2026下半年造价工程师（二级）建设工程造价案例法规

2026下半年造价工程师（二级）建设工程造价案例法规

（考试时间：90分钟满分100分）班级______姓名______第I卷（选择题共40分）（总共8题，每题5分，每题的选项中只有一个最符合题意）w1.以下关于工程造价咨询企业资质管理的说法，正确的是（）A.甲级工程造价咨询企业技术负责人应从事工程造价专业工作10年以上B.乙级工程造价咨询企业可以从事各类建设项目的工程造价咨询业务C.工程造价咨询企业资质有效期为3年D.工程造价咨询企业资质证书遗失后，可在公众媒体上声明作废，申请补发w2.某建设项目的建筑安装工程费为1000万元，设备及工器具购置费为600万元，工程建设其他费用为300万元，基本预备费费率为10%，则该项目的基本预备费为（）万元。A.100B.130C.160D.190w3.根据《招标投标法》，下列关于招标代理机构的说法，正确的是（）A.招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织B.招标代理机构可以隶属于行政机关C.招标代理机构可以与招标人有隶属关系D.招标代理机构可以接受同一招标项目的投标代理和投标咨询业务w4.下列关于工程造价计价方法的说法，正确的是（）A.工程计价的基本原理在于项目的分解与组合B.工程计价的基本方法有工料单价法和综合单价法C.工料单价法是以分部分项工程费为基础计算工程造价的方法D.综合单价法是以全费用单价为基础计算工程造价的方法w5.某工程合同总价为2000万元，合同工期为20个月，现业主指令增加附加工程100万元，则承包商可提出的工期索赔为（）个月。A.0.5B.1C.1.5D.2w6.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.建设单位和施工企业已签署工程结算文件D.有施工单位签署的工程保修书w7.下列关于工程造价信息的说法，正确的是（）A.工程造价信息应包括价格信息、工程造价指数和已完工程信息B.工程造价信息是一成不变的C.工程造价信息是工程计价的唯一依据D.工程造价信息的发布主体只能是政府部门w8.某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（）万元。A.200B.500C.520D.600第II卷（非选择题共60分）w9.（10分）简述工程造价咨询企业的业务范围。w10.（10分）某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价800元/台班，折旧费为100元/台班，人工日工资单价为40元/工日，窝工工费10元/工日。合同履行中，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日；因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5000元，则施工单位可向业主提出直接费补偿额为多少元？w11.（15分）阅读以下材料，回答问题。材料：某工程，建设单位通过公开招标与甲施工单位签订了施工总承包合同，依据合同，甲施工单位通过招标将钢结构工程分包给乙施工单位。施工过程中发生了下列事件：事件1：甲施工单位项目经理安排技术员兼施工现场安全员，并安排其负责编制深基坑支护与降水工程专项施工方案，项目经理对该施工方案进行安全验算后，即组织现场施工，并将施工方案及验算结果报送项目监理机构。事件2：乙施工单位采购的特殊规格钢板，因供应商未能提供出厂合格证明，乙施工单位按规定要求进行了检验，检验合格后向项目监理机构报验。为不影响工程进度，总监理工程师要求甲施工单位在监理人员的见证下取样复检，复检结果合格后，同意该批钢板进场使用。事件3：为满足钢结构吊装施工的需要，甲施工单位向设备租赁公司租用了一台大型塔式起重机，委托一家有相应资质的安装单位进行塔式起重机安装。安装完成后，由甲、乙施工单位对该塔式起重机共同进行验收，验收合格后投入使用，并到有关部门办理了登记。事件4：钢结构工程施工中，专业监理工程师在现场发现乙施工单位使用的高强螺栓未经报验，存在严重的质量隐患，即向乙施工单位签发了《工程暂停令》，并报告了总监理工程师。甲施工单位得知后也要求乙施工单位立刻停工整改。乙施工单位为赶工期，边施工边报验，项目监理机构及时报告了有关主管部门。报告发出的当天，发生了因高强螺栓不符合质量标准导致的钢梁高空坠落事故，造成一人重伤，直接经济损失4.6万元。问题：（1）指出事件1中甲施工单位项目经理做法的不妥之处，写出正确做法。（2）事件2中，总监理工程师的做法是否妥当？说明理由。（3）指出事件3中塔式起重机验收中的不妥之处。（4）指出事件4中专业监理工程师做法的不妥之处，说明理由。（5）事件4中的质量事故，甲施工单位和乙施工单位各承担什么责任？说明理由。监理单位是否有责任？说明理由。w12.（15分）阅读以下材料，回答问题。材料：某工程项目，业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同，包括A、B、C、D、E、F、G、H八项工作，合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同，包括设备安装与调试工作，合同工期180天。通过相互的协调，编制了如图所示的网络进度计划：该工程施工过程中发生了以下事件：事件1：基础工程施工时，业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时，使A工作延误7天。事件2：B工作施工后进行检查验收时，发现一预埋件埋置位置有误，经核查，是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理，损失5万元，且使B工作延误15天。事件3：甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天，窝工损失2万元。事件4：乙安装公司设备安装时，因接线错误造成设备损坏，使乙安装公司安装调试工作延误5天，损失12万元。发生以上事件后，施工单位均及时向业主提出了索赔要求。问题：（1）施工单位对以上各事件提出索赔要求，分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。（2）如果合同中约定，由于业主原因造成延期开工或工期延期，每延期一天补偿施工单位6000元，由于施工单位原因造成延期开工或工期延误，每延误一天罚款6000元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少？w13.（20分）简述建设工程合同的类型及特点。答案：w1.Dw2.Dw3.Aw4.Aw5.Bw6.Cw7.Aw8.Cw9.工程造价咨询企业的业务范围包括：（1）建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核；（2）建设项目概预算的编制与审核，并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制；（3）建设项目合同价款的确定（包括招标工程工程量清单和标底、投标报价的编制和审核）；合同价款的签订与调整（包括工程变更、工程洽商和索赔费用的计算）及工程款支付，工程结算及竣工结（决）算报告的编制与审核等；（4）工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询；（5）提供工程造价信息服务等。w10.（1）场外停电造成的直接费补偿额：窝工费：20×10=200元机械折旧费：2×100=200元（2）业主指令增加新工作造成的直接费补偿额：机械费：5×800=4000元人工费：20×40=800元材料费：5000元直接费补偿额合计：200+200+4000+800+5000=10200元w11.（1）不妥之处：①安排技术员兼施工现场安全员；②项目经理对该施工方案进行安全验算后即组织现场施工；③将施工方案及验算结果报送项目监理机构。正确做法：①应配备专职安全生产管理人员；②施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施；③施工单位技术负责人、总监理工程师签字后报建设单位备案。（2）妥当。理由：未经报验的材料，监理工程师有权要求复验，合格后可使用。（3）不妥之处：由甲、乙施工单位对该塔式起重机共同进行验收。正确做法：应由建设单位、施工单位、监理单位、设备供应单位共同进行验收。（4）不妥之处：向乙施工单位签发《工程暂停令》。理由：应向甲施工单位签发《工程暂停令》。（5）甲施工单位承担连带责任。理由：甲施工单位是总承包单位。乙施工单位承担主要责任。理由：乙施工单位是分包单位，高强螺栓未经报验。监理单位有责任。理由：监理单位没有尽到对材料的检验职责。w12.（1）业主应给予甲建筑公司工期补偿：7+15=22天，费用补偿：5+0.6×22=18.2万元；业主应给予乙安装公司工期补偿：5天，费用补偿：12+0.6×5=15万元。（2）甲建筑公司应得工期补偿22天，费用补偿18.2万元；乙安装公司应得工期补偿5天，费用补偿15万元。w13.建设工程合同类型主要有：（1）勘