围墙粉墙合同范本

围墙粉墙合同范本甲方（委托方）：姓名：身份证号码：地址：联系电话：乙方（受托方）：公司名称：统一社会信用代码：法定代表人：地址：联系电话：鉴于甲方有围墙粉墙的需求，乙方具备完成该工程的专业能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行围墙粉墙事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.工程内容乙方负责对甲方指定的围墙进行粉墙施工。具体包括但不限于对围墙墙面进行清理、修补、打底、粉刷等一系列工作，确保围墙墙面平整、光滑，颜色均匀一致，符合相关质量标准和甲方要求。2.工程地点[详细地址]3.工程范围甲方所拥有的位于上述工程地点的全部围墙，具体围墙长度、高度及面积以现场实际测量为准。4.工程标准墙面平整度误差不得超过[X]毫米。粉刷材料应符合国家环保标准及行业质量要求，颜色需按照甲方选定的色卡进行调配。施工完成后，墙面应无裂缝、脱落、起皮等质量问题。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出合理的意见和建议。有权在乙方违反合同约定或工程质量不符合要求时，要求乙方整改或采取其他补救措施。2.义务向乙方提供施工所需的相关资料，包括但不限于围墙的设计图纸、场地现状等信息，协助乙方顺利开展施工工作。按照合同约定及时支付工程款。为乙方施工提供必要的施工条件，如施工现场的临时用水、用电接入等。在施工过程中，因甲方原因导致乙方无法正常施工的，甲方应承担相应责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付工程款。在施工过程中，如因甲方提供的资料不准确或施工条件不具备等原因导致施工困难或延误的，有权要求甲方给予合理的工期延长及相应的费用补偿。2.义务按照本合同约定的工程内容、工程标准及施工规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。自行组织具备相应资质和经验的施工人员进行施工，并为施工人员购买足额的人身意外伤害保险。在施工过程中，因乙方施工人员的过错导致的安全事故或其他损失，由乙方自行承担全部责任。负责施工过程中的安全管理工作，制定安全施工方案，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部法律责任及经济赔偿责任。遵守施工现场的各项规章制度，文明施工，保持施工现场的整洁卫生。施工结束后，负责清理施工现场，恢复施工前的场地原状。按照甲方要求的工期完成施工任务。如因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。如因不可抗力或甲方原因导致工期延误的，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件，工期相应顺延。在工程竣工后，负责向甲方提交竣工报告及相关施工资料，并配合甲方进行验收工作。如验收不合格，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准，由此造成的工期延误及费用增加由乙方自行承担。三、工程款及支付方式1.工程款总额本合同项下的工程款总额为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此价格为固定总价，不因任何因素调整，但因甲方提出变更工程内容导致工程量增加或减少的除外。2.支付方式合同签订后，甲方支付工程款的[X%]作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写预付款金额]）。工程进度达到[具体进度节点，如完成围墙粉墙工程量的50%]时，甲方支付工程款的[X%]，即人民币[X]元（大写：[大写进度款金额]）。工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付至工程款总额的[X%]，即人民币[X]元（大写：[大写验收款金额]）。剩余工程款的[X%]作为质量保证金，在质保期届满后，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方，即人民币[X]元（大写：[大写质保金金额]）。质保期为自工程竣工验收合格之日起[X]个月。四、违约责任1.甲方违约责任–若甲方未按照合同约定按时支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程对应的工程款及违约金，同时工期相应顺延。–若因甲方原因导致乙方无法正常施工，给乙方造成损失的，甲方应承担全部赔偿责任，包括但不限于乙方的停工损失、人员窝工损失、机械设备租赁费用等。2.乙方违约责任–若乙方未按照合同约定的工程内容、工程标准及施工规范进行施工，导致工程质量不合格的，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准。如因返工给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。同时，乙方还应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。–若乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，每延误一天，应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。如因乙方原因导致工期延误超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。–若乙方在施工过程中违反安全管理规定，导致发生安全事故，乙方应承担全部法律责任及经济赔偿责任。如因安全事故给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿甲方的全部损失。–若乙方擅自将本合同项下的工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。五、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本合同其他无争议的条款。六、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式两