鱼塘护栏施工合同范本

鱼塘护栏施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX农业发展有限公司，注册地址位于XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人：XXX，职务：董事长，联系电话：138XXXXXXX。甲方是一家依法注册成立的农业企业，主要从事水产养殖及相关的技术咨询服务。鉴于甲方在XX市XX区拥有一处面积为XX亩的标准化鱼塘，用于养殖XX品种的水产品，为保障养殖人员及外部人员的安全，防止意外事故发生，甲方经实地考察，决定委托乙方提供鱼塘护栏的施工服务。

甲方作为鱼塘的所有权人及运营管理方，基于自身安全生产管理的实际需求，选择乙方作为护栏施工的专业服务商。甲方提供的鱼塘位于交通相对便利的XX区域，但现有设施存在安全隐患，亟需通过安装护栏系统来提升安全防护水平。甲方提供的施工图纸及技术要求已明确标注护栏的规格、材料及安装位置，乙方需严格按照甲方要求进行施工，确保护栏的稳固性和安全性。双方基于平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX建设工程有限公司，注册地址位于XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人：XXX，职务：总经理，联系电话：139XXXXXXX。乙方是一家具备建筑工程施工资质的企业，拥有专业的施工团队及丰富的项目经验，擅长各类围栏、护栏的安装工程。乙方在接到甲方委托后，将按照合同约定，组织技术力量和施工人员，完成鱼塘护栏的安装任务。

乙方作为护栏施工的专业服务商，承诺在合同约定的期限内，按照国家相关建筑安全标准及甲方提供的图纸要求，完成鱼塘护栏的施工工作。乙方的施工团队具备相应的资格证书，使用的材料均为符合国家标准的产品，确保护栏的耐久性和抗破坏能力。同时，乙方将严格遵守安全生产规范，在施工过程中采取必要的安全防护措施，避免因施工不当引发的安全事故。双方基于诚实信用原则，经充分沟通，确认乙方具备完成本合同项下工作的能力及资质，故达成合作意向，具体条款如下所述。

3.合同背景及前提条件：

本合同的签订基于甲方的实际需求及乙方的专业服务能力。甲方鱼塘的现有护栏已存在锈蚀、破损等问题，无法满足日常安全防护需求，且部分区域缺乏防护设施，存在人员误入或养殖物资被盗的风险。为有效解决上述问题，甲方决定通过委托乙方进行护栏施工，构建完整的防护体系。乙方在投标及合同谈判过程中，已充分了解甲方的具体要求，包括护栏的高度、材质、安装位置等，并承诺在技术方案及施工质量上达到甲方预期。

双方合作的前提条件为：甲方需向乙方提供施工所需的场地、图纸及相关技术资料，并配合乙方办理施工许可（如需）；乙方需确保施工人员具备相应的资质，材料符合合同约定标准，并按时完成施工任务。合同生效后，双方应严格履行各自义务，确保护栏施工工作顺利推进。本合同范本的制定，旨在明确双方的权利与责任，保障鱼塘护栏工程的顺利实施，为甲方的安全生产提供可靠保障。后续章节将详细约定双方的权利义务、价格条款、违约责任等内容，以进一步规范合作行为。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于委托乙方根据甲方的要求，完成其位于XX市XX区鱼塘周边的护栏施工工程，以提升鱼塘区域的安全防护水平，防止人员意外跌入鱼塘或外部人员非法进入造成损失。合同范围包括但不限于：乙方根据甲方提供的施工图纸和技术规格，负责鱼塘护栏的选址、材料采购、制作、安装、调试及验收等全部工作；护栏材质为XX材质，高度为XX米，安装总长度约为XX米，具体位置以甲方提供的图纸为准；施工期间需遵守安全生产规范，确保护栏结构稳固、功能完善。乙方须在合同约定的期限内完成全部施工内容，并确保工程质量达到国家及行业相关标准，最终通过甲方验收。

第二条定义

1.“鱼塘护栏”指在本合同项下由乙方安装于甲方鱼塘周边的防护设施，包括立柱、横梁、网片等组成部分；

2.“施工图纸”指甲方提供的标注有护栏安装位置、尺寸、材质等详细信息的图纸文件；

3.“安全生产规范”指国家及地方颁布的关于建筑施工安全的相关法律法规及标准；

4.“验收”指甲方对乙方完成的护栏工程进行的检查确认程序，包括外观、结构、功能等方面的测试；

5.“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水等自然灾害。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力与义务：

（1）甲方有权要求乙方按照施工图纸和技术要求进行护栏施工，并对乙方的施工过程进行监督；

（2）甲方应向乙方提供施工所需的场地，并配合乙方办理施工许可（如需），确保护栏安装符合当地管理规定；

（3）甲方需在合同签订后XX日内向乙方提供完整的施工图纸及技术资料，并保证资料的真实性和准确性；

（4）甲方应负责协调鱼塘周边的第三方关系，避免因外部因素影响施工进度；

（5）甲方有权对乙方的施工质量进行验收，并依据合同约定支付工程款；

（6）如乙方施工过程中需要更改设计或材料，需经甲方书面同意后方可实施；

（7）甲方应指派专人与乙方对接，处理施工过程中涉及的技术问题。

2.乙方的权力与义务：

（1）乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，包括场地接入、资料配合等；

（2）乙方应组建专业的施工团队，配备足额的施工人员和设备，确保护栏施工符合安全生产规范；

（3）乙方需严格按照施工图纸和技术要求进行施工，材料必须符合国家标准，并随工程交付相关质量证明文件；

（4）乙方应制定详细的施工方案，明确工期安排和人员分工，并报甲方确认；

（5）施工期间，乙方应设置安全警示标志，采取围挡等措施，避免无关人员进入施工区域，同时确保护栏施工不影响鱼塘的正常运营；

（6）乙方应配备消防、急救等应急物资，并组织施工人员进行安全培训，防止安全事故发生；

（7）乙方应承担因自身原因造成的质量缺陷整改责任，并承担相应的费用；

（8）工程完工后，乙方应负责清理施工现场，将施工区域恢复原状，并提交完整的竣工资料；

（9）乙方有权在合同约定的付款节点向甲方申请支付工程款，甲方应按约定履行付款义务；

（10）如遇设计变更或工程量增减，乙方应提供书面说明，经甲方确认后调整合同相关条款；

（11）乙方应遵守甲方鱼塘的管理规定，不得在施工过程中损坏其他设施，如有损坏应负责修复或赔偿；

（12）乙方应确保护栏系统的维护保养责任在保修期内由自身承担，保修期自验收合格之日起XX个月。

第四条价格与支付条件

本合同项下鱼塘护栏施工项目的总价款为人民币XXXX元（大写：XXXX元整），该价格包含设计、材料、制作、运输、安装、调试、验收等全部施工内容所需的一切费用。价格已考虑风险并固定不变，除非发生合同约定的调整情形。

付款方式采用分期支付：

（1）合同签订生效后XX日内，甲方向乙方支付合同总价款的XX%，即人民币XXXX元（大写：XXXX元整），作为预付款；

（2）乙方完成全部护栏安装并自甲方书面确认验收合格后XX日内，甲方向乙方支付至合同总价款的XX%，即人民币XXXX元（大写：XXXX元整）；

（3）剩余XX%合同价款，即人民币XXXX元（大写：XXXX元整），作为质保金，于工程竣工验收合格后XX个月且无任何质量问题的情况下支付。

甲方支付款项应通过银行转账方式汇入乙方指定的以下账户：开户行：XX银行XX支行；账号：XXXXXX；收款人：XX建设工程有限公司。乙方应在收到款项后向甲方出具等额发票。

第五条履行期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方完成全部护栏施工并通过甲方验收合格之日终止。

乙方应在收到甲方预付款后XX日内，完成鱼塘护栏的全部施工工作。具体施工进度安排如下：第XX天进场准备，第XX天至第XX天完成主体安装，第XX天至第XX天完成细节处理及调试，第XX天正式申请甲方验收。

甲方应在收到乙方验收申请后XX日内完成验收工作。如甲方逾期未验收，视为验收合格，乙方即可要求支付除质保金外的全部款项。本合同有效期至质保期满且质保金支付完毕之日终止。

第六条违约责任

1.甲方的违约责任：

（1）甲方未按合同约定支付预付款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款部分XX%的违约金，逾期超过XX日，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失。

（2）甲方未按约定提供施工场地或相关资料，导致乙方无法按时开工或施工中断，每延误一日，甲方应向乙方支付合同总价款XX%的违约金，乙方同时保留要求甲方赔偿实际损失的权利。

（3）甲方无正当理由拒绝或拖延验收，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款XX%的违约金，但逾期超过XX日，乙方有权视为验收合格并要求甲方支付款项，甲方仍需承担质保责任。

2.乙方的违约责任：

（1）乙方未按合同约定的质量标准完成护栏施工，或材料不符合约定，甲方有权要求乙方在XX日内免费整改。逾期未整改或整改后仍不合格，甲方有权拒付相应工程款，并要求乙方赔偿损失，损失金额不超过合同总价款的XX%。

（2）乙方施工质量不符合国家相关安全标准，导致发生安全事故，乙方应承担全部责任，包括但不限于人员伤亡赔偿、财产损失赔偿及行政处罚，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价款XX%的违约金。

（3）乙方未按合同约定的工期完工，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款XX%的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的XX%。逾期超过XX日，甲方有权解除合同，乙方应退还已收款项并赔偿甲方相当于合同总价款XX%的损失。

（4）乙方施工过程中擅自更改设计或材料，未征得甲方书面同意，由此产生的一切后果由乙方承担，甲方有权拒付相关费用并要求乙方赔偿损失。

（5）乙方在保修期内未能履行保修义务，甲方有权自行或委托第三方进行维修，费用由乙方承担，甲方同时有权从质保金中直接扣除相应款项。

3.双方共同责任：

（1）因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明，协商调整合同条款或解除合同。

（2）任何一方违反保密义务，泄露对方商业秘密，应赔偿对方因此遭受的全部损失。

4.赔偿范围：

违约方的赔偿应包括但不限于直接损失、合理的间接损失以及对方为处理违约事宜所支付的必要费用，赔偿金额以实际损失为限。

第七条不可抗力

1.定义：本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、政策调整等）以及其他类似事件，这些事件导致或严重影响合同任何一方无法履行或无法完全履行合同义务。

2.通知义务：任何一方因不可抗力不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后XX日内书面通知对方，并提供相关机构出具的不可抗力证明文件。通知内容应包括不可抗力事件的基本情况、预计影响范围以及预计持续时间。

3.责任免除：遭遇不可抗力的一方，根据不可抗力对其履行合同的影响程度，可部分或全部免除责任。但遭受不可抗力一方应采取合理措施减轻损失，并应在不可抗力消除后立即恢复履行合同。

4.合同解除：如果不可抗力事件持续超过XX日，且导致合同目的无法实现，双方均有权书面通知对方解除合同。合同解除后，双方应相互返还已收到的财产，已支付的费用根据实际情况协商处理或予以扣除。

5.不可抗力证明：双方均应妥善保管与不可抗力事件相关的所有证明材料，并在争议发生时提供给对方。如因不可抗力导致合同无法履行，双方应友好协商处理，任何一方不得就不可抗力事件本身提出索赔。

第八条争议解决

1.争议类型：本合同在履行过程中发生的任何争议，包括但不限于合同解释、履行障碍、违约责任等，双方应首先通过友好协商解决。协商应本着公平合理、互谅互让的原则进行，直至达成一致意见。

2.协商不成：若双方在XX日内协商未果，任何一方均有权选择以下第XX种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向XX仲裁委员会申请仲裁，仲裁规则适用该会现行有效的仲裁规则，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

3.争议处理原则：无论采用何种争议解决方式，双方均应遵守相关法律法规，确保争议处理的合法性与公正性。在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同中未受争议影响的其他条款。

4.证据保全：双方在争议解决过程中，应积极配合对方收集和提供证据，确保证据的真实性、完整性和合法性。任何一方不得隐瞒、伪造或销毁证据，否则应承担相应的法律责任。

5.专属管辖：如选择诉讼方式，本合同约定由XX人民法院专属管辖。仲裁方式则由XX仲裁委员会进行管辖，仲裁地点为XX市。选择仲裁方式时，双方应共同提交仲裁申请书及仲裁协议，任何一方逾期未提交均视为放弃仲裁权利。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式作出，并可通过专人递送、挂号信、电子邮件或传真等方式发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应至少提前XX日书面通知对方。以电子邮件方式发送的通知，发出时视为送达；以专人递送或挂号信方式发送的通知，送达日或邮寄发出后XX日视为送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。任何一方未经对方书面同意，不得单方面变更合同内容。

3.保密条款：双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于价格、成本、客户信息等）承担保密义务。未经对方书面许可，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因合