

1.**通知方式**：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式作出，并可以通过专人递送、挂号信、传真、电子邮件或双方确认的即时通讯方式发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前XX日以书面形式通知对方。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以专人递送或挂号信方式发送的，签收日或寄出后XX日视为送达；以传真或即时通讯方式发送的，发送成功时视为送达。若使用上述一种方式发送后XX日，通过另一种方式再次发送，则后一种方式的发送视为送达。

2.**合同变更**：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本合同不可分割的一部分。任何一方不得单方面变更本合同。口头协议或暗示的变更不具有法律效力。

3.**保密义务**：除法律规定或本合同另有约定外，双方应对本合同内容以及履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术信息等保持严格保密。未经对方书面同意，不得向任何第三方披露，但为履行本合同或法律法规要求而必须披露的除外。保密义务不