移动合作合同协议

移动合作合同协议甲方：[甲方公司名称]统一社会信用代码：[甲方公司统一社会信用代码]法定代表人：[甲方公司法定代表人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方公司联系电话1]/[负责对接人联系电话2]乙方：[乙方公司名称]统一社会信用代码：[乙方公司统一社会信用代码]法定代表人：[乙方公司法定代表人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方公司联系电话3]/[负责对接人联系电话4]鉴于甲乙双方有意在移动领域开展合作，经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、合作标的物或服务具体描述（一）合作内容概述双方将围绕移动业务展开全面合作，涵盖但不限于移动网络建设、移动应用开发与推广、移动数据服务等领域，共同致力于提升双方在移动市场的竞争力和影响力，实现互利共赢。（二）移动网络建设合作1.甲方负责提供移动网络基础设施建设所需的场地、设备采购资金等资源，并协调与相关部门的沟通工作。2.乙方负责按照行业标准和甲方要求，进行移动网络的规划、设计、施工及后期维护工作。乙方应确保网络建设质量符合国家相关规范和标准，具备良好的稳定性、可靠性和覆盖范围。3.在网络建设过程中，双方应共同监督工程进度和质量，及时解决出现的问题。乙方应定期向甲方汇报工程进展情况，甲方有权对工程建设提出意见和建议。（三）移动应用开发与推广合作1.乙方负责根据市场需求和甲方业务特点，开发具有创新性和实用性的移动应用程序（以下简称“应用”）。应用的功能、界面设计等应符合甲方要求，并经过甲方验收通过后方可上线推广。2.甲方负责提供应用开发所需的业务资料、数据支持等，并协助乙方进行应用的测试工作。甲方有权对应用的开发进度和质量进行监督，提出修改意见。3.应用开发完成后，双方共同制定推广策略，利用双方的资源进行推广。甲方应在其自有渠道（如官方网站、移动客户端等）对应用进行宣传推广，乙方应通过自身的推广渠道（如社交媒体、应用商店等）进行推广。推广过程中产生的费用由双方根据约定分担。（四）移动数据服务合作1.乙方负责收集、整理、分析移动数据，并为甲方提供数据报告和数据分析服务。数据报告和分析应基于准确的数据来源，为甲方的决策提供有价值的参考依据。2.甲方有权根据自身业务需求，向乙方提出数据查询、定制化分析等要求。乙方应按照甲方要求及时提供相关数据服务，并确保数据的安全性和保密性。3.双方应共同探索移动数据的应用场景，挖掘数据价值，推动数据在双方业务中的深度应用。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的工作进行监督和检查，提出合理的意见和建议，确保合作项目按照双方约定的标准和要求进行。有权要求乙方提供与合作项目相关的资料、报告等文件，以便及时了解项目进展情况。在乙方违反本协议约定的情况下，有权要求乙方承担违约责任，并采取相应措施维护自身合法权益。2.义务按照本协议约定，及时、足额地向乙方支付合作款项，确保乙方能够顺利开展工作。为乙方提供必要的支持和协助，包括但不限于提供业务资料、协调内部关系等，促进合作项目的顺利进行。保守乙方在合作过程中提供的商业秘密、技术秘密等信息，不得向任何第三方披露或使用。（二）乙方权利义务1.权利有权按照本协议约定，获得甲方支付的合作款项，作为乙方提供服务的报酬。有权要求甲方按照约定提供必要的支持和协助，确保乙方能够按时、高质量地完成合作项目。在甲方违反本协议约定的情况下，有权要求甲方承担违约责任，并采取相应措施维护自身合法权益。2.义务按照国家法律法规、行业标准及本协议约定，认真履行各项义务，确保合作项目的顺利实施。投入足够的人力、物力和财力，保证工作质量和进度，按时完成合作项目。在项目实施过程中，如遇不可抗力等特殊情况导致工作延误，应及时通知甲方，并采取合理措施尽量减少损失。向甲方提供的服务和产品应符合相关质量标准和技术规范，不存在任何质量问题或安全隐患。如因乙方原因导致出现质量问题或安全事故，乙方应承担全部责任，并负责赔偿甲方因此遭受的损失。保守甲方在合作过程中提供的商业秘密、技术秘密等信息，不得向任何第三方披露或使用。未经甲方书面同意，不得将合作项目中的任何工作转包或分包给第三方。三、合作款项及支付方式（一）合作款项总额本合作项目的合作款项总额为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。（二）支付方式1.本协议签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合作款项总额的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.在移动网络建设工程完成并通过甲方验收后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合作款项总额的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。3.移动应用开发完成并上线推广，且达到双方约定的推广目标后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合作款项总额的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。4.在移动数据服务合作期间，甲方应按照每月/每季度[具体支付周期]向乙方支付数据服务费用，费用标准为人民币[X]元/月/季度（大写：[大写金额]）。具体支付时间为每个支付周期结束后的[X]个工作日内。（三）支付凭证乙方应在每次收款前向甲方提供合法有效的发票，甲方在收到发票后按照本协议约定的支付方式进行付款。乙方提供的发票应符合国家税收法律法规的规定，如因乙方提供的发票不符合要求导致甲方无法抵扣税款或遭受其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。四、保密条款（一）保密信息范围双方在合作过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他涉及对方利益的信息，包括但不限于业务数据、客户名单、技术方案、产品设计、财务信息等，均属于保密信息范围。（二）保密义务1.双方应采取合理的保密措施，确保保密信息不被泄露给任何第三方。保密措施应至少与双方对待自身保密信息所采取的措施同等严格。2.未经对方书面同意，任何一方不得将保密信息用于本协议约定以外的其他目的；不得向任何第三方披露、使用或允许第三方使用保密信息。3.在本协议终止或解除后，双方应继续履行保密义务，直至保密信息不再具有商业价值或已被合法公开。（三）违约责任如一方违反保密条款，应向对方支付违约金人民币[X]元（大写：[大写金额]），并赔偿对方因此遭受的全部损失。如违约行为给对方造成的损失超过违约金金额的，违约方还应继续赔偿对方超出部分的损失。五、知识产权归属（一）移动网络建设成果1.乙方在移动网络建设过程中所产生的技术成果、设计方案、工程图纸等知识产权归乙方所有。但乙方应确保其提供的技术成果不侵犯任何第三方的知识产权，并应按照国家法律法规的规定办理相关知识产权登记手续。2.甲方有权在本协议约定的范围内使用乙方提供的移动网络建设成果，包括但不限于将其用于自身移动业务的运营和发展。未经乙方书面同意，甲方不得将该成果转让、许可给第三方使用。（二）移动应用开发成果1.乙方开发的移动应用的知识产权归乙方所有。乙方应确保应用的知识产权清晰、合法，不存在任何权属纠纷。2.甲方有权在本协议约定的范围内使用移动应用，包括但不限于在自有渠道进行推广、运营等。未经乙方书面同意，甲方不得对应用进行修改、改编、反向工程等行为，不得将应用的知识产权转让、许可给第三方使用。双方应共同维护移动应用的知识产权，如发现任何侵权行为，应及时采取措施予以制止，并追究侵权方的法律责任。因侵权行为给对方造成损失的，侵权方应承担赔偿责任。（三）移动数据服务成果1.乙方在移动数据服务过程中所产生的数据分析报告、数据模型等成果的知识产权归乙方所有。乙方应确保成果的原创性和合法性，不得抄袭、盗用第三方数据或侵犯第三方知识产权。2.甲方有权在本协议约定的范围内使用乙方提供的移动数据服务成果，用于自身业务决策、市场分析等目的，但不得将成果用于其他非法或违反本协议约定的用途。未经乙方书面同意，甲方不得将成果转让、许可给第三方使用。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定按时、足额支付合作款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付已完成工作对应的款项及违约金，同时赔偿乙方因此遭受的全部损失。2.若甲方违反保密条款或知识产权归属条款的约定，应按照本协议相关条款的规定承担违约责任，向乙方支付违约金并赔偿乙方损失。3.若甲方未按照本协议约定提供必要的支持和协助，导致乙方工作延误或无法正常开展，甲方应承担相应的责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定的质量标准、进度要求完成工作，应负责无偿返工直至达到约定标准。如因返工导致工作延误，每逾期一日，应按照本协议合作款项总额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的款项，同时赔偿甲方因此遭受的值损失。2.若乙方违反保密条款或知识产权归属条款的约定，应按照本协议相关条款的规定承担违约责任，向甲方支付违约金并赔偿甲方损失。3.若乙方擅自将合作项目中的工作转包或分包给第三方，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照本协议合作款项总额的[X]%向甲方支付违约金，赔偿甲方因此遭受的损失。七、争议解决（一）协商解决优先双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商应在争议发生之日起[X]日内进行，双方应指定专人负责协商事宜，积极寻求解决方案。（二）仲裁或诉讼若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼；或者根据双方另行达成的仲裁协议，将争议提交至约定的仲裁机构进行仲裁。仲裁裁决或法院判决对双方均具有约束力，双方应按照裁决或判决履行各自的义务。八、其他条款（一）协议变更与解除1.本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。2.在履行本协议过程中，如出现不可抗力等不可预见、不可避免且不可克服的情况，导致本协议无法继续履行或部分无法履行的，双方互不承担违约责任。但应及时通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力对协议履行的影响程度，协商决定是否变更或解除本协议。（二）协议生效与期限1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[X]年。协议期满后，双方如无异议，则本协议自动延续[X]年。2.在协议有效期内，双方应按照本协议约定履行各自的义务。如一方希望提前终止协议，应提前[X]日书面通知对方，并经对方书面同意。提前终止协议不影响双方根据本协议已履行部分的权利和义务，双方应按照已履行情况进行结算。（三）通知与送达1.双方在本协议中填写的联系地址、联系方式等信息为双方之间的有效通知送达地