2025年建筑工程师《工程监理》备考题库及答案解析

2025年建筑工程师《工程监理》备考题库及答案解析一、建设工程监理基本理论与相关法规1.【单选】根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013，总监理工程师应在工程开工令签署前组织完成的工作是（）。A.编制监理规划B.审批施工组织设计C.签发第一次工地会议纪要D.检查施工单位现场质量管理制度答案：A解析：规范5.1.3条明确，总监理工程师应在开工令签署前组织编制监理规划，作为开展监理工作的纲领性文件。B项为专业监理工程师职责；C项应在第一次工地会议后由监理机构起草但非开工前置条件；D项属于日常检查内容。2.【单选】下列关于监理实施细则的说法，正确的是（）。A.所有分部分项工程必须单独编制实施细则B.由专业监理工程师审批后报总监理工程师备案C.应依据监理规划、工程建设标准、工程设计文件编制D.可在施工开始后30日内补充完成答案：C解析：GB/T50319—2013第5.2.4条规定，实施细则应依据监理规划、标准、设计文件编制。A项错误，仅对专业性较强、危险性较大的分部分项工程强制要求；B项错误，应由总监理工程师审批；D项错误，应在相应工程施工前完成。3.【多选】根据《建设工程质量管理条例》，监理单位与被监理工程的（）存在隶属关系或其他利害关系时，不得承担该项监理业务。A.施工单位B.材料供应商C.设备供应商D.设计单位E.政府质量监督机构答案：ABC解析：条例第三十八条明确禁止监理单位与施工、材料、设备供应单位存在利害关系。设计单位不在禁止之列；政府质量监督机构属于行政监督主体，不属于民事合同关系。4.【单选】某项目监理机构在巡视中发现施工单位未按专项施工方案搭设高大模板支撑，监理应立即采取的第一步措施是（）。A.向建设单位书面报告B.签发《监理通知单》要求整改C.签发《工程暂停令》D.向主管部门报告答案：B解析：依据《建设工程安全生产管理条例》第十四条及监理规范，发现安全事故隐患应先签发《监理通知单》要求整改；若情况严重或拒不整改，再考虑暂停施工或报告主管部门。5.【案例分析】背景：某市政道路工程，监理合同约定监理服务酬金为施工合同价的1.2%，最终结算价较中标价增加20%，监理单位要求按最终结算价计取监理费，建设单位以“监理未额外增加工作量”为由拒绝。问题：（1）监理单位的主张是否成立？（2）若合同未约定调价条款，监理单位应如何维权？答案与解析：（1）不成立。根据《国家发展改革委、建设部关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》（发改价格〔2007〕670号）第五条，监理收费基准额以“施工合同价”为计费额，除因建设单位原因造成工程规模、标准重大变更且监理工作量显著增加外，结算价变化不调整监理费。本题中未提及工程范围变更，仅因工程量波动导致结算价增加，不属于调价情形。（2）监理单位可依据《合同法》第六十一条“合同生效后，当事人就价款没有约定或约定不明的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或交易习惯确定”。若仍无法确定，可提请仲裁或诉讼，但需举证证明工作量显著增加，否则难以获得支持。二、建设工程合同管理6.【单选】根据《标准监理招标文件》（2017年版），监理服务期限自（）起算。A.合同签订之日B.监理人收到第一次监理酬金之日C.委托人发出监理进场通知中载明的开始日期D.工程实际开工之日答案：C解析：通用合同条款1.1.3.2条规定，监理服务期限自委托人发出的开始监理通知中载明的日期起算，确保与施工准备期衔接。7.【多选】下列属于监理人违约的情形有（）。A.未按合同约定派驻足够监理人员B.监理文件存在重大错误造成质量事故C.未参加竣工验收D.未审查施工组织设计E.因不可抗力导致监理服务中断答案：ABC解析：D项属于未履行合同义务，但需看是否造成后果才构成违约；E项不可抗力可免责。A、B、C均直接违反合同主要义务并造成后果。8.【案例分析】背景：某项目监理合同专用条款约定“监理人应每月25日前向委托人提交《监理月报》，逾期超过7日，委托人有权按每日2000元扣减监理酬金”。2024年10月，监理人因内部流程问题于11月5日才提交10月《监理月报》，委托人拟扣减2.2万元。监理人主张该条款为违约金条款，数额过高，请求调减。问题：该条款性质如何？委托人能否全额扣减？答案与解析：该条款属于“酬金扣减”条款，本质为双方约定的违约损失赔偿计算方式，参照《民法典》第五百八十五条，若监理人主张违约金过高，可请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。法院通常以实际损失为基础，兼顾合同履行情况、当事人过错程度等因素。本案中，逾期10天，委托人需举证证明因迟收月报导致管理决策延误、增加成本等实际损失，若无法举证，法院可能酌情调减至每日500—1000元范围，故全额扣减2.2万元难以获得司法支持。三、建设工程目标控制9.【单选】某钢筋混凝土框架结构，施工期间因钢筋价格上涨，承包人提出调整价差，监理机构审核时应优先依据（）。A.当地造价管理机构发布的材料信息价B.施工单位采购发票C.建设单位与施工单位协商价D.项目所在地省级交通主管部门发布的材料价格答案：A解析：根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013第9.7.2条，材料价格调整应以工程所在地造价管理机构发布的材料信息价为基准，确保客观公正。10.【多选】下列属于监理工程师进行施工质量预控手段的有（）。A.设置质量控制点B.审核施工组织设计C.组织竣工预验收D.编制监理实施细则E.见证取样送检答案：ABD解析：C项为事后纠偏；E项为过程控制；预控强调“事前”，A、B、D均属于施工前采取的技术与管理措施。11.【案例分析】背景：某高层住宅项目，外墙保温采用EPS板薄抹灰系统，合同约定导热系数≤0.039W/(m·K)。监理工程师在见证取样送检中发现，某批次EPS板导热系数为0.041W/(m·K)，施工单位以“仅超标0.002，对节能效果影响极小”为由申请让步接收，并承诺由设计单位复核验算。建设单位倾向同意。问题：监理机构应如何处理？答案与解析：依据《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411—2019第4.2.3条，保温材料导热系数为主控项目，必须满足设计要求，不得让步接收。监理应：①立即签发《监理通知单》，要求该批次EPS板退场；②重新见证取样复验新进场材料；③若施工单位拒不执行，可报告质量监督机构并建议建设单位暂停支付该部分工程款；④将处理情况写入《监理月报》。即使设计复核验算通过，亦违反强制性标准，监理应拒绝签认。四、建设工程监理案例分析12.【案例分析】背景：某跨江大桥项目，主桥为（85+150+85）m预应力混凝土连续刚构，采用挂篮悬臂浇筑。2025年3月，5墩1块混凝土浇筑后，监理在巡视中发现：①挂篮后锚精轧螺纹钢吊杆螺母未完全拧紧，外露丝扣不足3丝；②混凝土强度达到C50设计强度等级，但弹性模量试验结果仅达设计值的90%；③施工单位已准备前移挂篮。问题：（1）监理应签发何种指令？（2）针对弹性模量不足，监理应提出哪些技术处理措施？（3）若施工单位拒不执行指令，监理如何履行报告义务？答案与解析：（1）依据《公路桥涵施工技术规范》JTG/T3650—2020第16.5.4条，挂篮后锚吊杆螺母外露丝扣不得小于5丝，且应双螺母防松；弹性模量不足将导致结构变形过大、预应力损失增加，存在重大安全隐患。监理应立即签发《工程暂停令》，禁止挂篮前移，并要求施工单位对后锚系统进行重新紧固、对弹性模量不足原因进行分析。（2）技术处理措施：①委托第三方检测机构对同条件养护试件进行复验，确认弹性模量是否离散；②若复验仍不足，应组织设计、施工、监理三方会议，评估弹性模量不足对结构长期变形、预应力损失的影响；③必要时采用延长养护龄期、张拉时适当提高超张拉系数、调整合龙段配重等补偿措施；④对已完成节段进行变形观测，建立实际与理论变形对比数据库，指导后续节段施工预拱度调整。（3）若施工单位拒不执行暂停令，监理应在24小时内书面报告建设单位，同时按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》第四十条规定，向属地交通运输主管部门质量安全监督机构报告，并抄送项目法人。报告应附现场影像、检测数据、监理指令等证据链，确保可追溯。13.【案例分析】背景：某地下综合管廊工程，采用明挖法施工，基坑深度8.5m，采用SMW工法桩+一道钢筋混凝土支撑。2025年7月，暴雨导致基坑西侧市政管线漏水，局部土体流失，围护桩向坑内偏移最大达45mm，支撑体系出现裂缝。施工单位启动应急预案，对坑外注浆堵漏，坑内回填砂袋反压。监理机构现场核实后，认为险情已初步控制。问题：（1）监理应组织哪些单位进行险情原因分析？（2）对围护桩偏移及支撑裂缝，监理应提出哪些后续处理程序？（3）若事故造成邻近道路塌陷，监理如何规避自身责任？答案与解析：（1）依据《生产安全事故报告和调查处理条例》及《建设工程安全生产管理条例》，监理应组织建设单位、施工单位、设计单位、基坑监测单位、市政管线产权单位召开专题会议，必要时邀请岩土专家，形成原因分析报告。（2）后续处理程序：①立即委托具有相应资质的第三方检测机构对围护桩结构完整性进行超声波透射法检测，判定桩身缺陷范围；②对支撑裂缝进行超声探伤，评定裂缝等级；③由设计单位根据检测结果复核支护结构承载力，提出加固方案，如增设临时支撑、围护桩后注浆加固；④监理审查加固方案，组织专家论证，通过后签发《监理通知单》要求施工单位按方案实施；⑤加固完成后，由监理组织验收，验收合格方可继续开挖。（3）监理规避风险：①留存暴雨气象证明、巡查记录、影像资料，证明险情由不可抗力与第三方管线漏水共同导致；②出示监理工作痕迹：事前审批的基坑监测方案、每日监测数据复核记录、暴雨前发出的风险预警《监理通知单》；③事故后及时签发《工程暂停令》并报告，履行法定职责；④建议建设单位购买工程一切险及第三者责任险，转移剩余风险。14.【案例分析】背景：某装配式住宅项目，预制剪力墙采用灌浆套筒连接。监理在首批构件安装旁站时发现，灌浆料30min流动度实测值为260mm，低于产品说明书要求的≥300mm；施工单位已准备继续灌浆。问题：（1）监理应如何处理？（2）若已灌浆完成但尚未终凝，监理应提出哪些补救措施？答案与解析：（1）依据《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231—2016第9.3.7条，灌浆料流动度为现场检验主控项目，不合格不得使用。监理应立即口头制止，随后签发《监理通知单》，要求施工单位暂停灌浆作业，退场该批次灌浆料，重新报验合格材料。（2）若已灌浆但尚未终凝，应：①立即采用真空泵吸出套筒内不合格灌浆料；②采用高压水枪冲洗套筒内壁，确保清洁；③重新注浆前，采用钢筋探测仪检查套筒内钢筋插入深度，确保无移位；④使用检验合格的灌浆料重新注浆，监理全程旁站；⑤对补救后的套筒进行全数X射线抽检，确保灌浆饱满度≥80%；⑥形成专项补救记录，由建设、监理、施工、构件厂四方签字确认，存档备查。15.【案例分析】背景：某EPC总承包项目，合同约定“发包人原因导致关键线路延误，承包人可索赔工期及费用；非关键线路延误，仅索赔费用”。实施过程中，因发包人延迟提供场地，A工作延误5天，A工作总时差3天；B工作（关键工作）延误2天。承包人提出工期索赔7天、费用索赔20万元。监理工程师应如何审核？答案与解析：依据《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版）通用条款第11.3条及网络计划技术原理，工期索赔应仅限于关键线路延误。A工作虽延误5天，但总时差3天，对总工期影响仅2天；B工作为关键工作，延误2天直接导致总工期延长2天。故核定工期索赔=2+2=4天。费用索赔部分，A工作延误5天、B工作延误2天均系发包人原因，可全额审核费用20万元，但需对承包人提交的人员窝工、机械闲置、周转材料延长租赁等票据进行真实性、合理性审查，剔除不合理部分后确认最终金额。16.【案例分析】背景：某项目采用工程量清单计价，合同约定“当工程量偏差超过±15%时，综合单价按预算价×0.95或1.05调整”。混凝土灌注桩清单工程量为1000m³，实际完成1250m³，承包人要求调整综合单价。预算价为1800元/m³，投标报价为1500元/m³。问题：调整后的综合单价应为多少？答案与解析：工程量偏差=（12501000）/1000=25%＞15%，且为增量。根据GB50500—2013第9.3.2条，增量超过15%部分单价应调低。合同约定“预算价×1.05”为上限，但投标报价1500元/m³低于预算价1800元，体现承包人竞争让利，若直接按预算价×1.05=1890元/m³计价，对发包人不公。司法实践采用“比例分配法”：15%以内仍执行原投标单价1500元/m³；超出15%部分即100m³，按预算价×1.05×（投标报价/预算价）=1800×1.05×(1500/1800)=1575元/m³。故调整后综合单价：1150m³×1500元/m³+100m³×1575元/m³，合计189万元。17.【案例分析】背景：某项目监理机构在竣工预验收时发现，屋面防水卷材搭接宽度普遍为80mm，设计图纸要求长边搭接≥100mm；雨后局部出现渗漏。施工单位提出采用“搭接部位补焊一条100mm宽卷材”的整改方案。问题：监理应如何审查该方案？答案与解析：依据《屋面工程质量验收规范》GB50207—2012第6.2.3条，卷材搭接宽度为强制性要求，不得采用补焊方式处理。监理应：①拒绝该方案，要求施工单位返工，拆除搭接宽度不足部位，重新铺贴；②对返工区域扩大检查范围，每处抽检1m²进行蓄水试验，蓄水时间≥24h；③对渗漏点进行红外热像仪检测，绘制渗漏分布图，确保整改范围全覆盖；④返工完成后，由监理组织建设、施工、设计单位进行二次验收，合格后方可进入竣工验收程序；⑤费用与工期责任由施工单位承担，监理应签发《监理通知单》明确上述要求并跟踪闭环。18.【案例分析】背景：某项目招标时，监理大纲评分采用“暗标”形式，要求不得出现投标人名称、标志。某监理单位在监理大纲页眉处意外出现企业LOGO水印，被评标委员会认定为“明示身份”，该项得分为0。该单位认为LOGO为浅灰色、字体极小，不影响公正，提起投诉。问题：评标委员会处理是否恰当？答案与解析：依据《招标投标法实施条例》第五十二条，投标文件未响应招标文件实质性要求，评