修道路施工合同范本

修道路施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX房地产开发有限公司，地址：中国北京市朝阳区XX路XX号，法定代表人/负责人：张三，联系方式甲方是一家依法注册成立的大型房地产开发企业，具备完善的法人资格和项目开发资质。甲方因开展XX项目道路工程建设需要，根据国家相关法律法规及行业规范，特委托乙方提供专业的道路施工服务，并依据本合同约定履行权利与义务。

甲方作为项目投资主体，负责提供项目所需的基本建设条件，包括但不限于施工场地、地质勘察资料、设计图纸及前期审批文件等。同时，甲方有权对乙方的施工过程进行监督与指导，确保工程符合合同约定及相关技术标准。甲方的主要职责还包括协调项目周边关系、办理施工许可等必要手续，并保障乙方在施工期间享有合法的作业环境。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX道路工程建设有限公司，地址：中国上海市浦东新区XX大道XX号，法定代表人/负责人：李四，联系方式乙方是一家专注于道路工程建设领域的企业，拥有丰富的施工经验和专业的技术团队，具备相应的施工资质和安全生产许可。乙方经甲方选择并确认后，同意按照本合同约定承接道路施工项目，并提供相应的服务。

乙方的主要职责包括根据甲方提供的设计图纸和技术要求，编制详细的施工方案，并组织施工队伍进行现场作业。乙方需严格按照国家及行业相关规范施工，确保工程质量达到合同约定标准，并负责施工期间的安全管理、材料采购及设备维护等工作。同时，乙方应定期向甲方汇报施工进度，接受甲方的监督检查，并配合完成竣工验收等后续工作。

合同简介：

本合同基于XX房地产开发有限公司（甲方）与XX道路工程建设有限公司（乙方）之间的合作意向，围绕XX项目道路工程建设展开。甲方计划开发XX项目，该项目包含一条长2公里、宽6米的主干道路及附属设施建设，为满足项目整体运营需求，甲方需将道路施工任务委托给具备专业资质的乙方实施。乙方在充分了解项目背景和施工要求后，同意接受甲方的委托，双方经友好协商，达成以下合作条款。

本项目的道路施工范围包括道路基础处理、路基铺设、路面结构层施工、排水系统建设、人行道及隔离带铺设等全部工程内容。甲方负责提供必要的施工条件和前期支持，乙方则负责按照合同约定完成全部施工任务，最终实现道路工程的质量、进度和安全目标。双方通过本合同的签订，明确各自的权利与义务，确保项目顺利推进。道路施工完成后，需经相关部门验收合格，方可交付甲方使用。本合同的有效履行，将直接影响XX项目的整体开发进度和运营效益，因此双方均应严格遵照执行。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确约定甲方委托乙方承担XX项目道路工程的施工任务，由乙方按照国家相关法律法规、行业技术标准以及甲方提供的设计图纸和要求，完成指定范围内的道路工程建设，确保工程质量和安全，最终交付符合使用功能的合格道路。

本合同涉及的施工范围包括但不限于：

1.道路基础处理，包括土方开挖、回填、压实等作业；

2.路基施工，确保路基的稳定性和承载力满足设计要求；

3.路面结构层施工，包括底基层、基层和面层的铺设；

4.排水系统建设，包括雨水口、排水管铺设及连接；

5.人行道及隔离带铺设，包括砖砌人行道和混凝土隔离带的施工；

6.相关交通标识、标线及安全设施的安装；

7.施工期间的安全防护、环境保护及场地恢复等附属工作。

乙方须在合同约定的工期内，使用合格的材料和设备，严格按照施工规范进行作业，确保工程质量达到国家及行业验收标准，并配合完成竣工验收及交付使用前的相关事宜。

第二条定义

1.**道路工程**：指本合同约定范围内的道路建设及附属设施施工，包括路基、路面、排水、人行道等全部内容。

2.**设计图纸**：指甲方提供的符合国家及行业标准的道路工程设计图纸及相关技术文件。

3.**施工方案**：指乙方根据设计图纸编制的详细施工计划，包括进度安排、资源配置及安全措施等。

4.**验收标准**：指国家及地方发布的道路工程施工质量验收规范及相关行业标准。

5.**工期**：指本合同约定的工程开工至竣工验收完成的期限。

6.**不可抗力**：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水等自然灾害。

7.**保密条款**：指双方对在合作过程中获悉的对方商业秘密及项目信息承担保密义务。

8.**通知**：指本合同约定的书面形式进行沟通和确认的事项。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

(1)甲方有权监督乙方的施工过程，确保工程符合设计图纸及合同约定。甲方有权对施工质量、进度及安全进行现场检查，并提出合理化建议。

(2)甲方应向乙方提供完整的施工场地、地质勘察资料、设计图纸及前期审批文件，并保证资料的真实性和有效性。

(3)甲方负责协调项目周边关系，办理施工许可及必要的政府审批手续，并承担相关费用。

(4)甲方应按照合同约定及时支付工程款项，如有变更需提前书面通知乙方。

(5)甲方有权指定第三方对工程进行检测或验收，验收结果作为支付尾款的依据。

(6)甲方应配合乙方处理施工期间可能出现的与项目相关的外部纠纷或障碍。

2.乙方的权力和义务：

(1)乙方有权要求甲方提供必要的施工条件及资料，如甲方未按时提供，乙方有权顺延工期并要求赔偿损失。

(2)乙方应组建专业的施工团队，配备充足的设备和材料，严格按照设计图纸和施工规范进行作业。

(3)乙方需制定详细的施工方案并报甲方审核，经确认后方可实施。施工过程中需设置安全警示标志，确保人员和财产安全。

(4)乙方应建立健全质量管理体系，定期自检，并接受甲方的监督检查。如发现质量问题，须立即整改并承担相关费用。

(5)乙方需按合同约定工期完成施工任务，如遇非自身原因导致的延期，应提供书面证明并申请工期顺延。

(6)乙方应妥善保管施工材料，工程竣工前不得擅自拆除或移除已完成的工程。

(7)乙方需遵守环保法规，施工过程中产生的废弃物应按规定处理，并承担相关费用。

(8)乙方应配合甲方完成竣工验收，并提交完整的竣工资料及自检报告。工程移交后，乙方对施工质量承担质量保修责任，保修期按国家规定执行。

(9)乙方有权要求甲方支付合同约定的工程款项，如甲方未按时支付，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方支付违约金。

(10)乙方应遵守保密条款，对项目信息及甲方商业秘密承担终身保密义务，未经许可不得泄露给任何第三方。

第四条价格与支付条件

1.本合同道路工程施工总价为人民币壹仟伍佰万元整（¥15,000,000.00），大写：人民币壹仟伍佰万元整。该价格包含乙方完成本合同约定的全部道路工程施工内容所需的人工、材料、设备、管理、利润及税金等全部费用。

2.价格依据：本合同价格为固定总价，不受市场价格波动影响。如遇国家政策调整或材料价格超出约定范围（涨幅超过5%）导致成本增加，经双方确认后可调整合同价格，但调整幅度不得超出约定范围。

3.支付方式：甲方通过银行转账方式向乙方支付工程款。乙方应向甲方提供符合要求的发票及收款账户信息。

4.支付节点及比例：

-合同签订后7日内，甲方支付合同总价款的10%，即人民币壹佰伍拾万元整（¥1,500,000.00），作为乙方施工预备款；

-道路路基工程完工并经甲方验收合格后，支付至合同总价款的40%，即人民币陆佰万元整（¥6,000,000.00）；

-道路路面及附属设施工程完工并经甲方验收合格后，支付至合同总价款的50%，即人民币柒佰伍拾万元整（¥7,500,000.00）；

-工程竣工验收合格，且乙方提交完整竣工资料及发票后30日内，甲方支付至合同总价款的80%，即人民币壹仟贰佰万元整（¥12,000,000.00）；

-合同最终尾款人民币叁佰叁拾万元整（¥330,000.00），即合同总价款的20%，在工程交付使用满一年且无质量问题后，经甲方确认无异议后支付。

5.支付前提：乙方每次收款前需向甲方提供相应的付款申请及证明文件，包括但不限于工程进度报告、验收记录、发票等。甲方有权审核乙方提交的文件，审核通过后方可支付相应款项。

6.款项结算：所有款项均以人民币结算，支付至乙方指定银行账户。乙方账户信息如下：开户行：XX银行XX支行，账户名：XX道路工程建设有限公司，账号：XXX。

第五条履行期限

1.合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格且甲方支付全部工程款完毕之日终止。

2.工期约定：本合同项下的道路工程施工总工期为180日历天，自甲方书面通知乙方开工之日起计算。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，经双方确认后工期可相应顺延。

3.开工时间：甲方应在本合同签订后15日内向乙方发出书面开工通知，并提供完整的施工场地及所需资料。乙方收到开工通知后10日内正式进场施工。

4.关键节点：

-路基工程完工：开工后90日内完成；

-路面及附属设施工程完工：路基工程验收合格后120日内完成；

-工程竣工验收：工程全部完工后30日内组织验收。

5.提前竣工：如乙方在保证工程质量的前提下提前完成工程，经甲方书面确认后，可向甲方申请不超过合同总价款1%的提前竣工奖励，奖励金额根据实际提前天数按比例计算。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

(1)未按合同约定支付工程款：每逾期一日，甲方应按逾期支付金额的千分之零点五向乙方支付违约金，违约金累计不超过合同总价款的10%。逾期超过30日，乙方有权暂停施工或解除合同，甲方除支付全部工程款及违约金外，还应赔偿因此给乙方造成的全部损失。

(2)未提供必要施工条件：如因甲方原因导致乙方无法正常施工，每延误一日，甲方应向乙方支付合同总价款千分之二的违约金，并承担乙方因此造成的窝工损失。

(3)无故取消合同：甲方单方面取消合同，应向乙方支付合同总价款30%的违约金，并赔偿乙方已发生的全部费用及预期利润损失。

2.乙方违约责任：

(1)质量不合格：工程竣工验收不合格，乙方应在收到验收报告后30日内完成整改，整改期间甲方有权暂停支付相应款项。如整改后仍不合格，乙方应承担全部整改费用，且甲方有权要求乙方承担合同总价款10%的违约金。若质量问题严重，影响道路安全使用，甲方有权解除合同，乙方需退还已支付工程款并支付违约金。

(2)工期延误：乙方未按合同约定工期完工，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款千分之二的违约金，违约金累计不超过合同总价款的5%。逾期超过60日，甲方有权解除合同，乙方应退还已支付工程款并支付合同总价款20%的违约金。

(3)安全事故：施工期间发生重大安全事故，乙方应承担全部责任及由此产生的一切费用，包括但不限于事故处理、赔偿、罚款等。同时，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款50%的违约金。

(4)未按时提交竣工资料：乙方未按约定提交完整竣工资料，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款千分之一的违约金，逾期超过30日，甲方有权拒绝支付尾款并要求乙方承担违约责任。

3.违约金减免：如因不可抗力导致违约，双方互不承担违约责任。非不可抗力原因，违约方部分承担责任后，剩余违约金可相应减免。

4.赔偿范围：违约方除支付违约金外，还应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失，包括但不限于材料成本、人工费用、合同利润损失等。

5.法律责任：任何一方违约给对方造成损失的，还应承担相应的法律责任，包括但不限于行政罚款、刑事责任等。双方应积极配合解决违约问题，避免诉讼，违约金不足以弥补损失的，守约方有权要求继续赔偿。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指双方在签订合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、政策调整）等。

2.通知义务：任何一方发生不可抗力事件，应在事件发生后24小时内书面通知对方，并提供相关证明文件（如政府公告、灾害报告等）。

3.责任免除：因不可抗力导致合同部分或全部不能履行，双方互不承担违约责任。受影响方应采取合理措施减少损失，并应在事件结束后尽快恢复履行合同。

4.合同解除：如不可抗力持续超过60日，导致合同目的无法实现，双方可协商解除合同。解除后，已履行部分按实际损失结算，未履行部分不再承担责任。

5.证明责任：因不可抗力造成的损失，由提出主张的一方承担举证责任。双方应积极配合，协商分担不可抗力带来的风险。

6.不可抗力时效：不可抗力事件的影响消除后，双方应在30日内恢复合同履行或协商后续安排。

第八条争议解决

1.协商解决：双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商期间，双方应保持沟通，争取达成一致意见。

2.调解机制：如协商不成，可共同向第三方调解机构申请调解。调解协议经双方签字后具有约束力。

3.仲裁选择：双方同意，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应提交至中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为甲方所在地，仲裁语言为中文。

4.诉讼选择：如双方未选择仲裁，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。甲方所在地法院为优先管辖法院。

5.争议前置：仲裁或诉讼前，双方应将争议事项书面提交给对方，给予对方30日书面答辩期。如一方在收到答辩书后30日内未提出异议，视为同意争议解决方式。

6.单一争议：本合同争议应一次性解决，不得就同一事项重复提起仲裁或诉讼。仲裁裁决或法院判决为终局，双方均应履行。如一方不履行，另一方可申请强制执行。

7.保密条款：争议解决过程中，双方应对争议内容及解决方案承担保密义务，未经对方书面同意不得对外披露。

第九条其他条款

1.通知方式：双方所有正式通知、文件均应采用书面形式，通过专人递送、挂号信、传真或电子邮件等方式送达。送达地址以本合同首页载明为准。任何一方变更联系方式或地址，应提前15日书面通知对方。

2.合同变更：本合同任何条款的变更，须经双方书面协商一致，并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。任何未经书面确认的口头约定均无效。

3.分包与转包：乙方不得将合同项下的全部工程转包或分包，但可经甲方书面同意后将非主体工程分包给具有相应资质的第三方。分包方需承担相应责任，并与乙方连带保证工程质量。

4.保密义务：双方应对在合作过程中获悉的对方商业秘密（包括技术信息、经营数据、客户资料等）承担保密责任，保密期限为本合同有效期内及终止后三年。未经许可，不得用于合同目的之外的其他用途。

5.法律适用：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

6.不可分割性：本合同各条款为相互独立且不可分割的整体。任何条款的无效不影响其他条款的效力。

7.通知送达：所有通知在送达日视为有效送达。如通过邮寄，挂号信发出后3