工程钢构合同范本

工程钢构合同范本甲方（发包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟进行[具体工程名称]的建设工程，需要乙方提供钢构工程相关服务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担本工程钢构工程事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程规模及内容：本工程钢构部分包括但不限于[详细列举钢构工程包含的具体项目，如钢柱、钢梁、钢屋架、檩条、支撑等的制作、运输、安装]。钢构总用量预计为[X]吨，具体用量以实际施工图纸及工程量结算为准。钢构材质要求为[明确钢构所使用的钢材材质标准，如Q345B等]。4.工程承包范围：乙方负责本工程钢构工程的深化设计（如有需要）、材料采购、制作加工、运输、现场安装、调试及验收等全部工作，并确保工程质量符合国家及行业相关标准以及本合同约定。乙方应根据甲方提供的设计图纸及相关技术要求进行施工，如发现设计图纸存在问题或不合理之处，应及时与甲方沟通并提出解决方案。二、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程钢构工程合同总价为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价格为固定总价，包含完成本合同约定的全部工作内容所需的费用，除因甲方提出的设计变更或不可抗力因素外，不因任何原因调整。合同总价组成明细如下：钢构材料费用：￥[材料费用金额]元制作加工费用：￥[制作费用金额]元运输费用：￥[运输费用金额]元安装费用：￥[安装费用金额]元深化设计费用（如有）：￥[设计费用金额]元其他费用（如有）：￥[其他费用金额]元2.支付方式：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。钢构材料全部进场并经甲方及监理验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。钢构主体安装完成并经甲方及监理验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程全部完工且通过竣工验收备案后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。剩余合同总价的[X]%作为质量保证金，在质保期满后[X]个工作日内，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。三、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出意见和建议，要求乙方按照合同约定及相关标准规范进行施工。有权根据工程实际需要，对工程设计、施工方案等提出变更要求，但应提前通知乙方，并承担因变更引起的费用增加及工期延误责任。有权按照合同约定的支付方式和时间节点支付工程款。2.义务：负责提供施工场地，并保证施工场地具备施工条件，包括但不限于场地平整、通水通电等。按照合同约定及时向乙方提供施工所需的设计图纸、技术文件及相关资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的施工环境。按照合同约定的时间和方式支付工程款。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照合同约定提供施工所需的设计图纸、技术文件及相关资料，并支付工程款。有权根据工程实际情况，在确保工程质量和安全的前提下，对施工方案进行合理调整，但应提前通知甲方。在施工过程中，如遇到不可抗力或甲方原因导致工程停工、窝工等情况，有权要求甲方顺延工期，并承担相应的损失赔偿责任。2.义务：按照国家及行业相关标准规范、甲方提供的设计图纸及本合同约定，组织施工，确保工程质量达到合格标准。负责本工程钢构工程所需材料、设备的采购，所采购的材料、设备应符合国家及行业相关标准以及本合同约定，并提供产品合格证明文件。编制详细的施工组织设计和施工进度计划，并报甲方及监理审核批准后严格执行。按照施工进度计划组织施工，确保工程按时竣工。在施工现场设置明显的安全警示标志，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。施工过程中发生的安全事故，由乙方承担全部责任。负责施工现场的环境保护工作，采取有效措施控制施工扬尘、噪声等污染，符合环保要求。工程竣工后，按照相关规定整理工程竣工资料，并提交给甲方。积极配合甲方及相关部门进行工程竣工验收工作。在质保期内，对工程质量问题负责免费维修、更换。质保期届满后，应继续为甲方提供优质的售后服务，收取合理的费用。四、工程质量及验收1.工程质量标准：本工程钢构工程质量应符合国家及行业现行的施工质量验收规范和标准，以及本合同约定。乙方应严格按照设计图纸及相关技术要求进行施工，确保钢构工程的强度、稳定性、耐久性等各项性能指标满足设计要求。2.验收程序：乙方在完成每一道工序后，应提前通知甲方及监理进行验收。验收合格后方可进行下一道工序施工。钢构材料进场时，乙方应提供材料质量证明文件，并配合甲方及监理进行材料检验。材料检验合格后方可用于工程施工。钢构主体安装完成后，乙方应组织自检，自检合格后向甲方及监理提交验收申请报告。甲方及监理在收到验收申请报告后[X]个工作日内组织验收，验收合格后出具验收报告。工程全部完工后，乙方应在[X]个工作日内提交工程竣工报告，并整理好工程竣工资料。甲方在收到工程竣工报告及竣工资料后，应在[X]个工作日内组织相关部门进行竣工验收。如验收合格，双方签署工程竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方及相关部门提出的整改意见进行整改，直至验收合格。五、工期1.开工日期：本工程钢构工程预计开工日期为[具体开工日期]，以甲方书面通知为准。2.竣工日期：本工程钢构工程预计竣工日期为[具体竣工日期]，总工期为[X]日历天。3.工期延误：因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延，乙方应及时向甲方提交工期顺延申请报告，并提供相关证明材料。甲方应在收到申请报告后[X]个工作日内予以确认。因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。如因乙方延误工期给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致工期延误的，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料，工期相应顺延，双方互不承担违约责任。六、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X]%向乙方支付违约金。若甲方未按照合同约定提供施工场地、设计图纸、技术文件及相关资料等，导致乙方无法正常施工或工期延误的，应承担相应的损失赔偿责任，并顺延工期。2.乙方违约责任：若乙方未按照合同约定的质量标准施工，导致工程质量不合格的，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误及费用增加由乙方自行承担。如因工程质量问题给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照合同约定的工期竣工，每逾期一天，应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。如因乙方延误工期给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方擅自将本工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。如因转包或分包给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。乙方采购的材料、设备不符合国家及行业相关标准以及本合同约定的，乙方应负责及时更换，并承担因此造成的工期延误及费用增加责任。如因材料、设备问题给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.