小区栅栏合同范本

小区栅栏合同范本甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟对其小区的栅栏进行建设、维护等相关事宜，乙方具备相应的专业能力和资质，能够提供相关服务。甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方小区栅栏相关事宜达成如下合同：一、标的物或服务具体描述（一）栅栏建设1.乙方负责按照甲方提供的设计图纸及要求，在小区指定区域进行栅栏的建设施工。栅栏的材质采用[具体材质名称]，规格为[详细规格尺寸]，颜色为[具体颜色]。2.栅栏应具备良好的稳定性、安全性和美观性，高度不得低于[具体高度]，以符合小区安全防护及美观要求。3.建设内容包括但不限于基础施工、栅栏安装、配件安装及调试等工作，确保整个栅栏系统能够正常使用。（二）维护服务1.乙方在合同期内负责对小区栅栏进行定期维护和保养。维护周期为[具体周期，如每月/每季度等]一次，确保栅栏外观整洁、无损坏、无变形。2.维护内容包括但不限于对栅栏进行清洁、检查连接部件是否松动、修复或更换损坏的部件等。如发现栅栏存在安全隐患，乙方应及时采取措施进行修复或加固，确保小区安全。3.在遇到自然灾害（如大风、暴雨、地震等）或其他不可抗力因素导致栅栏损坏时，乙方应在接到甲方通知后的[具体时间]内到达现场进行抢修，尽快恢复栅栏的正常使用功能。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程及维护服务进行监督检查，提出合理的意见和建议。对乙方交付的工作成果不符合合同约定的，有权要求乙方进行整改或返工，直至达到合同要求。2.义务向乙方提供准确的小区栅栏建设施工所需的设计图纸、场地条件等相关资料，并确保资料的真实性和完整性。按照合同约定及时支付工程款及维护费用。协助乙方办理施工过程中可能涉及的相关手续，提供必要的协助和便利条件。（二）乙方权利义务1.权利有权按照合同约定获取工程款及维护费用。在施工过程中，如因甲方提供的资料不准确或其他甲方原因导致施工延误或增加成本，有权要求甲方承担相应责任并给予合理补偿。2.义务严格按照甲方提供的设计图纸及合同要求进行栅栏建设施工，确保施工质量符合国家及行业相关标准。施工过程中应遵守施工现场的安全规定，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，如因乙方原因导致安全事故，由乙方承担全部责任。负责采购符合质量要求的栅栏材料及配件，所采购的材料及配件应提供质量合格证明文件，并接受甲方的检验。在维护服务过程中，应建立详细的维护记录档案，记录维护时间、内容、更换部件等信息，并定期向甲方提交维护报告。未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让给第三方。三、工程款及维护费用（一）工程款1.本合同约定的栅栏建设工程款为人民币[具体金额]元。2.工程款支付方式：合同签订后，甲方向乙方支付工程款的[预付款比例]作为预付款，即人民币[预付款金额]元。栅栏基础施工完成并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付工程款的[进度款比例1]，即人民币[进度款金额1]元。栅栏主体安装完成并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付工程款的[进度款比例2]，即人民币[进度款金额2]元。整个栅栏建设工程全部完工，经甲方组织相关部门验收合格且乙方提交全部竣工资料后，甲方向乙方支付剩余工程款，即人民币[尾款金额]元。（二）维护费用1.维护费用为每年人民币[具体金额]元。2.维护费用支付方式：甲方应在每年维护周期开始前的[具体时间]内，将当年维护费用一次性支付给乙方。（三）费用调整1.在合同履行期间，如因国家政策调整、市场价格波动等不可抗力因素导致工程成本或维护成本发生重大变化，双方应协商调整工程款或维护费用。2.若因乙方原因导致工程变更或增加维护工作量，乙方应承担相应费用，不得要求甲方增加工程款或维护费用；若因甲方原因导致工程变更或增加维护工作量，甲方应根据实际情况增加相应费用。四、工期及维护周期（一）工期1.本合同约定的栅栏建设工期自合同签订之日起[具体天数]天内完成。2.因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延；因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照合同总金额的[延误违约金比例]向甲方支付违约金。如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件，工期相应顺延。（二）维护周期维护周期为[具体周期，如每月/每季度等]一次，乙方应严格按照维护周期对小区栅栏进行维护服务。如乙方未按照约定的维护周期进行维护，每逾期一次，乙方应按照维护费用的[逾期违约金比例]向甲方支付违约金。五、质量标准及验收（一）质量标准1.乙方施工及维护服务应符合国家及行业现行的相关标准和规范，包括但不限于《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑金属窗工程技术规范》等。2.栅栏的材质、规格、颜色等应符合合同约定及甲方要求，产品应具备良好的耐久性、抗腐蚀性等性能。（二）验收1.栅栏建设工程竣工后，乙方应提前通知甲方进行验收。甲方应在接到乙方验收通知后的[验收期限]内组织相关人员进行验收。验收内容包括但不限于栅栏的外观质量、安装尺寸、稳定性、安全性等。2.如验收合格，双方应签署验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方提出的整改意见进行整改，直至达到验收标准，整改费用由乙方自行承担。整改完成后，乙方应再次申请验收，直至验收合格为止。3.在维护服务过程中，甲方有权随时对维护工作进行检查，如发现维护工作不符合合同要求，甲方有权要求乙方立即整改，乙方应在规定时间内完成整改。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照合同约定及时支付工程款或维护费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[逾期付款违约金比例]向乙方支付违约金。逾期超过[具体天数]天的，乙方有权暂停施工或维护服务，并要求甲方支付已完成工作对应的款项及违约金。2.因甲方原因导致乙方无法正常施工或开展维护服务的，甲方应承担乙方因此遭受的全部损失，包括但不限于停工窝工损失、设备租赁费用、人员工资等。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照合同约定的质量标准进行施工或维护服务，导致工程质量不合格或出现安全问题，乙方应负责无偿整改或返工，直至达到合同要求，并承担因此给甲方造成的全部损失。如因乙方原因导致甲方遭受第三方索赔或法律纠纷，乙方应承担全部法律责任及赔偿责任。2.乙方未按照合同约定的工期完成栅栏建设工程或未按照维护周期进行维护服务的（如因不可抗力等除外），应按照合同约定向甲方支付违约金。如因乙方违约导致甲方遭受其他损失的，乙方应承担相应赔偿责任。3.乙方未经甲方书面同意，擅自将本合同项下的权利义务转让给第三方的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付款项，同时乙方应按照合同总金额向甲方支付违约金。4.乙方所采购的栅栏材料及配件不符合质量要求的，乙方应负责更换合格产品，并承担因此给甲方造成的全部损失。七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议甲乙双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生