光伏采购合同范本

光伏采购合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX能源科技有限公司

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX大厦XX层

甲方法定代表人/负责人：张三

甲方联系方式/p>

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX光伏设备制造有限公司

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX工业园XX厂房

乙方法定代表人/负责人：李四

乙方联系方式/p>

**合同简介**

为响应国家关于绿色能源发展的政策导向，促进可再生能源的推广应用，甲方拟通过租赁及采购方式引入光伏发电系统，以实现节能减排及投资回报目标。乙方作为光伏发电系统的专业制造商及服务提供商，具备先进的光伏技术、成熟的项目实施经验及完善的售后服务体系。基于双方在光伏领域的优势互补及合作意向，经友好协商，甲方委托乙方提供光伏发电系统设备采购及相关租赁服务，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，本着平等自愿、诚实信用的原则，达成如下协议，以兹共同遵守。

本合同项下的光伏发电系统将应用于甲方位于XX省XX市XX区XX路XX号XX建筑的屋顶，系统总装机容量为XX千瓦，预计年发电量XX兆瓦时。甲方通过租赁方式获得光伏发电系统的使用权，并按照约定支付租赁费用；乙方负责系统的设计、设备供应、安装调试、运行维护及回收处理，确保系统稳定运行并满足国家及行业相关标准。双方合作旨在通过光伏发电系统实现经济效益与环境效益的双赢，甲方将根据系统发电量享受相应的电费补贴及税收优惠，乙方则通过租赁收益及服务配套获取合理利润。本合同明确了双方在项目实施过程中的权利义务、价格条款、履行期限及违约责任等内容，为项目的顺利推进提供法律保障。

本合同范本中涉及的当事人信息及合同简介与后续条款具有紧密关联性。当事人信息部分明确了甲乙双方的法律主体资格及联系方式，为合同的签署、履行及争议解决提供基础依据；合同简介部分则阐述了合作背景及项目概况，为双方后续的权利义务划分、技术标准约定及风险控制提供了前提条件。具体而言，甲方的租赁需求及项目地址直接关系到乙方设备选型、安装方案及租赁条款的设计；乙方的技术实力及服务能力则决定了合同履行质量及甲方投资回报的可靠性。因此，本部分内容与合同其他章节形成逻辑闭环，确保合同条款的完整性与可操作性。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在光伏发电系统采购及租赁项目中的权利与义务，确保光伏发电系统按照约定的标准、进度及要求完成供应、安装、调试及后续服务，使甲方能够通过租赁使用光伏发电系统，实现绿色能源替代及经济效益提升。合同范围包括但不限于：乙方根据甲方需求提供光伏发电系统的设备采购、方案设计、设备供应、现场安装、系统调试、并网申请、运行维护、绩效监测及租赁期内交付使用保障等服务。具体内容涵盖光伏组件、逆变器、支架系统、电气设备等主要设备的选型与供应，符合国家及行业相关标准（如国标、行标、IEC标准等）；乙方负责组建专业团队，按照国家电网及甲方现场条件完成施工安装，确保工程质量和安全；租赁期内，乙方承担系统运行维护责任，包括定期巡检、故障排除、性能优化等，保障系统发电效率；项目结束后，乙方负责设备的回收处理或按照约定方式转移给甲方。本合同项下的光伏发电系统应用于甲方指定场地，系统规模、技术参数及租赁期限均以合同附件形式详细列明，双方均需严格遵照执行。

第二条定义

在本合同中，除非上下文另有明确约定，下列术语具有以下含义：

“光伏发电系统”指由光伏组件、逆变器、支架、电气设备及其他辅助设施组成的，能够将太阳能转化为电能并接入电网或供甲方自用的发电装置。

“租赁期”指甲方根据本合同约定租赁光伏发电系统的期限，自系统正式并网发电之日起计算。

“设备供应”包括乙方按照合同约定提供光伏组件、逆变器、支架系统、电缆、汇流箱、配电柜等所有必要的设备，并确保设备质量符合国家标准及合同约定。

“安装调试”指乙方负责将设备按照设计方案安装于甲方场地，完成系统连接、调试及并网申请，直至系统通过相关部门验收并正式发电。

“运行维护”指在租赁期内，乙方对光伏发电系统进行的日常检查、定期保养、故障维修等维护服务，确保系统稳定运行。

“发电量”指光伏发电系统在租赁期内实际产生的电量，以双方共同认可的监测数据为准。

“净电量”指光伏发电系统产生的电量扣除自身消耗后的净发电量，用于计算甲方的租赁费用或电费结算。

“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争等。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供合格的光伏发电系统设备和服务，并监督设备供应、安装调试及运行维护等各环节的工作质量。

（2）甲方应按照合同约定支付租赁费用或电费结算款项，并配合乙方完成并网申请、验收等手续。甲方有权根据实际发电量享受国家及地方提供的太阳能发电补贴及税收优惠政策，相关收益归甲方所有。

（3）甲方应提供光伏发电系统安装所需的场地，并确保场地符合安全、承重等要求，配合乙方完成施工准备工作，包括场地清理、设备基础建设等。甲方应指定专人负责与乙方的协调对接，及时反馈系统运行情况。

（4）甲方应负责保障安装场地的消防安全及设施安全，防止因甲方原因导致的设备损坏或人员伤亡，相关责任由甲方自行承担。

（5）租赁期内，甲方应配合乙方进行系统性能监测及数据采集，提供必要的运行数据支持，共同维护系统的正常运行。如发现异常情况，应及时通知乙方处理。

（6）租赁期满后，如合同约定设备归甲方所有，甲方应按照约定支付尾款并办理设备接收手续；如约定乙方回收设备，甲方应配合乙方完成设备的拆除及转移工作，并确保场地恢复原状。

**2.乙方的权力和义务**

（1）乙方有权按照合同约定收取租赁费用或电费结算款项，并有权要求甲方配合完成并网及验收等手续。乙方有权根据市场行情及设备成本调整租赁价格，但需提前30日书面通知甲方，双方协商一致后方可变更。

（2）乙方应确保提供的所有光伏发电系统设备符合国家及行业相关标准，产品质量通过权威认证（如CE、IEC、TUV等），并提供设备合格证、检测报告等技术文件。乙方应向甲方提供完整的设备技术参数及操作手册，并配合甲方进行人员培训。

（3）乙方负责光伏发电系统的方案设计、设备采购、运输安装、并网调试及后续运行维护，确保系统符合设计容量及发电效率要求。乙方应组建专业的技术团队，严格按照国家电网及甲方现场条件进行施工，遵守安全规范，确保工程质量和工期。

（4）乙方应承担租赁期内光伏发电系统的运行维护责任，包括但不限于：定期巡检（每月至少一次）、清洁维护（每季度至少一次）、故障维修、性能优化等，确保系统发电效率不低于合同约定的标准。如因乙方维护不当导致系统停运或发电量下降，乙方应承担相应赔偿责任。

（5）乙方应配备专业的售后服务团队，7×24小时响应甲方故障报修需求，并承诺在接到通知后4小时内到达现场（特殊地域除外），24小时内完成初步诊断，72小时内提供解决方案。乙方应提供远程及现场技术支持，确保系统快速恢复运行。

（6）乙方应负责光伏发电系统的并网申请及验收工作，并承担所有相关费用。租赁期内，乙方应定期向甲方提供系统运行报告及发电量数据，接受甲方的监督。如系统发电量低于合同约定标准，乙方应采取技术措施免费优化系统，直至达标。

（7）租赁期满后，如合同约定设备归甲方所有，乙方应配合甲方完成设备验收及产权转移手续，并保证设备在剩余租赁期内继续稳定运行。如约定乙方回收设备，乙方应负责设备的拆除、运输及处置，并按照合同约定支付设备回收补偿费用。乙方应确保回收设备符合环保要求，并进行妥善处理。

第四条价格与支付条件

1.本合同项下光伏发电系统的总价款为人民币XXXX元（大写：XXXX元整），该价格包含设备供应、安装调试、并网申请、运行维护、租赁期内交付使用保障等全部服务费用，不含税费及甲方场地准备费用。

2.乙方应根据合同约定向甲方提供详细的价格清单及发票，甲方在收到发票并核对无误后XX日内完成支付。首付款占合同总价款的XX%，于合同签署后XX日内支付；设备到货安装完成XX日内支付XX%；系统并网发电后XX日内支付XX%；租赁期满设备验收合格后XX日内支付尾款XX%。

3.支付方式：甲方通过银行转账方式将款项支付至乙方指定账户，账户信息如下：开户行：XX银行XX支行；账号：XXXXXX；收款人：XX光伏设备制造有限公司。乙方应在收到款项后向甲方开具等额发票。

4.如遇国家政策调整导致电价、补贴标准发生变化，双方应根据实际情况协商调整租赁费用或电费结算方式，调整方案需书面确认。

5.甲方逾期支付租金或电费结算款项的，每逾期一日，应按逾期支付金额的XX%向乙方支付违约金，逾期超过XX日的，乙方有权暂停服务或解除合同，并要求甲方支付合同总价款XX%的违约金。

第五条履行期限

1.本合同有效期为XX年，自合同签署之日起计算，至租赁期满之日终止。

2.项目实施关键时间节点如下：

（1）合同签署后XX日内，双方完成设备采购订单确认及预付款支付。

（2）设备采购完成后，乙方应在XX日内将设备运抵甲方指定地点，并通知甲方进行验收。

（3）甲方场地准备工作应在设备到货前完成，并配合乙方进行设备安装。

（4）系统安装调试应在设备到货后XX日内完成，并申请并网验收。

（5）光伏发电系统应于合同生效后XX日内正式并网发电，并开始计算租赁费用或电费结算周期。

（6）乙方应于每月XX日前向甲方提供上月系统运行报告及发电量数据。

（7）租赁期满后，设备回收或产权转移应在期满后XX日内完成，双方完成结算手续。

第六条违约责任

**1.甲方违约责任**

（1）甲方未按合同约定支付租金或电费结算款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的XX%向乙方支付违约金。逾期超过XX日的，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付合同总价款XX%的违约金。逾期超过XX日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失，包括但不限于设备闲置费、律师费、诉讼费等。

（2）甲方未按约定提供场地或配合乙方进行设备安装、并网申请等，导致项目延期，每延期一日，甲方应向乙方支付合同总价款XX%的违约金，但累计不超过合同总价款XX%。因甲方原因导致项目无法实施，甲方应承担合同总价款XX%的违约金，并赔偿乙方由此造成的损失。

（3）甲方擅自改变光伏发电系统用途或拆除、损坏设备，应赔偿乙方由此造成的全部损失，包括设备维修费、更换费、租赁费用等，并承担合同总价款XX%的违约金。

**2.乙方违约责任**

（1）乙方提供的设备质量不符合国家或合同约定标准，导致系统无法正常发电，乙方应负责免费更换合格设备，并承担由此造成的工期延误责任。每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价款XX%的违约金，但累计不超过合同总价款XX%。

（2）乙方未按约定完成设备安装、调试或并网申请，导致项目延期，每延期一日，乙方应向甲方支付合同总价款XX%的违约金。延期超过XX日的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款XX%的违约金，并赔偿由此造成的损失。

（3）租赁期内，因乙方维护不当导致系统停运或发电量下降超过合同约定标准的XX%，乙方应负责免费进行技术优化，并赔偿甲方因此造成的电费损失。每发生一次，乙方应向甲方支付合同总价款XX%的违约金。

（4）乙方未按约定提供运行维护服务或售后服务响应不及时，导致系统无法正常运行的，每发生一次，乙方应向甲方支付合同总价款XX%的违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。

（5）租赁期满后，乙方未按约定回收或转移设备，应向甲方支付合同总价款XX%的违约金，并承担设备存储、保管等费用。如因乙方原因导致设备损坏或丢失，乙方应赔偿甲方全部损失。

**3.违约金上限及赔偿**

（1）双方约定的违约金总额不超过合同总价款的XX%。

（2）除违约金外，违约方还应赔偿守约方由此造成的直接损失，包括但不限于利润损失、机会成本、诉讼费、律师费等。

（3）如违约行为导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同并要求违约方赔偿全部损失。损失赔偿不足以弥补守约方损失的，违约方还应补足差额。

**4.不可抗力导致的违约**

（1）因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供不可抗力证明文件。

（2）不可抗力影响消除后，双方应继续履行合同，已履行部分不再撤销，未履行部分应根据实际情况协商调整。因不可抗力造成的损失，双方各自承担。

第七条不可抗力

1.本合同所称“不可抗力”是指双方在签订合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律、法规、政策的重大调整）、疫情及相关防控措施等。

2.任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行本合同义务时，应在不可抗力事件发生后XX日内书面通知对方，并提供相关机构出具的不可抗力证明文件。通知应详细说明不可抗力事件的影响范围、预计持续时间以及对合同履行的影响程度。

3.因不可抗力导致合同部分或全部无法履行的，双方应根据不可抗力事件的影响程度协商调整合同内容或暂时中止履行合同。不可抗力影响消除后，双方应尽快恢复履行合同，已发生的费用按实际情况协商分担。

4.如不可抗力事件持续超过XX日，双方仍无法履行合同主要义务的，视为合同无法继续履行。在此情况下，双方互不承担违约责任，但应就合同解除事宜协商达成一致，并按照合同约定处理设备、款项等后续事宜。合同解除后，双方应根据实际履行情况及损失情况协商确定最终的结算方案。

5.因不可抗力造成的损失，包括但不限于设备损坏、工期延误、额外费用等，双方各自承担。任何一方不得因对方遭受不可抗力影响而主张赔偿，但若不可抗力事件导致一方遭受特别损失且另一方有故意或重大过失的，受损失方仍有权要求赔偿。

6.双方应尽最大努力采取措施减少不可抗力事件造成的损失，包括但不限于保护设备安全、寻求替代方案、及时通知对方等。任何一方因未采取合理措施而导致损失扩大，应自行承担扩大的损失部分。

第八条争议解决

1.本合同项下双方发生的任何争议，应首先通过友好协商的方式解决。双方应指定专门联系人，就争议事项进行沟通协商，争取在XX日内达成一致意见。协商过程中，任何一方均不得单方面采取法律行动或寻求第三方介入，除非协商未能在规定期限内达成一致。

2.如协商不成，双方同意将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。诉讼过程中，双方应积极配合法院工作，提供相关证据材料，并遵守法院的审理安排。诉讼费用（包括案件受理费、律师费等）由败诉方承担，但因双方均有过错的，应根据责任比例分担。

3.在诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同中未受争议影响的其他条款，确保项目顺利推进。任何一方不得因诉讼行为而拒绝履行合同义务，否则应承担相应的违约责任。

4.如双方在诉讼前未能达成庭外和解，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。法院将依法对争议进行审理，并作出最终裁决。本合同条款与法院判决不一致的，以法院判决为准。

5.双方在解决争议过程中，应遵循诚实信用原则，依法维护自身合法权益，避免采取过激或不当行为。争议解决后，双方应本着合作共赢的原则，妥善处理后续事宜，并共同维护良好的合作关系。

第九条其他条款

1.通知方式：双方在本合同中载明的联系方式为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前XX日书面通知对方。通过书面、电子邮件、传真或快递等方式发送的通知，一经送达即视为有效送达。邮件通知以进入对方指定邮箱时视为送达，传真通知以发出成功回执时视为送达。

2.合同变更：本合同的任何变更或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本合同不可分割的一部分。任何一方不得单方面变更或解除合同。口头约定或暗示的变更无效。

3.合同解除：除本合同另有约定或法律规定外，任何一方非因不可抗力或对方违约导致合同无法履行，不得单方面解除合同。如需解除合同，应提前XX日书面通知