油漆工施工承包协议标准模板

为明确油漆工施工承包项目中甲乙双方的权利义务，保障工程质量、施工安全及工期目标顺利实现，依据《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》等法律法规，结合本工程实际需求，经双方友好协商，订立本协议。一、协议双方（一）发包方（甲方）名称：________________________地址：________________________联系人：______________________联系电话：____________________（二）承包方（乙方）名称：________________________地址：________________________联系人：______________________联系电话：____________________资质等级：____________________（如涉及资质要求，需按规定提供）二、工程概况1.项目名称：________________________（例如：XX办公楼室内油漆装饰工程）2.施工地点：________________________3.施工内容：墙面/顶面油漆工程：包含基层打磨、防潮处理、底漆涂刷、面漆滚涂/喷涂（明确工艺及遍数）；木器油漆工程：如门窗、踢脚线、家具等（注明清漆/混漆、开放/封闭工艺）；其他施工内容：________________________（如金属构件防腐、特殊艺术漆施工等，需附详细技术要求）。三、承包方式□包工包料（乙方负责提供符合国家标准及甲方要求的油漆、辅料，需提前提交材料品牌、型号供甲方确认）；□包工不包料（甲方提供油漆、辅料，乙方负责施工及工具，材料进场需经乙方验收）；□部分包料（______（材料名称）由甲方提供，其余材料及施工由乙方负责，材料交接需签认）。四、工期要求1.开工日期：______年____月____日（以甲方书面开工通知或现场具备“通水、通电、场地清理完成”条件为准）；2.竣工日期：______年____月____日；3.工期调整：因甲方原因（如材料供应延误、设计变更、交叉作业协调滞后）或不可抗力（如自然灾害、政策管制）导致工期延误，乙方应于事发后3日内向甲方提交书面工期顺延申请，经双方签字确认后工期相应顺延；乙方自身原因（如人员不足、施工组织失误）造成工期延误，每逾期1日，按合同总价的______%向甲方支付违约金（违约金总额不超过合同总价的10%）。五、质量标准与验收1.质量要求：符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB____）及双方确认的施工图纸、技术交底文件；油漆表面平整光滑、色泽均匀一致，无流坠、漏刷、起皮、开裂、色差等缺陷；木器油漆需达到“手感顺滑、纹理清晰（开放漆）/漆膜饱满（封闭漆）”效果。2.验收流程：分项工程完工后，乙方自检合格并整理《分项工程验收单》，书面通知甲方验收；甲方应在接到通知后5日内组织验收，逾期未验收且无书面异议的，视为该分项工程合格；工程整体竣工后，双方共同进行竣工验收，签署《竣工验收合格单》，验收不合格的，乙方应在7日内返修至合格。3.质保期：自竣工验收合格之日起______年（常规为1-2年，特殊工艺可协商延长）。质保期内，因乙方施工质量问题导致的油漆脱落、开裂等缺陷，乙方应免费维修；非乙方原因损坏的，乙方可收取材料及人工成本费。六、价款与支付1.合同总价：人民币______元（大写：____________________）。计价方式：□固定总价（包含所有施工内容、风险及税费，工程量按图纸包干）；□单价包干（单价：______元/㎡，工程量按实际完成的油漆面积结算，测量以双方签字确认的《工程量确认单》为准）。2.支付方式：预付款：合同签订后5日内，甲方向乙方支付总价的20%（即______元），作为备料及施工准备费用；进度款：墙面基层处理完工并验收合格后，支付至已完工程量的30%；木器底漆、墙面面漆施工完毕并验收合格后，支付至已完工程量的70%；尾款：竣工验收合格且结算完成后15日内，支付至结算总价的95%；剩余5%作为质保金，质保期满无质量问题后15日内无息付清。七、双方责任（一）甲方责任1.提供施工所需的水、电接驳点（距施工区域≤50米），确保现场“通水、通电、场地无障碍物”；2.按约定提供材料（如包工不包料或部分包料），并保证材料符合质量标准，材料进场后乙方应参与验收，甲方承担材料保管责任；3.及时确认施工图纸、技术交底及设计变更，协调乙方与其他施工单位的交叉作业；4.按约定支付工程款，逾期付款的，每逾期1日按应付金额的0.5‰支付违约金，逾期超过15日的，乙方有权暂停施工并要求赔偿窝工损失。（二）乙方责任1.组建专业施工队伍，配备持有“油漆工职业资格证”的工人，施工前向甲方提交人员名单及证书复印件；2.严格执行《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80）等安全规程，为施工人员购买工伤保险，配备安全帽、安全带等防护用具，严禁酒后作业、违章作业；3.遵守施工现场管理制度，做到“工完场清”，每日施工结束后清理垃圾，对已完工程做好成品保护，因乙方保护不当造成的损失由乙方承担；4.向甲方提供油漆、辅料的合格证、检验报告等质量证明文件，配合甲方及监理的质量检查，对施工质量问题及时整改。八、安全与环保1.乙方对施工安全负全部责任，施工中发生安全事故（如高处坠落、触电、火灾等），应立即停工并组织抢救，24小时内书面通知甲方，承担事故处理费用及法律责任；2.采用符合国家标准的环保型油漆材料，施工过程中开启门窗通风，使用防尘布覆盖周边设施，避免油漆污染墙面、地面或其他成品；3.施工产生的废油漆桶、废抹布等危险废物，应按环保部门要求分类收集，交由有资质的单位处理，严禁随意丢弃。九、违约责任1.甲方未按约定付款，乙方有权暂停施工，工期相应顺延，且甲方需按应付金额的0.5‰/日支付违约金；逾期超过30日的，乙方有权解除合同，要求甲方支付已完工程款及违约金（按合同总价的10%计算）。2.乙方施工质量不符合约定，应无偿返修至合格，工期不予顺延；经两次返修仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收工程款，并按合同总价的10%支付违约金，同时赔偿甲方另行委托施工的费用。3.任何一方擅自解除合同（除法定或约定解除情形外），应向对方支付合同总价20%的违约金，并赔偿实际损失（如材料浪费、工期延误损失等）。十、争议解决双方因本协议发生争议，应先通过友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力；2.未尽事宜，双方可签订《补充协议》，补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准；3.施工图纸、技术交底、材料确认单等文件作为本协议附件，与本协议具有