合伙承包工程合同协议书范本

合伙承包工程合同协议书范本一、总则为规范合伙承包工程的权利义务关系，保障合伙人合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等法律法规，甲乙双方经平等协商，就合伙承包[工程名称]事项达成如下协议，以资共同遵守。本合伙为普通合伙，双方共同出资、共同经营、共担风险、共享收益，合伙期限自工程开工至工程竣工结算、利润分配完毕止。二、合伙双方信息甲方：姓名：________联系地址：________身份证号：（略）联系电话：（略）乙方：姓名：________联系地址：________身份证号：（略）联系电话：（略）三、工程概况1.工程名称：________2.工程地点：________3.工程内容：以发包方与承包方（或甲方/乙方）签订的《建设工程施工合同》约定的内容为准，含但不限于[简要描述工程范围，如土建、安装、装饰等]。4.工期要求：以发包方要求及施工许可证批准工期为准，暂定为____天（注：具体天数由双方协商，建议不超过4位数字）。四、出资方式与比例（一）出资方式1.甲方出资：________（可填写现金、机械设备、技术、人脉资源等，如“现金人民币____元”“型号为____的工程机械__台”，数字不超过4位）。2.乙方出资：________（同甲方格式）。（二）出资比例双方确认，甲方出资占合伙总出资的__%，乙方出资占__%。出资应于[工程开工前__日]前足额到位，逾期出资的，应按本协议“违约责任”条款承担责任。五、利润分配与亏损承担（一）利润分配工程竣工结算并收到发包方全部工程款（扣除质保金、应缴税费及成本后），双方按出资比例分配利润；若一方负责工程现场管理、商务对接等核心工作，经双方协商一致，可约定管理方在利润中提取__%作为管理费（或奖励金）后，再按出资比例分配剩余利润。（二）亏损承担合伙经营期间产生的亏损（含工程成本超支、罚款、赔偿等），由双方按出资比例承担。若因一方过错导致亏损扩大（如违规施工、擅自变更方案），过错方应承担额外损失的__%（比例由双方协商）。六、双方权利与义务（一）甲方权利义务1.权利：监督工程进度、质量及资金使用；查阅财务账目；按约定分配利润。2.义务：按约定足额出资；协助乙方（或共同）与发包方对接合同签订、工程款催收；提供自身资源（如资质、人脉）支持工程开展。（二）乙方权利义务1.权利：主导工程现场施工管理（或按分工负责对应工作）；按约定分配利润；对工程重大决策（如施工方案变更、大额支出等）享有表决权（需双方协商一致）。2.义务：按约定足额出资；负责施工组织、人员管理、质量安全管控；每月向甲方报送工程进度、财务支出明细。七、施工管理1.施工组织：由____方（或双方共同）组建项目部，项目经理由____方推荐，经双方确认后履职，项目经理权限以本协议及施工规范为准。2.质量安全：严格遵守国家及地方工程质量、安全规范，因施工质量或安全事故导致的损失，由责任方（或按过错比例）承担。3.人员管理：施工人员招聘、薪酬发放由____方负责，需符合劳动法律法规，因劳务纠纷产生的责任由管理方承担。八、财务管理1.账户设立：双方共同开立银行账户（户名：________，账号：________），工程款项须汇入该账户，由双方共同监管（预留双方印鉴或密码）。2.收支管理：工程支出需经双方书面确认（单笔支出超____元的，需双方签字）；日常小额支出（如耗材采购）可授权项目经理审批，但需按月对账。3.财务公开：每月__日前，双方共同核对账目，由____方（或第三方）出具财务报表，确保收支透明。九、违约责任1.若一方逾期出资，每逾期一日，按应出资额的__‰（不超过5‰）向对方支付违约金；逾期超过__日（不超过30日），守约方有权解除合同，违约方应赔偿守约方实际损失。2.若一方擅自将工程转包、分包给第三方，或擅自变更施工方案导致损失，违约方应向守约方支付违约金（按合伙总出资的__%，不超过20%），并赔偿全部损失。3.双方均应保守合伙经营中的商业秘密（如成本数据、发包方信息等），泄密方应赔偿对方损失。十、争议解决本协议履行过程中发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可选择：向工程所在地人民调解委员会申请调解；向____仲裁委员会申请仲裁（需双方约定仲裁机构）；向工程所在地人民法院提起诉讼。十一、合同变更与解除1.变更：经双方书面协商一致，可变更本协议条款（如出资比例、利润分配方式等）。2.解除：因发包方解除施工合同，或发生不可抗力（如地震、政策调整）导致工程无法继续，双方可协商解除本协议，按实际出资及已产生的成本清算。一方严重违约（如逾期出资超30日、擅自转包等），守约方有权书面通知解除合同，违约方应承担违约责任。十二、其他约定1.本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。2.本协议一式__份（不超过4份），双方各执__份，具有同等效力。3.通知与送达：双方确认本协议首页的联系地址为有效送达地址，任何通知以书面形式送达该地址即视为生效。签订合同注意事项（参考）1.资质审查：确认合伙方具备工程承包所需的资质（如施工资质、安全生产许可证），避免因资质问题导致合同无效。2.施工范围明确：与发包方的施工合同需清晰界定工程范围、质量标准、付款节点，本协议应与主合同条款衔接。3.资金监管：务必设立共管账户，避免工程款被单方挪用，大额支出需双方确认。4.风险防控：购买工程保险（如建工险、意外险），降低施工风险；明确质保金的返还条件及责任。合同签署甲方（签字