2025年法律硕士考前冲刺试卷附答案详解【模拟题】

2025年法律硕士考前冲刺试卷附答案详解【模拟题】专业基础课（刑法学、民法学）一、单项选择题（每题1分，共20分）1.我国刑法规定，醉酒的人犯罪（）A.可以负刑事责任B.应当负刑事责任C.不负刑事责任D.减轻刑事责任答案：B详解：根据我国《刑法》第18条第4款规定，醉酒的人犯罪，应当负刑事责任。这是因为醉酒的人在醉酒状态下虽然辨认和控制自己行为的能力可能有所减弱，但这种减弱是行为人自己故意或过失造成的，行为人在醉酒前应当预见到自己醉酒后可能实施危害社会的行为。所以，醉酒的人犯罪应当承担刑事责任，故本题选B。2.甲欲杀乙，向乙开枪射击，子弹从乙的衣袖穿过，恰巧击中了与乙同行的丙，致丙重伤。丙在医疗过程中，由于伤口感染而死亡。甲的行为构成（）A.故意杀人罪（未遂）B.故意伤害罪C.过失致人死亡罪D.故意杀人罪（未遂）与过失致人死亡罪答案：A详解：甲主观上具有杀害乙的故意，并且实施了开枪射击的行为，只是由于意志以外的原因（子弹未击中乙）未能得逞，构成故意杀人罪未遂。对于丙的死亡，甲对丙的死亡结果是一种间接故意，甲开枪的行为具有危害公共安全和他人生命的可能性，其应当预见这种行为可能会导致其他无辜人员伤亡，所以甲对丙的死亡应纳入其故意杀人的范畴。因此，甲的行为构成故意杀人罪（未遂），本题选A。3.下列情形中，属于自首的是（）A.甲杀人后，其父主动报案并将甲送到派出所，甲如实交代了杀人事实B.甲在与乙共同贪污之后，主动到检察机关交代自己的贪污事实，但未提及乙C.甲在和乙共同盗窃之后，主动向公安机关反映乙曾经诈骗数千元，经查证属实D.甲给监察局打电话，承认自己收受他人1万元贿赂，并交代了事情经过，然后出走不知所踪答案：A详解：根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第1条规定，并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。甲杀人后，其父主动报案并将甲送到派出所，甲如实交代了杀人事实，符合自首的条件，故A项正确。B项中，甲虽然主动到检察机关交代自己的贪污事实，但未提及乙，没有如实供述自己与他人共同犯罪的事实，不属于自首。C项中，甲向公安机关反映乙曾经诈骗数千元，经查证属实，这属于立功表现，而非自首。D项中，甲虽然打电话承认自己收受他人1万元贿赂并交代了事情经过，但之后出走不知所踪，没有将自己置于司法机关的控制之下，不构成自首。4.下列选项中，属于民事法律事实中事件的是（）A.赠与B.地震C.抛弃物D.买卖答案：B详解：民事法律事实分为事件和行为。事件是指与当事人意志无关的，能够引起民事法律关系发生、变更和消灭的客观现象。地震是自然现象，与当事人的意志无关，且能引起一系列民事法律关系的变化，如房屋倒塌导致所有权消灭等，属于事件，故B项正确。赠与、抛弃物、买卖都属于民事法律行为，是当事人有意识的活动，故A、C、D项错误。5.下列权利中，属于用益物权的是（）A.抵押权B.质权C.地役权D.留置权答案：C详解：用益物权是指对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。地役权是指地役权人按照合同约定，利用他人的不动产，以提高自己的不动产的效益的权利，属于用益物权，故C项正确。抵押权、质权、留置权都属于担保物权，担保物权是为确保债权的实现而设定的，以直接取得或者支配特定财产的交换价值为内容的权利，故A、B、D项错误。6.甲将自己的汽车卖给乙，双方签订了汽车买卖合同，但未办理过户登记手续。后甲又将该汽车卖给不知情的丙，并办理了过户登记手续。下列说法正确的是（）A.汽车的所有权归乙B.汽车的所有权归丙C.乙有权要求丙返还汽车D.甲与乙之间的买卖合同无效答案：B详解：根据《民法典》规定，动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但是法律另有规定的除外。船舶、航空器和机动车等的物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人。甲将汽车卖给乙，虽然签订了买卖合同，但未办理过户登记手续，乙取得了汽车的占有，但不能对抗善意第三人。甲又将该汽车卖给不知情的丙，并办理了过户登记手续，丙善意取得了汽车的所有权。所以，汽车的所有权归丙，乙无权要求丙返还汽车，甲与乙之间的买卖合同是有效的，故B项正确，A、C、D项错误。7.下列选项中，属于可撤销婚姻的是（）A.重婚B.有禁止结婚的亲属关系C.未到法定婚龄D.因胁迫结婚的答案：D详解：根据《民法典》第1052条规定，因胁迫结婚的，受胁迫的一方可以向人民法院请求撤销婚姻。请求撤销婚姻的，应当自胁迫行为终止之日起一年内提出。被非法限制人身自由的当事人请求撤销婚姻的，应当自恢复人身自由之日起一年内提出。重婚、有禁止结婚的亲属关系、未到法定婚龄属于无效婚姻的情形，故A、B、C项错误，D项正确。8.甲公司与乙公司签订了一份货物买卖合同，约定由甲公司向乙公司提供一批货物，乙公司在收到货物后10日内支付货款。甲公司按照合同约定交付了货物，但乙公司在收到货物后一直未支付货款。甲公司向乙公司催要货款无果，遂向法院提起诉讼。在诉讼过程中，乙公司提出甲公司交付的货物存在质量问题，要求减少货款。乙公司的这一主张属于（）A.反诉B.反驳C.抗辩权D.形成权答案：A详解：反诉是指在已经开始的诉讼程序中，本诉的被告通过法院向本诉的原告提出的一种独立的反请求。在本题中，甲公司起诉乙公司支付货款，乙公司提出甲公司交付的货物存在质量问题，要求减少货款，这是乙公司针对甲公司的诉讼请求提出的独立的反请求，属于反诉，故A项正确。反驳是指一方当事人提出事实和理由来反对另一方当事人的主张。抗辩权是指对抗他人行使权利的权利。形成权是指权利人依自己的行为，使自己与他人之间的法律关系发生变动的权利。B、C、D项均不符合题意。9.甲在乙商场购买了一台丙公司生产的电视机，使用过程中电视机发生爆炸，致使甲受伤。经鉴定，该电视机存在质量缺陷。下列说法正确的是（）A.甲只能向乙商场要求赔偿B.甲只能向丙公司要求赔偿C.甲可以向乙商场要求赔偿，也可以向丙公司要求赔偿D.乙商场和丙公司承担按份责任答案：C详解：根据《民法典》第1203条规定，因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿。产品缺陷由生产者造成的，销售者赔偿后，有权向生产者追偿。因销售者的过错使产品存在缺陷的，生产者赔偿后，有权向销售者追偿。在本题中，甲因电视机爆炸受伤，该电视机存在质量缺陷，甲可以向乙商场要求赔偿，也可以向丙公司要求赔偿，乙商场和丙公司承担连带责任，故C项正确，A、B、D项错误。10.甲、乙、丙三人共同出资设立了一家有限责任公司，甲以货币出资20万元，乙以实物出资10万元，丙以专利技术出资10万元。公司成立后，发现丙的专利技术实际价值只有5万元。下列说法正确的是（）A.丙应当补足其差额5万元，甲、乙不承担责任B.丙应当补足其差额5万元，甲、乙承担连带责任C.丙应当补足其差额5万元，甲、乙承担按份责任D.丙不需要补足其差额，甲、乙也不承担责任答案：B详解：根据《公司法》第30条规定，有限责任公司成立后，发现作为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的，应当由交付该出资的股东补足其差额；公司设立时的其他股东承担连带责任。在本题中，丙以专利技术出资10万元，但实际价值只有5万元，丙应当补足其差额5万元，甲、乙作为公司设立时的其他股东，承担连带责任，故B项正确，A、C、D项错误。二、多项选择题（每题2分，共20分）1.下列关于犯罪中止的说法中，正确的有（）A.犯罪中止可以发生在预备犯罪过程中B.犯罪中止只能发生在着手实行犯罪以后C.犯罪中止必须是有效地防止了犯罪结果的发生D.犯罪中止只能发生在犯罪行为实行终了之前答案：AC详解：犯罪中止是指在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的形态。犯罪过程包括犯罪预备阶段和实行阶段，所以犯罪中止可以发生在预备犯罪过程中，也可以发生在着手实行犯罪以后，故A项正确，B项错误。犯罪中止的成立要求行为人自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生，如果犯罪行为已经实行终了，但行为人采取积极措施有效地防止了犯罪结果的发生，也成立犯罪中止，故C项正确，D项错误。2.下列行为中，构成盗窃罪的有（）A.盗窃信用卡并使用B.盗窃增值税专用发票C.盗窃可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票D.一年内多次盗窃答案：ABCD详解：根据《刑法》第196条第3款规定，盗窃信用卡并使用的，依照本法第264条的规定定罪处罚，即以盗窃罪论处，故A项正确。根据《刑法》第210条规定，盗窃增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，依照本法第264条的规定定罪处罚，故B、C项正确。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第3条规定，二年内盗窃三次以上的，应当认定为“多次盗窃”。一年内多次盗窃也属于多次盗窃的范畴，构成盗窃罪，故D项正确。3.下列选项中，属于民法基本原则的有（）A.平等原则B.自愿原则C.公平原则D.诚实信用原则答案：ABCD详解：民法的基本原则包括平等原则、自愿原则、公平原则、诚实信用原则、公序良俗原则和绿色原则。平等原则是指民事主体在民事活动中的法律地位一律平等。自愿原则是指民事主体按照自己的意思设立、变更、终止民事法律关系。公平原则是指民事主体合理地确定各方的权利和义务。诚实信用原则是指民事主体在从事民事活动时，应讲诚实、守信用，以善意的方式行使权利和履行义务。故A、B、C、D项均正确。4.下列权利中，属于人身权的有（）A.生命权B.健康权C.肖像权D.荣誉权答案：ABCD详解：人身权是指民事主体依法享有的与其人身不可分离而又无直接财产内容的民事权利。人身权包括人格权和身份权。生命权、健康权、肖像权属于人格权，荣誉权属于身份权，它们都属于人身权的范畴，故A、B、C、D项均正确。5.下列选项中，属于法定抵销的条件有（）A.双方互负债务B.双方债务的标的物种类、品质相同C.双方债务均已届清偿期D.双方债务均不属于按照法律规定或者按照合同性质不得抵销的债务答案：ABCD详解：根据《民法典》第568条规定，当事人互负债务，该债务的标的物种类、品质相同的，任何一方可以将自己的债务与对方的到期债务抵销；但是，根据债务性质、按照当事人约定或者依照法律规定不得抵销的除外。当事人主张抵销的，应当通知对方。通知自到达对方时生效。抵销不得附条件或者附期限。所以，法定抵销的条件包括双方互负债务、双方债务的标的物种类、品质相同、双方债务均已届清偿期、双方债务均不属于按照法律规定或者按照合同性质不得抵销的债务，故A、B、C、D项均正确。6.下列选项中，属于遗嘱继承的特征有（）A.遗嘱继承直接体现被继承人的意志B.遗嘱继承优先于法定继承C.遗嘱继承的继承人可以是法定继承人以外的人D.遗嘱继承不受法定继承顺序的限制答案：ABD详解：遗嘱继承是指按照被继承人所立的合法有效的遗嘱而承受其遗产的继承方式。遗嘱继承直接体现被继承人的意志，因为遗嘱是被继承人按照自己的意愿对自己的财产进行处分的法律行为，故A项正确。在继承开始后，有遗嘱的，按照遗嘱继承办理，没有遗嘱或者遗嘱无效的，才按照法定继承办理，所以遗嘱继承优先于法定继承，故B项正确。遗嘱继承的继承人必须是法定继承人范围内的人，而不是法定继承人以外的人，故C项错误。遗嘱继承不受法定继承顺序的限制，被继承人可以在遗嘱中指定法定继承人中的一人或数人继承其遗产，故D项正确。7.下列选项中，属于侵权责任的承担方式有（）A.停止侵害B.排除妨碍C.消除危险D.赔偿损失答案：ABCD详解：根据《民法典》第179条规定，承担民事责任的方式主要有：（一）停止侵害；（二）排除妨碍；（三）消除危险；（四）返还财产；（五）恢复原状；（六）修理、重作、更换；（七）继续履行；（八）赔偿损失；（九）支付违约金；（十）消除影响、恢复名誉；（十一）赔礼道歉。法律规定惩罚性赔偿的，依照其规定。本条规定的承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。侵权责任属于民事责任的一种，所以停止侵害、排除妨碍、消除危险、赔偿损失都属于侵权责任的承担方式，故A、B、C、D项均正确。8.下列选项中，属于公司设立的条件有（）A.股东或者发起人符合法定人数B.有符合公司章程规定的全体股东认缴的出资额C.股东共同制定公司章程D.有公司名称，建立符合公司要求的组织机构答案：ABCD详解：根据《公司法》第23条规定，设立有限责任公司，应当具备下列条件：（一）股东符合法定人数；（二）有符合公司章程规定的全体股东认缴的出资额；（三）股东共同制定公司章程；（四）有公司名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构；（五）有公司住所。对于股份有限公司的设立，也有类似的条件要求。所以，股东或者发起人符合法定人数、有符合公司章程规定的全体股东认缴的出资额、股东共同制定公司章程、有公司名称，建立符合公司要求的组织机构都属于公司设立的条件，故A、B、C、D项均正确。9.下列选项中，属于合伙企业的特征有（）A.由两个以上的合伙人组成B.以合伙协议为基础C.合伙人共同出资、共同经营、共享收益、共担风险D.普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任答案：ABCD详解：合伙企业是指自然人、法人和其他组织依照《合伙企业法》在中国境内设立的普通合伙企业和有限合伙企业。合伙企业具有以下特征：由两个以上的合伙人组成，故A项正确；以合伙协议为基础，合伙协议是合伙人之间关于设立合伙企业和确定相互权利义务关系的协议，故B项正确；合伙人共同出资、共同经营、共享收益、共担风险，故C项正确；普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任，故D项正确。10.下列选项中，属于知识产权的有（）A.著作权B.专利权C.商标权D.商业秘密权答案：ABCD详解：知识产权是指人们对其智力劳动成果所享有的法定权利。知识产权包括著作权、专利权、商标权、商业秘密权等。著作权是指作者对其创作的文学、艺术和科学作品依法享有的权利。专利权是指发明创造人或其权利受让人对特定的发明创造在一定期限内依法享有的独占实施权。商标权是指商标所有人对其商标所享有的独占的、排他的权利。商业秘密权是指商业秘密的权利人对其商业秘密所享有的权利。故A、B、C、D项均正确。三、简答题（每题10分，共20分）1.简述一般累犯的构成条件。答案：一般累犯，是指因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚并在刑罚执行完毕或者赦免以后，在5年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之故意犯罪的犯罪分子。其构成条件如下：（1）主体条件：一般累犯的主体必须是年满18周岁的人。《刑法》第65条第1款规定，过失犯罪和不满18周岁的人犯罪的，不构成累犯。这体现了我国刑法对未成年人的特殊保护。（2）主观条件：前后两罪都必须是故意犯罪。如果前后两罪或者其中一罪是过失犯罪，都不构成累犯。因为累犯制度的设立目的在于惩罚那些主观恶性较大、多次故意犯罪的犯罪分子。（3）刑度条件：前后两罪都应当判处有期徒刑以上刑罚。如果前罪被判处的刑罚和后罪应当判处的刑罚均低于有期徒刑，或者其中之一低于有期徒刑，都不构成累犯。这里的“有期徒刑以上刑罚”包括有期徒刑、无期徒刑和死刑缓期执行。（4）时间条件：后罪发生在前罪的刑罚执行完毕或者赦免以后5年之内。刑罚执行完毕是指主刑执行完毕，不包括附加刑在内。赦免是指特赦。如果后罪发生在前罪的刑罚执行期间，或者发生在前罪刑罚执行完毕或赦免5年以后，都不构成累犯。2.简述善意取得的构成要件。答案：善意取得，是指无权处分人将其受托占有的他人的财物转让给第三人的，如受让人在取得该财物时系出于善意，则受让人取得该物的所有权，原权利人丧失所有权。其构成要件如下：（1）出让人无处分权。出让人必须是对标的物没有处分权的人，如果出让人有处分权，则不存在善意取得的问题。例如，无权处分人将他人委托其保管的财物转让给第三人。（2）受让人受让该不动产或者动产时是善意的。善意是指受让人在受让财产时不知道或者不应当知道出让人无处分权。判断受让人是否善意，应当结合交易时的各种情况，如交易的场所、价格的合理性等因素进行综合判断。（3）以合理的价格转让。受让人取得财产必须是通过支付合理的对价。如果受让人是无偿取得财产，或者支付的价格明显低于市场价格，则不符合善意取得的条件。合理的价格应当根据市场价格、交易习惯等因素进行判断。（4）转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记，不需要登记的已经交付给受让人。对于不动产，必须办理过户登记手续；对于动产，必须完成交付。只有完成了法定的公示方式，才能发生物权变动的效力，受让人才能取得所有权。四、辨析题（每题10分，共20分）1.请对“凡教唆他人犯罪的一律以共犯论处”进行辨析。答案：这种说法是错误的。教唆他人犯罪的不一定都以共犯论处，需要具体情况具体分析。（1）在共同犯罪中，教唆犯是指故意唆使他人犯罪的犯罪分子。根据《刑法》第29条规定，教唆他人犯罪的，应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。教唆不满18周岁的人犯罪的，应当从重处罚。如果被教唆的人犯被教唆的罪，教唆犯与被教唆的人构成共同犯罪。例如，甲教唆乙去盗窃，乙实施了盗窃行为，甲和乙构成盗窃罪的共同犯罪。（2）但是，如果存在以下情形，教唆他人犯罪不构成共犯：被教唆人没有犯被教唆的罪。根据《刑法》第29条第2款规定，如果被教唆的人没有犯被教唆的罪，对于教唆犯，可以从轻或者减轻处罚。此时，教唆犯单独构成犯罪，但不构成共同犯罪。例如，甲教唆乙去杀人，乙拒绝实施杀人行为，甲构成故意杀人罪（教唆未遂），但不与乙构成共同犯罪。教唆行为不构成犯罪。有些教唆行为由于不具有法益侵害性或者情节显著轻微，不构成犯罪。例如，教唆他人实施一些轻微的违法行为，如教唆他人随地吐痰等，不构成犯罪，也就不存在共犯的问题。间接正犯的情形。当教唆者将无刑事责任能力人、不知情者或者被强制者作为工具加以利用时，教唆者构成间接正犯，而不是与被教唆者构成共犯。例如，甲教唆不满14周岁的乙去盗窃，甲构成盗窃罪的间接正犯，乙不构成犯罪，甲和乙不构成共同犯罪。综上所述，“凡教唆他人犯罪的一律以共犯论处”的说法是错误的。2.有人认为“物权的标的物无论辗转落入何人之手，物权人都有权追及物之所在而支配该物”。请对这一观点进行辨析。答案：这种观点不完全正确，它反映了物权的追及效力，但存在一定的局限性。（1）物权的追及效力是物权的重要特征之一。物权的追及效力是指物权成立后，其标的物不论辗转落入何人之手，物权人均得追及物之所在，而直接支配其物的效力。例如，甲的手机被乙偷走，乙将手机卖给了不知情的丙，甲仍然有权要求丙返还手机，这体现了物权的追及效力。物权的追及效力有助于保护物权人的合法权益，维护物权的稳定性和权威性。（2）然而，物权的追及效力并不是绝对的，存在一些限制：善意取得制度的限制。如果第三人基于善意取得制度取得了物权标的物的所有权，原物权人的追及权将受到限制。根据《民法典》的规定，无处分权人将不动产或者动产转让给受让人的，所有权人有权追回；除法律另有规定外，符合下列情形的，受让人取得该不动产或者动产的所有权：受让人受让该不动产或者动产时是善意；以合理的价格转让；转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记，不需要登记的已经交付给受让人。在善意取得的情况下，原物权人不能再追及物之所在，只能要求无权处分人赔偿损失。物权登记的公信力的限制。对于已经登记的物权，第三人基于对登记的信赖而取得物权的，原物权人的追及权也会受到限制。例如，甲将自己的房屋登记在乙的名下，乙将房屋卖给了不知情的丙并办理了过户登记手续，丙基于对登记的信赖取得了房屋所有权，甲不能再追及该房屋，只能要求乙赔偿损失。法定程序的限制。在一些情况下，物权的追及权需要通过法定程序来实现。例如，当物权标的物被国家机关依法查封、扣押、冻结时，物权人需要通过法定程序来主张自己的权利，而不能直接追及物之所在。综上所述，虽然物权具有追及效力，但这种追及效力不是绝对的，受到善意取得制度、物权登记的公信力和法定程序等因素的限制。因此，“物权的标的物无论辗转落入何人之手，物权人都有权追及物之所在而支配该物”的观点是不准确的。五、法条分析题（每题10分，共20分）1.《中华人民共和国刑法》第263条规定：“以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：（一）入户抢劫的；（二）在公共交通工具上抢劫的；（三）抢劫银行或者其他金融机构的；（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；（五）抢劫致人重伤、死亡的；（六）冒充军警人员抢劫的；（七）持枪抢劫的；（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。”请分析：（1）本条规定中的“暴力、胁迫或者其他方法”的含义。（2）本条规定中的“入户抢劫”的认定标准。（3）本条规定中的“抢劫致人重伤、死亡”的情形及处理原则。答案：（1）“暴力、胁迫或者其他方法”的含义：“暴力”是指对被害人的身体实施打击或强制，如殴打、捆绑、禁闭、伤害等，旨在使被害人不能反抗，从而夺取财物。暴力的程度可以有轻有重，但只要达到了使被害人不敢反抗或不能反抗的程度即可。“胁迫”是指以立即实施暴力相威胁，对被害人进行精神强制，使其产生恐惧心理而不敢反抗。胁迫的内容必须是当场能够实现的暴力，如以杀害、伤害等相威胁。胁迫的方式可以是语言、动作或其他方式。“其他方法”是指除暴力、胁迫以外的使被害人不知反抗、不能反抗或不敢反抗的方法。常见的有采用药物麻醉、用酒灌醉、催眠等方法，使被害人处于不知反抗或不能反抗的状态，从而劫取财物。（2）“入户抢劫”的认定标准：根据最高人民法院《关于审理抢劫案件具体应用法律若干问题的解释》第1条规定，“入户抢劫”是指为实施抢劫行为而进入他人生活的与外界相对隔离的住所，包括封闭的院落、牧民的帐篷、渔民作为家庭生活场所的渔船、为生活租用的房屋等进行抢劫的行为。认定“入户抢劫”需要注意以下几点：“户”的范围：“户”是指住所，其特征表现为供他人家庭生活和与外界相对隔离两个方面，前者为功能特征，后者为场所特征。一般情况下，集体宿舍、旅店宾馆、临时搭建工棚等不应认定为“户”，但在特定情况下，如果确实具有上述两个特征的，也可以认定为“户”。“入户”目的的非法性：进入他人住所须以实施抢劫等犯罪为目的。抢劫行为虽然发生在户内，但行为人不以实施抢劫等犯罪为目的进入他人住所，而是在户内临时起意实施抢劫的，不属于“入户抢劫”。暴力或者暴力胁迫行为必须发生在户内。如果暴力或者暴力胁迫行为发生在户外，例如在户门口对被害人实施暴力后将其拖入户内抢劫，一般不应认定为“入户抢劫”。（3）“抢劫致人重伤、死亡”的情形及处理原则：“抢劫致人重伤、死亡”是指在抢劫过程中，行为人使用暴力或者其他方法，过失或者故意导致被害人重伤、死亡的情形。具体包括以下几种情况：行为人为劫取财物而故意使用暴力，导致被害人重伤、死亡。例如，行为人用刀砍杀被害人以夺取财物，造成被害人重伤或死亡。行为人为排除被害人的反抗而使用暴力，过失导致被害人重伤、死亡。例如，行为人在抢劫过程中，为了制服被害人而将其推倒，导致被害人头部撞击硬物死亡。对于“抢劫致人重伤、死亡”的处理原则，根据本条规定，应处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。这是抢劫罪的结果加重犯，即行为人实施抢劫行为，由于发生了超出基本构成要件的加重结果，刑法对其规定了更重的法定刑。在司法实践中，对于“抢劫致人重伤、死亡”的认定，需要严格遵循主客观相统一的原则，既要考虑行为人的主观故意或过失，又要考虑行为与结果之间的因果关系。2.《中华人民共和国民法典》第509条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。”请分析：（1）本条规定中的“全面履行原则”的含义。（2）本条规定中的“诚信原则”在合同履行中的具体体现。（3）本条规定中的“避免浪费资源、污染环境和破坏生态”的意义。答案：（1）“全面履行原则”的含义：全面履行原则，又称正确履行原则或适当履行原则，是指当事人按照合同约定的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式等全面完成自己的合同义务。具体包括以下几个方面：履行主体适当：合同一般由合同当事人亲自履行，但在符合法律规定或合同约定的情况下，也可以由第三人代为履行。履行标的适当：当事人应按照合同约定的标的履行义务，不得擅自变更标的的种类、质量等。例如，买卖合同中，卖方应交付符合约定质量和规格的货物。履行期限适当：当事人应按照合同约定的时间履行义务，不得迟延履行或提前履行。如果需要提前或迟延履行，应取得对方的同意。履行地点适当：当事人应在合同约定的地点履行义务。如果履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。履行方式适当：当事人应按照合同约定的方式履行义务。例如，合同约定采用分期支付价款的方式，当事人应按照约定分期支付。（2）“诚信原则”在合同履行中的具体体现：诚信原则是民法的基本原则之一，在合同履行中具有重要的指导作用。其具体体现如下：通知义务：当事人在履行合同过程中，应及时通知对方有关履行的情况，如履行时间、地点的变更，标的物的瑕疵等。例如，卖方发现货物存在质量问题，应及时通知买方。协助义务：当事人应协助对方履行合同义务。例如，在买卖合同中，买方应协助卖方完成货物的交付和验收等工作。保密义务：当事人在履行合同过程中，对于知悉的对方的商业秘密、技术秘密等应予以保密，不得泄露给第三人。例如，在技术开发合同中，双方应对开发过程中知悉的技术秘密予以保密。减损义务：在一方违约的情况下，另一方应采取合理措施防止损失的扩大。如果没有采取合理措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。例如，卖方未按时交付货物，买方应及时采取措施寻找替代货物，以减少损失。（3）“避免浪费资源、污染环境和破坏生态”的意义：体现了绿色发展理念：这一规定将绿色发展理念融入到合同履行中，符合我国可持续发展的战略要求。在当今社会，资源短缺和环境污染问题日益严重，通过法律规定促使当事人在合同履行过程中节约资源、保护环境，有利于实现经济社会的可持续发展。促进生态文明建设：合同是市场经济活动的重要载体，涉及到社会生活的各个方面。要求当事人在合同履行中避免浪费资源、污染环境和破坏生态，能够引导市场主体在经济活动中注重生态环境保护，从而推动整个社会的生态文明建设。平衡当事人利益与社会公共利益：合同履行不仅涉及到当事人的利益，也关系到社会公共利益。这一规定在保障当事人合法权益的同时，强调了当事人对社会公共利益的责任，有助于平衡当事人利益与社会公共利益之间的关系。六、案例分析题（每题15分，共30分）1.甲（男，1985年6月5日出生）多次在某中学附近拦截学生索要财物。2003年6月20日，甲在拦截学生乙（15岁）时，乙反抗并与甲发生打斗。甲用随身携带的匕首将乙刺成重伤。乙的同学丙（15岁）见状，捡起地上的石头砸向甲，将甲砸成轻伤。甲受伤后逃跑，丙在后面追赶。甲为了摆脱丙，从路边商店抢了一辆摩托车，骑车逃跑。请分析：（1）甲的行为构成哪些犯罪？为什么？（2）丙的行为是否构成犯罪？为什么？答案：（1）甲的行为构成故意伤害罪和抢夺罪。故意伤害罪：根据《刑法》第17条规定，已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。甲在2003年6月20日时已满17周岁，达到了刑事责任年龄。甲用随身携带的匕首将乙刺成重伤，主观上具有伤害乙的故意，客观上实施了用匕首刺乙的行为，并造成了乙重伤的结果，符合故意伤害罪的构成要件，因此构成故意伤害罪。抢夺罪：甲为了摆脱丙的追赶，从路边商店抢了一辆摩托车，骑车逃跑。甲以非法占有为目的，趁人不备，公然夺取他人财物，数额较大（摩托车一般价值较大），符合抢夺罪的构成要件，因此构成抢夺罪。（2）丙的行为不构成犯罪。丙在乙被甲用匕首刺成重伤的情况下，捡起地上的石头砸向甲，将甲砸成轻伤，这属于正当防卫行为。根据《刑法》第20条规定，为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。在本案中，甲用匕首将乙刺成重伤，丙的行为是为了制止甲的不法侵害，保护乙的人身安全，且造成甲轻伤的结果并未明显超过必要限度，不属于防卫过当，因此丙的行为不构成犯罪。2.甲公司与乙公司签订了一份建设工程施工合同，约定由甲公司为乙公司建设一座办公楼，工程总价款为5000万元，工期为18个月。合同签订后，甲公司按照合同约定进行施工。在施工过程中，由于乙公司未能按照合同约定及时提供施工所需的原材料，导致工程进度延误。甲公司多次催告乙公司提供原材料，但乙公司仍未按时提供。甲公司为了避免工程进一步延误，自行采购了部分原材料，继续进行施工。工程竣工后，甲公司要求乙公司支付工程价款5000万元，并赔偿因乙公司延误提供原材料给甲公司造成的损失500万元。乙公司认为，甲公司自行采购原材料的行为未经其同意，不同意支付甲公司自行采购原材料的费用，只同意支付工程价款4500万元。请分析：（1）乙公司未能按照合同约定及时提供施工所需的原材料，是否构成违约？为什么？（2）甲公司自行采购原材料的行为是否合理？为什么？（3）甲公司要求乙公司支付工程价款5000万元，并赔偿因乙公司延误提供原材料给甲公司造成的损失500万元，是否有法律依据？为什么？答案：（1）乙公司未能按照合同约定及时提供施工所需的原材料，构成违约。根据《民法典》第577条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。在建设工程施工合同中，乙公司有按照合同约定及时提供施工所需原材料的义务。乙公司未能按照合同约定及时提供原材料，属于不履行合同义务的行为，因此构成违约。（2）甲公司自行采购原材料的行为合理。根据《民法典》第591条规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。在本案中，乙公司未能按照合同约定及时提供原材料，导致工程进度延误，甲公司多次催告乙公司提供原材料，但乙公司仍未按时提供。甲公司为了避免工程进一步延误，自行采购了部分原材料，继续进行施工，这是甲公司为了防止损失扩大而采取的适当措施，因此该行为是合理的。（3）甲公司要求乙公司支付工程价款5000万元，并赔偿因乙公司延误提供原材料给甲公司造成的损失500万元，有法律依据。关于工程价款5000万元：甲公司按照合同约定完成了办公楼的建设工程，根据《民法典》第799条规定，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。甲公司完成的工程经验收合格后，乙公司应当按照合同约定支付工程价款5000万元。关于赔偿损失500万元：由于乙公司违约未能按时提供原材料，导致工程进度延误，给甲公司造成了损失。根据《民法典》第584条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。甲公司要求乙公司赔偿因乙公司延误提供原材料给甲公司造成的损失500万元，是合理的损失赔偿请求，有法律依据。综合课（法理学、宪法学、中国法制史）一、单项选择题（每题1分，共20分）1.下列关于法的本质的表述中，正确的是（）A.法是统治阶级意志的体现，是统治阶级内部各成员意志的简单相加B.法是国家意志的体现，国家意志就是统治阶级的意志C.法的内容是由统治阶级的物质生活条件决定的D.法的本质是永恒不变的答案：C详解：法的本质表现为三个层次。首先，法是统治阶级意志的体现，但这种意志并不是统治阶级内部各成员意志的简单相加，而是统治阶级的整体意志和根本利益的体现，故A项错误。其次，法是国家意志的体现，但国家意志并不完全等同于统治阶级的意志，国家意志可能会受到多种因素的影响，如社会公共利益等，故B项错误。最后，法的内容是由统治阶级的物质生活条件决定的，物质生活条件包括地理环境、人口状况、生产方式等，其中生产方式是最主要的因素。统治阶级的物质生活条件决定了统治阶级的意志内容，进而决定了法的内容，故C项正确。法的本质不是永恒不变的，随着社会的发展和统治阶级物质生活条件的变化，法的本质也会发生相应的变化，故D项错误。2.下列选项中，属于法律事件的是（）A.张三因偷税被税务机关处罚B.李四因打架斗殴被公安机关拘留C.王五的父亲因病去世D.赵六签订了一份房屋买卖合同答案：C详解：法律事件是指与当事人意志无关的，能够引起法律关系产生、变更和消灭的客观现象。王五的父亲因病去世，这是不以人的意志为转移的客观事件，能够引起继承等法律关系的产生、变更和消灭，属于法律事件，故C项正确。张三因偷税被税务机关处罚、李四因打架斗殴被公安机关拘留、赵六签订了一份房屋买卖合同，这些都是与当事人的意志有关的行为，属于法律行为，故A、B、D项错误。3.下列关于法律规则和法律条文关系的表述中，正确的是（）A.法律规则等同于法律条文B.一个法律条文只能表述一个法律规则C.一个法律规则只能通过一个法律条文来表述D.法律规则可以通过法律条文来表述，但法律条文不一定都表述法律规则答案：D详解：法律规则是法律条文的内容，法律条文是法律规则的表现形式。法律规则和法律条文并不等同，故A项错误。一个法律条文可以表述一个法律规则，也可以表述多个法律规则；一个法律规则可以通过一个法律条文来表述，也可以通过多个法律条文来表述，故B、C项错误。法律条文除了表述法律规则外，还可以表述法律原则、法律概念等，因此法律条文不一定都表述法律规则，故D项正确。4.下列选项中，属于我国正式法律渊源的是（）A.习惯B.政策C.判例D.行政法规答案：D详解：我国正式法律渊源包括宪法、法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、特别行政区的法律、国际条约和国际惯例等。行政法规是国务院根据宪法和法律制定的规范性文件，属于我国正式法律渊源，故D项正确。习惯、政策、判例在我国不属于正式法律渊源，但在一定情况下可以作为非正式法律渊源，对法律适用起到参考作用，故A、B、C项错误。5.下列关于法律解释的表述中，正确的是（）A.法律解释的对象是法律文本B.法律解释的主体只能是国家机关C.法律解释的目标是确定法律条文的字面含义D.法律解释的方法只有文义解释一种答案：A详解：法律解释的对象是法律文本，即规范性法律文件，故A项正确。法律解释的主体包括国家机关、社会组织和个人等，故B项错误。法律解释的目标不仅仅是确定法律条文的字面含义，还包括探究法律的真实意图、适应社会发展的需要等，故C项错误。法律解释的方法有多种，包括文义解释、体系解释、历史解释、目的解释等，故D项错误。6.下列关于法律推理的表述中，正确的是（）A.法律推理只包括形式推理，不包括实质推理B.演绎推理是从个别到一般的推理C.归纳推理是从一般到个别的推理D.类比推理是根据两个或两类对象的某些属性相同，推出它们在其他属性上也相同的推理答案：D详解：法律推理包括形式推理和实质推理，故A项错误。演绎推理是从一般到个别的推理，故B项错误。归纳推理是从个别到一般的推理，故C项错误。类比推理是根据两个或两类对象的某些属性相同，推出它们在其他属性上也相同的推理，在法律适用中，类比推理常用于填补法律漏洞等情况，故D项正确。7.下列关于法治与法制的表述中，正确的是（）A.法治与法制的内涵完全相同B.法治要求法律全面地、全方位地介入社会生活，这意味着法律取代了其他社会调整手段C.法治的核心是权力制约和权利保障D.法制是法治的前提和基础，法治是法制的目标和结果答案：D详解：法治与法制的内涵不同。法制是指法律制度，是静态意义上的法律和制度；法治是指依法治国的原则和方略，是动态意义上的治理国家的方式，故A项错误。法治要求法律全面地、全方位地介入社会生活，但并不意味着法律取代了其他社会调整手段，法律、道德、宗教等社会调整手段相互补充、相互配合，共同维护社会秩序，故B项错误。法治的核心是良法之治和权力制约，故C项错误。法制是法治的前提和基础，没有健全的法律制度，就不可能实现法治；法治是法制的目标和结果，法治强调法律的权威性、公正性和有效性，追求社会的公平正义和长治久安，故D项正确。8.下列关于宪法特征的表述中，正确的是（）A.宪法的内容具有根本性B.宪法的效力具有最高性C.宪法的制定和修改程序具有严格性D.以上都是答案：D详解：宪法具有以下特征：内容的根本性：宪法规定国家的根本制度和根本任务，如国家的政治制度、经济制度、公民的基本权利和义务等，这些内容是国家生活中最根本、最重要的问题，故A项正确。效力的最高性：宪法是国家的根本大法，具有最高的法律效力。宪法是其他法律的立法依据，其他法律不得与宪法相抵触；宪法是一切国家机关、社会团体和公民的最高行为准则，故B项正确。制定和修改程序的严格性：宪法的制定和修改程序比普通法律更为严格。例如，我国宪法的修改，由全国人民代表大会常务委员会或者五分之一以上的全国人民代表大会代表提议，并由全国人民代表大会以全体代表的三分之二以上的多数通过，而普通法律的修改只需由全国人民代表大会以全体代表的过半数通过，故C项正确。综上所述，本题应选D。9.下列关于我国宪法修改的表述中，正确的是（）A.我国宪法的修改权属于全国人民代表大会常务委员会B.我国宪法的修改须由全国人民代表大会以全体代表的三分之二以上的多数通过C.我国宪法的修改须由全国人民代表大会以全体代表的过半数通过D.我国宪法的修改须由全国人民代表大会以出席会议代表的三分之二以上的多数通过答案：B详解：根据《宪法》第62条规定，全国人民代表大会行使修改宪法的职权，故A项错误。《宪法》第64条规定，宪法的修改，由全国人民代表大会常务委员会或者五分之一以上的全国人民代表大会代表提议，并由全国人民代表大会以全体代表的三分之二以上的多数通过。这里强调的是全体代表的三分之二以上的多数，而不是出席会议代表的三分之二以上的多数，也不是全体代表的过半数，故B项正确，C、D项错误。10.下列关于我国公民基本权利的表述中，正确的是（）A.公民的基本权利是由宪法和法律规定的B.公民的基本权利具有不可剥夺性C.公民的基本权利可以随意放弃D.公民的基本权利不受任何限制答案：B详解：公民的基本权利是由宪法规定的，而不是由宪法和法律规定的，法律可以对公民的基本权利进行具体的保障和细化，但不能创设基本权利，故A项错误。公民的基本权利是公民作为国家的主人所享有的权利，具有不可剥夺性，除非有法律明确规定的情形，否则国家不得剥夺公民的基本权利，故B项正确。公民的基本权利有些可以放弃，有些则不能放弃，如生命权、人格尊严权等不能放弃，故C项错误。公民的基本权利并不是不受任何限制的，为了维护国家利益、社会公共利益和他人的合法权益，国家可以在法律规定的范围内对公民的基本权利进行限制，故D项错误。11.下列关于我国国家机构的表述中，正确的是（）A.我国国家机构实行民主集中制原则B.我国国家机构包括国家权力机关、国家行政机关、国家审判机关、国家检察机关和国家军事机关C.全国人民代表大会是我国最高国家权力机关D.以上都是答案：D详解：我国国家机构实行民主集中制原则，民主集中制是指在民主基础上的集中和在集中指导下的民主相结合的制度，它体现在国家机构的组织和活动中，故A项正确。我国国家机构包括国家权力机关（全国人民代表大会和地方各级人民代表大会）、国家行政机关（国务院和地方各级人民政府）、国家审判机关（人民法院）、国家检察机关（人民检察院）和国家军事机关（中央军事委员会）等，故B项正确。全国人民代表大会是我国最高国家权力机关，代表全国人民行使国家权力，故C项正确。综上所述，本题应选D。12.下列关于我国选举制度的表述中，正确的是（）A.我国选举制度实行直接选举和间接选举相结合的原则B.我国选举制度实行等额选举和差额选举相结合的原则C.我国选举制度保障公民的选举权和被选举权D.以上都是答案：D详解：我国选举制度实行直接选举和间接选举相结合的原则。不设区的市、市辖区、县、自治县、乡、民族乡、镇的人民代表大会代表，由选民直接选举产生；全国人民代表大会代表，省、自治区、直辖市、设区的市、自治州的人民代表大会代表，由下一级人民代表大会选举产生，故A项正确。我国选举制度实行等额选举和差额选举相结合的原则。在选举各级人民代表大会代表时，实行差额选举；在选举国家机关领导人员时，一般也实行差额选举，但在特定情况下可以实行等额选举，故B项正确。我国选举制度保障公民的选举权和被选举权，通过一系列的法律规定和制度安排，确保公民能够自由、平等地行使选举权和被选举权，故C项正确。综上所述，本题应选D。13.下列关于中国古代法律制度的表述中，正确的是（）A.西周时期的法律制度以“礼”和“刑”为主要内容B.秦朝的法律制度以“法经”为基础C.唐朝的法律制度以“唐律疏议”为代表D.以上都是答案：D详解：西周时期的法律制度以“礼”和“刑”为主要内容，“礼”是积极的规范，侧重于预防；“刑”是消极的制裁，侧重于惩罚，二者相辅相成，共同维护社会秩序，故A项正确。秦朝的法律制度以李悝的“法经”为基础，结合秦国的实际情况进行了发展和完善，故B项正确。唐朝的法律制度以“唐律疏议”为代表，“唐律疏议”是我国现存最早、最完整的封建法典，对后世封建法律制度的发展产生了深远的影响，故C项正确。综上所述，本题应选D。14.下列关于《法经》的表述中，正确的是（）A.《法经》是中国历史上第一部比较系统的成文法典B.《法经》的作者是商鞅C.《法经》共有六篇，分别是《盗法》《贼法》《囚法》《捕法》《杂法》《具法》D.以上都是答案：C详解：《法经》是中国历史上第一部比较系统的封建成文法典，而不是第一部比较系统的成文法典，在《法经》之前还有一些不成文的法律和其他成文的法律规范，故A项错误。《法经》的作者是李悝，商鞅是在秦国实行变法，以《法经》为蓝本制定了秦律，故B项错误。《法经》共有六篇，分别是《盗法》《贼法》《囚法》《捕法》《杂法》《具法》。《盗法》是关于侵犯财产的犯罪规定；《贼法》是关于侵犯人身安全的犯罪规定；《囚法》是关于囚禁和审判罪犯的法律规定；《捕法》是关于追捕盗贼及其他犯罪者的法律规定；《杂法》是关于“盗贼”以外的其他犯罪与刑罚的规定；《具法》是关于定罪量刑中从轻从重等法律原则的规定，相当于现代刑法中的总则部分，故C项正确。15.下列关于秦朝法律制度的表述中，正确的是（）A.秦朝的法律形式主要有律、令、式、法律答问、廷行事等B.秦朝实行“轻罪重罚”的原则C.秦朝的中央司法机关是廷尉D.以上都是答案：D详解：秦朝的法律形式主要有律、令、式、法律答问、廷行事等。律是国家正式制定的成文法典；令是皇帝发布的命令；式是关于国家机关在某些专门工作中的程序、原则及有关公文程式的法律文件；法律答问是对法律条文、术语、律义作出的具有法律效力的解释；廷行事是司法机关判案的成例，故A项正确。秦朝实行“轻罪重罚”的原则，通过严厉的刑罚来维护社会秩序和统治阶级的利益，故B项正确。秦朝的中央司法机关是廷尉，负责审理皇帝交办的案件和地方上报的疑难案件，故C项正确。综上所述，本题应选D。16.下列关于唐朝法律制度的表述中，正确的是（）A.唐朝的立法指导思想是“德本刑用”B.唐朝的主要法律形式有律、令、格、式C.唐朝的刑罚制度主要包括笞、杖、徒、流、死五刑D.以上都是答案：D详解：唐朝的立法指导思想是“德本刑用”，即强调道德教化是根本，刑罚惩罚是辅助手段，二者相辅相成，共同维护社会秩序，故A项正确。唐朝的主要法律形式有律、令、格、式。律是规定犯罪与刑罚的刑事法律；令是关于国家组织制度方面的规定；格是皇帝临时颁布的各种敕令的汇编；式是国家机关的公文程式和活动细则，故B项正确。唐朝的刑罚制度主要包括笞、杖、徒、流、死五刑，这是封建制五刑的完善和定型，故C项正确。综上所述，本题应选D。17.下列关于宋朝法律制度的表述中，正确的是（）A.宋朝的立法活动主要有编敕和编例B.宋朝的刑罚制度在五刑的基础上增加了折杖法、刺配、凌迟等C.宋朝的中央司法机关有大理寺、刑部、御史台等D.以上都是答案：D详解：宋朝的立法活动主要有编敕和编例。敕是皇帝发布的命令，编敕是将历年所颁敕令统一整理编纂，使之成为具有普遍法律效力的法典。例是指断例，即审判案件的成例，编例是将原本临时性的断例，上升为具有普遍效力的法律形式，故A项正确。宋朝的刑罚制度在五刑的基础上增加了折杖法、刺配、凌迟等。折杖法是将笞、杖、徒、流四种刑罚折抵为一定数量的杖刑；刺配是将杖刑、配役、刺面三刑同时施加于一人；凌迟是一种极其残忍的死刑执行方法，故B项正确。宋朝的中央司法机关有大理寺、刑部、御史台等。大理寺负责审判，刑部负责复核，御史台负责监察，故C项正确。综上所述，本题应选D。18.下列关于明朝法律制度的表述中，正确的是（）A.明朝的立法指导思想是“重典治国”B.明朝的主要法律形式有律、诰、例、会典C.明朝的司法制度实行厂卫干预司法D.以上都是答案：D详解：明朝的立法指导思想是“重典治国”，包括“重典治吏”和“重典治民”，通过严厉的法律来维护统治秩序，故A项正确