工程转包合同范本

工程转包合同范本甲方（转包方）：姓名：身份证号码：地址：联系电话：乙方（承包方）：姓名：身份证号码：地址：联系电话：鉴于甲方已承接[具体工程项目名称]（以下简称“本工程”），并根据工程实际情况及相关法律法规，经双方友好协商，甲方将本工程部分项目转包给乙方，为明确双方权利义务，特签订本合同。一、工程概况1.工程名称：[具体工程项目名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容及规模：本工程具体转包项目为[详细描述转包的工程内容，如建筑物的基础工程、主体结构的部分分项工程等，包括但不限于工程范围、工程量、施工工艺要求等]。工程规模：[对转包部分工程的规模进行量化描述，如建筑面积、层数、高度等]二、转包方式及费用1.转包方式：甲方以[转包方式，如包工包料、包工不包料等]的形式将本工程部分项目转包给乙方。2.转包费用：双方经核算确认，转包费用总计为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该费用为固定总价，不因任何因素调整，但因工程变更导致的费用增减除外（具体变更事项及费用调整方式见本合同关于工程变更的约定）。三、付款方式1.预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付转包费用的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.进度款：乙方完成本工程转包项目的[具体进度节点，如基础工程完工、主体结构施工至[具体层数]等]后，经甲方及监理单位验收合格，甲方向乙方支付至转包费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。在后续施工过程中，乙方按照每月实际完成的工程量，经甲方及监理单位审核确认后，于次月[X]日前支付当月已完工程量对应价款的[X]%。3.结算款：本工程转包项目全部完工并通过竣工验收合格后，双方进行结算。结算完成后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至转包费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。4.质保金：转包费用的[X]%作为质保金，质保期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。质保期满后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内无息返还质保金给乙方。四、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，提出意见和建议，并要求乙方整改。按照本合同约定的付款方式支付工程款。对工程变更事项有最终决定权。2.义务：向乙方提供本工程相关的施工图纸、技术资料等，并确保其准确性和完整性。协调与业主、监理单位及其他相关部门的关系，为乙方施工创造良好条件。在乙方按照合同约定完成施工任务后，及时组织验收。按照法律法规规定承担转包工程相关的税费。（二）乙方权利义务1.权利：按照本合同约定获取转包费用。要求甲方提供施工所需的相关资料和协助。对甲方提出的不合理要求有权拒绝。2.义务：严格按照本工程的施工图纸、技术规范及相关标准组织施工，确保工程质量达到合格标准，并符合《民法典》第[相关法条]条关于建设工程质量的规定。制定施工进度计划，确保按时完成转包工程任务。如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任（具体违约责任见本合同关于工期延误的约定）。负责施工现场的安全管理，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如发生安全事故，乙方应承担全部责任，并负责赔偿因此给甲方及第三方造成的损失。自行组织施工所需的人员、设备、材料等，并确保其质量符合要求。遵守国家法律法规及当地政府的有关规定，文明施工，保护环境。接受甲方及监理单位的监督检查，对提出的问题及时整改。在工程竣工验收合格后，按照规定提交竣工资料。五、工程变更1.如因业主、设计单位或其他不可抗力因素导致本工程转包项目发生变更，甲方应及时通知乙方。2.工程变更涉及费用增减的，双方应根据变更事项的具体情况协商确定费用调整金额，并签订补充协议。变更费用在结算时一并支付或扣除。3.乙方不得擅自对转包工程进行变更。如因乙方擅自变更导致工程质量问题、工期延误或费用增加的，乙方应承担全部责任。六、质量及验收1.质量标准：本工程转包项目的质量标准应符合国家现行的施工质量验收规范及本工程招标文件、施工合同约定的质量要求。2.验收程序：乙方完成各分项工程施工后，应提前通知甲方及监理单位进行验收。甲方及监理单位在接到通知后[X]个工作日内组织验收。验收合格后，双方签署分项工程验收记录。如验收不合格，乙方应按照甲方及监理单位提出的整改意见进行整改，直至验收合格。本工程转包项目全部完工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。甲方在收到报告后[X]个工作日内组织相关单位进行竣工验收。如验收合格，双方签署工程竣工验收报告；如验收不合格，乙方应负责返工整改，直至达到验收标准，由此造成的费用增加及工期延误由乙方承担。七、工期延误1.因以下原因导致工期延误的，经甲方确认后，工期相应顺延：不可抗力因素。业主或设计单位提出的重大设计变更。甲方未按照合同约定提供施工条件或支付工程款。2.因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照转包费用的[X]%向甲方支付违约金。如因工期延误给甲方造成其他损失的，乙方还应负责赔偿。3.乙方应采取积极措施尽量缩短工期延误时间，并及时向甲方报告延误原因及预计延误天数。如乙方未采取有效措施导致工期延误时间延长的，甲方有权采取进一步措施，由此产生的费用由乙方承担。八、违约责任1.若甲方未按照本合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。2.若乙方未按照合同约定的质量标准施工或未按时完成施工任务，应承担违约责任，除按照本合同关于质量及工期延误的约定承担责任外，还应负责赔偿甲方因此遭受的全部损失。3.如一方违反本合同其他条款约定的，应向对方支付转包费用的[X]%作为违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。4.任何一方违反法律法规规定导致本合同无效或被撤销的，应承担由此给对方造成的全部损失。九、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款