路桥桩基合同范本

路桥桩基合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX路桥建设集团有限公司，注册地址位于XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人：李明，联系电话：0XX-XXXXXXX。甲方是一家经国家工商行政管理机关核准登记成立的综合性路桥建设企业，具备承接各类大型基础设施建设项目的资质。甲方因开展XX高速公路改扩建工程，需对项目沿线桩基进行专项施工，特依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，与乙方签订本合同，以明确双方权利义务。

甲方经营范围涵盖公路、桥梁、隧道等基础设施的设计、施工及养护，拥有国家住房和城乡建设部核发的公路工程施工总承包特级资质。近年来，甲方承建了多条国家级重点交通工程项目，积累了丰富的桩基施工技术和管理经验。本次合作系甲方实施XX高速公路改扩建工程的关键环节，桩基工程的质量与进度直接影响项目整体建设周期及安全运营标准。甲方承诺在本合同履行过程中，将提供必要的施工场地、技术指导及协调资源，确保乙方顺利开展施工任务。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX工程机械设备租赁有限公司，注册地址位于XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人：王强，联系电话：0XX-XXXXXXX。乙方是一家专业从事工程机械设备租赁及配套服务的公司，具备完善的设备管理体系和专业技术团队。乙方经市场调研及评估，确认具备承接甲方XX高速公路改扩建工程桩基施工所需的设备租赁及技术服务能力，故同意参与本合同项下的合作。

乙方经营范围包括各类工程机械设备（如桩机、钻机、吊车等）的租赁、维修及操作人员派遣，公司拥有先进施工设备200余台套，年服务项目覆盖全国20余个省份。乙方在桩基施工领域拥有10年以上服务经验，曾为多家知名基建企业提供服务，并取得ISO9001质量管理体系认证。本次合作中，乙方将负责提供符合国家标准的桩基施工设备，并配备持证上岗的操作人员，确保施工效率与安全符合行业规范。

**合同简介**

本合同系甲乙双方基于XX高速公路改扩建工程桩基施工项目而签订的合作协议。甲方作为项目投资及建设主体，需完成沿线XX公里桩基工程，包括φ800mm钻孔灌注桩、φ1200mm摩擦桩等类型，总桩数约XXX根。乙方作为专业设备租赁及技术服务提供方，将依据甲方施工需求及工期安排，提供设备租赁、操作人员及现场技术支持等服务。双方合作的前提条件为：

（1）甲方已获得本项目桩基施工的相关许可文件，并完成施工图纸及技术方案的审批；

（2）乙方设备技术性能满足甲方施工标准，且操作人员具备相应资质；

（3）双方已就工程范围、价格条款及违约责任达成初步共识。

本合同旨在明确双方在桩基施工过程中的权利义务，确保项目按计划推进。甲方将按照合同约定支付费用，乙方将保证设备完好及施工质量。双方将通过友好协商解决合作中可能出现的分歧，并共同遵守国家及行业相关法律法规。本合同作为整个路桥桩基工程的总纲性文件，将与后续签订的设备租赁协议、技术服务协议等配套文件共同构成完整的合同体系，为本项目的顺利实施提供法律保障。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在XX高速公路改扩建工程桩基施工项目中的权利义务，确保乙方按照甲方要求提供符合标准的设备租赁及技术支持服务，共同完成桩基工程的建设任务。具体范围包括：

1.乙方负责提供本合同附件一中所列型号及数量的桩基施工设备，包括但不限于旋挖钻机、吊车、混凝土搅拌运输车等，并确保设备在租赁期内性能满足施工需求；

2.乙方需派遣具备相应资质的操作人员负责设备的运行与维护，并配备至少2名持证技术员进行现场指导；

3.乙方需配合甲方完成施工前的设备进场调试、施工过程中的技术协调及施工结束后的设备退场工作；

4.桩基施工范围涉及XX高速公路K1+000至K5+000段，共计XXX根桩基，其中φ800mm灌注桩XX根，φ1200mm摩擦桩XX根，具体桩位以甲方提供的施工图纸为准。双方将根据工程进展情况，通过补充协议调整施工范围及设备需求。

第二条定义

1.**“桩基施工设备”**：指本合同项下乙方提供的用于桩基施工的机械设备，包括但不限于钻机、吊车、混凝土泵送设备等；

2.**“施工图纸”**：指甲方提供的包含桩基设计参数、施工工艺及平面布置的图纸文件；

3.**“租赁期”**：指乙方提供设备并承担相应服务责任的期限，自设备交付甲方使用之日起至退场之日止；

4.**“技术标准”**：指国家及行业发布的《公路工程基桩检测技术规程》（JTG/T3512-2018）等强制性规范；

5.**“不可抗力”**：指双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供符合技术标准的设备及服务，并对设备性能、操作人员资质进行监督；

（2）甲方需向乙方提供施工图纸、地质勘察报告等技术资料，并明确施工进度计划及节点要求；

（3）甲方应按合同约定及时支付设备租赁费用及服务费，任何延期支付需提前与乙方协商并书面确认；

（4）甲方负责协调施工现场的周边环境及施工许可等行政事项，确保乙方顺利开展作业；

（5）如因甲方原因导致设备闲置或损坏，甲方应承担相应赔偿责任；

（6）甲方有权对乙方施工过程进行质量检查，乙方需予以配合，检查结果作为结算依据之一。

**2.乙方的权力和义务**

（1）**设备提供与维护**：乙方有权要求甲方提供明确的施工需求及场地条件，并确保所提供设备的技术参数符合合同附件约定。乙方需承担设备在租赁期内的日常维护及保养，但重大维修费用由甲方承担（如因设备自然损耗导致的维修）。乙方应配备备件以应对突发故障，确保施工连续性。若因设备质量问题影响施工，乙方需立即更换或采取补救措施，费用由乙方承担。

（2）**人员配备与培训**：乙方有权要求甲方提供安全的施工环境及必要的操作配合，并有权拒绝甲方指派不符合资质的操作人员。乙方需向甲方提供操作人员及技术员的资格证明，并定期开展安全培训。如因乙方人员操作失误导致事故，乙方需承担全部责任并赔偿损失。

（3）**服务配合**：乙方需配合甲方完成设备进场前的场地准备、施工过程中的技术对接及竣工验收时的设备清退工作。乙方人员应遵守甲方现场管理规定，并接受甲方现场管理人员的合理指令。如因乙方配合不当导致工期延误，甲方有权索赔。

（4）**费用结算**：乙方有权按照合同约定及实际施工时长（以甲方确认的施工记录为准）进行费用结算，并需在结算前提供设备使用清单、维修记录及人员出勤证明。甲方应在收到结算单后30日内完成审核并支付相应款项。若甲方逾期支付，乙方有权按每日万分之五计算违约金。

（5）**保密义务**：乙方有权要求甲方对施工过程中涉及的技术信息及商业数据保密，未经乙方书面同意，甲方不得泄露给第三方。如因甲方原因导致泄密，乙方有权要求赔偿。

（6）**争议处理**：乙方在履行合同过程中，如与第三方（如设备供应商、劳务单位）发生纠纷，应独立解决，若该纠纷影响本合同履行，乙方需及时通知甲方协商处理。

第四条价格与支付条件

1.**价格条款**：乙方提供本合同项下设备及服务的总价款为人民币XXXXX元（大写：XXXXX元整），该价格包含设备租赁费、操作人员工资、现场技术指导费、设备进退场费及必要的维修保养费，但不包括燃油费、水电费及甲方提供的辅助材料费。具体费用构成详见本合同附件二及双方另行签订的设备租赁明细表。

2.**支付方式**：甲方应采用银行转账方式支付费用，收款账户信息如下：开户行：XX银行XX支行，账户名：XX工程机械设备租赁有限公司，账号：XXXXXXXX。乙方应在收到甲方付款后向甲方开具等额增值税发票。

3.**支付时间**：

（1）预付款：合同生效后10日内，甲方应支付总价款的20%，即人民币XXXXX元，作为项目启动预付款；

（2）进度款：设备进场并完成首期XX根桩基施工后，甲方应支付至总价款的50%，即人民币XXXXX元；

（3）尾款：所有桩基施工完毕并通过甲方初步验收后10日内，甲方应支付剩余30%，即人民币XXXXX元。甲方有权根据工程进度及质量抽查结果扣留不超过5%的质保金，质保金期满且无质量问题后一次性返还。任何支付延期均需提前5日书面通知对方，并按每日万分之五支付滞纳金。

第五条履行期限

1.**合同有效期**：本合同自双方签字盖章之日起生效，至所有桩基施工任务完成、设备退场并甲方支付尾款之日终止，总有效期限预计为180日。

2.**关键时间节点**：

（1）设备进场完成时间：合同生效后30日内，乙方需将全部设备运抵施工现场并完成调试；

（2）施工工期：自设备调试合格之日起，乙方需在120日内完成所有桩基施工任务，其中φ800mm桩XX根应在60日内完成，φ1200mm桩XX根应在90日内完成；

（3）竣工验收：施工完成后7日内，甲乙双方应共同组织竣工验收，如需整改，乙方应在15日内完成并通过复验；

（4）设备退场：竣工验收合格后20日内，乙方需将设备清退至约定地点，并办理完毕移交手续。若因乙方原因导致工期延误，每逾期一日，乙方向甲方支付合同总价款千分之五的违约金，但累计不超过合同总价款的10%。

第六条违约责任

**1.甲方的违约责任**

（1）**未按时支付款项**：甲方未按本合同第四条约定支付任何一期款项，每逾期一日，应向乙方支付应付未付款项的千分之五作为滞纳金，且逾期超过30日，乙方有权暂停施工或解除合同，甲方需承担合同总价款10%的违约金并赔偿乙方因此遭受的直接损失（包括但不限于设备闲置费、人员遣返费）。

（2）**提供虚假资料**：若甲方提供施工图纸、地质报告等资料存在重大错误或遗漏，导致设备选型不当或施工失败，甲方应承担全部整改费用及工期延误责任，乙方有权要求甲方赔偿损失，损失金额不超过合同总价款的20%。

（3）**无故拒绝验收**：桩基施工完毕后，甲方在乙方通知后30日内无正当理由拒绝验收，视为验收合格，质保金应按约定支付。若甲方恶意拖延验收，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款千分之二的违约金。

**2.乙方的违约责任**

（1）**设备质量不合格**：乙方提供的设备未达到合同附件约定的技术标准或存在安全隐患，甲方有权要求乙方立即更换或修复，费用由乙方承担，并顺延相应工期。若设备问题导致施工停滞超过10日，甲方有权解除合同，乙方需支付合同总价款15%的违约金并赔偿甲方停工损失。

（2）**人员资质不符或操作失误**：乙方派遣的操作人员或技术员无相应资质或因不当操作造成设备损坏、安全事故或工程质量缺陷，乙方应承担全部赔偿责任（包括设备维修费、第三方索赔、行政处罚等），且甲方有权要求乙方赔偿直接损失3倍以下的惩罚性赔偿。

（3）**工期延误**：乙方未按本合同第五条约定完成施工任务，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款千分之五的违约金，且甲方有权从应付款项中直接扣除。逾期超过60日，甲方有权解除合同，乙方需支付合同总价款25%的违约金，并承担甲方因此转包给第三方的差价损失。

（4）**未按时退场**：设备应在约定时间退场，逾期每日乙方向甲方支付设备租赁费50%的滞纳金，且甲方有权自行处置设备，处置费用由乙方承担，处置收益优先抵扣乙方未付款项。

（5）**泄露商业秘密**：若乙方违反本合同第二条关于保密义务的约定，导致甲方商业秘密泄露，乙方应赔偿甲方全部经济损失，且甲方保留追究其法律责任的权利。

**3.违约金与赔偿**：本合同项下的违约金、滞纳金与赔偿金可同时适用，但累计赔偿总额不超过合同总价款的30%。任何一方违约导致合同解除的，违约方还应赔偿守约方为履行合同已投入的直接损失。双方应在违约行为发生后30日内协商解决，否则守约方有权直接向人民法院提起诉讼。

第七条不可抗力

1.**定义**：不可抗力是指双方在签订合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、罢工、政府行为（如征收、禁运）、流行病疫情等。不可抗力事件应导致合同部分或全部不能履行。

2.**举证责任**：发生不可抗力事件的一方应在事件发生后7日内书面通知对方，并提供政府公告、新闻报道、保险理赔文件等有效证明，以便对方核实。若对方有合理异议，通知方应在15日内补充证据。

3.**责任免除**：

（1）因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，合同可部分或全部终止。若不可抗力仅影响部分条款，受影响条款应暂停履行，待条件恢复后继续执行。

（2）因不可抗力造成的设备损坏、人员伤亡或第三方索赔，由各方自行承担各自责任，双方不互相追偿。但若不可抗力导致合同解除，违约金条款除外适用，即双方已产生但尚未结算的费用应予免除。

（3）不可抗力影响持续超过30日的，双方应协商调整合同工期或解除合同。协商不成的，任何一方可向合同履行地法院申请裁决。

4.**通知与协作**：双方在不可抗力期间应采取合理措施减少损失，并保持沟通以协商后续安排。若一方无正当理由拒绝协作，其因此扩大的损失由该方自行承担。

第八条争议解决

1.**协商**：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应书面记录，达成一致后签署补充协议。

2.**调解**：协商不成的，双方可共同委托第三方调解机构（如中国国际经济贸易仲裁委员会）进行调解。调解达成协议的，制作调解书并经双方签字后生效，具有合同约束力。

3.**仲裁**：调解失败的，争议应提交中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC），按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为XX市，仲裁语言为中文。双方应选派一名仲裁员，由仲裁委员会主任指定独任仲裁员。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，任何一方不得向法院起诉或向其他机构提出上诉。

4.**诉讼**：除上述约定外，任何一方均不得就本合同争议事项向合同履行地以外的法院提起诉讼。若仲裁条款无效或双方明确排除仲裁，则争议应提交合同履行地（XX省XX市XX区）有管辖权的人民法院诉讼解决。

5.**法律适用**：争议解决均适用中华人民共和国法律（为本合同之目的，不包括香港、澳门及台湾地区法律）。双方应遵守仲裁庭或法院的判决或裁决，并承担因违约或争议解决产生的律师费、诉讼费等费用。

第九条其他条款

1.**通知方式**：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括信函、传真、电子邮件）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前10日书面通知对方。邮件发送以发送时邮戳或邮件系统记录为准，传真发送以发送成功回执为准。若通过电子邮件通知，发出时视为送达。

2.**合同变更**：对本合同的任何修改或补充，均须经双方授权代表书面签署补充协议方为有效。补充协议与本合同具有同等法律效力，但不得与本合同约定相抵触。

3.**分包与转包**：乙方不得将本合同项下的任何义务整体转包给第三方，但可经甲方书面同意后将非核心工作（如辅助材料供应）分包给有资质的第三方，乙方仍对分包方的行为负全部责任。甲方有权随时取消未经同意的分包行为。

4.**保密条款**：除法律规定或本合同约定外，双方应对合作中获悉的对方商业秘密（包括价格、成本、客户信息等）承担保密义务，保密期限为本合同有效期内及终止后3年。未经对方书面许可，不得披露或用于合同目的之外。

5.**完整协议**：本合同及其附件构成双方就合作事宜达成的完整协议，取代此前所有口头或书面的约定、谅解或