工程弱电合同范本

工程弱电合同范本甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟进行弱电工程建设，乙方具备相关弱电工程施工资质及能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方弱电工程事宜达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[具体弱电工程名称]（二）工程地点[详细工程地点]（三）工程内容及范围1.弱电系统涵盖内容综合布线系统：包括建筑物内各类弱电信息传输线路的敷设，如网线、电话线、光纤等，确保各楼层及区域之间的信息互联互通，满足语音、数据、图像等多种业务传输需求。监控系统：在建筑物内各关键区域安装高清摄像头，实现对人员活动、财产安全等全方位实时监控，具备图像存储、远程查看及回放功能。门禁系统：设置门禁控制点，安装读卡器、门锁等设备，通过刷卡、密码、指纹等多种方式实现人员进出权限管理，确保建筑物内部安全区域的人员出入控制。背景音乐及紧急广播系统：在公共区域布置音响设备，实现背景音乐播放功能，同时在紧急情况下能够切换为紧急广播，发布应急信息。机房工程：建设弱电设备机房，对服务器、交换机、存储设备等进行集中管理和安置，配备完善的机房环境控制设施，如空调、UPS电源、消防系统等，确保弱电设备稳定运行。2.具体工作范围本工程弱电系统的设备采购、安装、调试、验收以及相关软件的配置与优化等全部工作内容，具体以施工图纸及双方确认的工程清单为准。二、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程合同总价为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价格为固定总价，包含完成本工程所需的全部费用，除因甲方提出的设计变更或不可抗力因素外，不因任何原因调整。（二）支付方式1.预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。2.设备到货款：乙方将本工程所需的主要设备运输至施工现场并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。设备验收标准以设备产品说明书及相关行业标准为准。3.工程进度款：工程进度达到合同约定的[具体进度节点，如完成综合布线系统的50%]后，甲方向乙方支付合同总价的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。乙方应在申请工程进度款前向甲方提交已完工程进度报告及相应的质量证明文件。4.竣工验收款：工程全部完工并经甲方组织相关部门验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。乙方应在验收合格后[X]个工作日内提交竣工结算报告及完整的结算资料。5.质保金：合同总价的[X]%作为质保金，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。质保期自工程竣工验收合格之日起计算[X]年，质保期满且乙方无质量问题及其他违约行为的，甲方在质保期满后[X]个工作日内无息支付给乙方。三、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对工程进度、质量进行监督检查，提出意见和建议。按照合同约定的支付方式和时间节点支付工程款。在乙方违反合同约定时，有权要求乙方承担违约责任。2.义务向乙方提供施工所需的相关资料和文件，协助乙方办理施工过程中涉及的相关审批手续。协调施工现场周边关系，确保施工顺利进行。按照合同约定及时组织工程验收。（二）乙方权利义务1.权利按照合同约定获取工程款。在甲方未按照合同约定履行义务时，有权要求甲方承担违约责任。对甲方提出的不合理要求有权拒绝。2.义务严格按照国家相关标准、规范以及本合同约定的工程内容和范围进行施工，确保工程质量达到优良标准。制定详细的施工计划和进度安排，并提交给甲方备案，按照计划组织施工，确保工程按时竣工。负责工程所需设备、材料的采购、运输、保管，确保设备、材料的质量符合要求，并承担因设备、材料质量问题引起的一切责任。在施工过程中做好安全防护措施，确保施工安全，承担因施工安全问题引起的一切责任。负责工程的调试、测试工作，确保弱电系统各项功能正常运行，并向甲方提供详细的测试报告。在质保期内负责对工程进行免费维修、保养，及时处理出现的质量问题，质保期届满后，对甲方提出的维修要求，应提供有偿服务。遵守施工现场的各项规章制度，文明施工，不得影响甲方及其他相关方的正常工作和生活秩序。工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。四、工程质量及验收（一）工程质量标准本工程质量应符合国家现行的弱电工程相关标准、规范以及行业验收规范的要求，同时满足本合同约定的具体质量要求。乙方应建立质量管理体系，对工程施工全过程进行质量控制，确保工程质量达到优良等级。（二）验收程序1.乙方自检：工程完工后，乙方应首先进行自检，自检合格后向甲方提交工程竣工报告及质量验收申请。2.甲方初验：甲方收到乙方的验收申请后，应在[X]个工作日内组织相关人员对工程进行初步验收。如发现问题，甲方应书面通知乙方限期整改，乙方整改完毕后重新申请验收。3.竣工验收：乙方整改合格后，甲方应在[X]个工作日内组织正式竣工验收。验收组成员包括甲方代表、相关技术专家以及其他必要人员。验收合格后，双方签署工程竣工验收报告。（三）验收标准1.综合布线系统验收标准布线整齐、牢固，线缆规格、型号符合设计要求。网络连通性测试达到100%畅通，信号传输衰减、带宽等指标符合相关标准。布线标识清晰、准确，便于维护和管理。2.监控系统验收标准摄像头安装位置合理，图像清晰、无遮挡，分辨率及帧率满足设计要求。存储设备存储容量及存储时长符合设计规定，图像回放功能正常。远程监控功能稳定，可实时查看各监控点图像。3.门禁系统验收标准门禁设备安装牢固，读卡器、门锁等设备工作正常。人员进出权限设置准确，刷卡、密码、指纹等识别方式灵敏可靠。门禁系统与其他相关系统（如安防系统）联动功能正常。4.背景音乐及紧急广播系统验收标准音响设备音质清晰，音量均匀，覆盖范围符合设计要求。紧急广播功能正常，能够准确切换并播放应急信息，声音清晰可辨。系统定时播放功能准确无误。5.机房工程验收标准机房环境温度、湿度、洁净度等指标符合设备运行要求。设备安装整齐、有序，布线规范，标识清晰。UPS电源、消防系统等配套设施运行正常，具备应急保障能力，并提供相应的检测报告。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照合同约定的支付方式和时间节点支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应违约金，同时承担乙方因此造成的损失。2.因甲方原因导致工程变更或延误工期的，甲方应承担由此增加的费用，并相应顺延工期。如因甲方原因造成乙方停工、窝工等损失的，甲方应予以赔偿。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照合同约定的工程内容、范围、质量标准及施工进度进行施工，乙方应负责无偿整改，直至达到合同要求。如因乙方原因导致工程质量不符合标准或工期延误的，每逾期一天，乙方应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金，同时承担甲方因此遭受的全部损失。2.乙方采购的设备、材料不符合合同约定的质量要求，乙方应负责及时更换合格产品，并承担因此造成的工期延误及经济损失。3.乙方在施工过程中违反安全规定，导致发生安全事故的，乙方应承担全部法律责任及经济损失。4.质保期内，乙方未按照合同约定履行维修、保养义务，甲方有权自行委托第三方进行维修，费用由乙方承担，同时乙方应按照未履行维修义务期间质保金金额的[X]倍向甲方支付违约金。六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款（一）保密条款双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。本条款的保密期限为自本合同生效之日起[X]年。（二）不可抗力条款本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。因不可抗力事件导致一方无法履行本合同义务的，该方不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件。因不可抗力事件造成的工期延误及经济损失，双方应协商解决。（三）合同变更与解除1.本合同的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议