土方开挖合同协议

土方开挖合同协议甲方（发包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方有土方开挖工程需要进行，乙方具备相应的施工能力和资质，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行土方开挖事宜，达成如下合同协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]土方开挖工程2.工程地点：[详细地址]3.工程内容及要求土方开挖范围：[明确具体的开挖区域范围，可附图说明]开挖深度：根据设计图纸要求，平均开挖深度为[X]米，具体深度以现场实际测量为准，但不得低于设计要求的最低深度。土方量预估：预计土方开挖总量约为[X]立方米，最终结算以实际测量的土方量为准。土方运输要求：乙方负责将开挖出的土方运输至甲方指定的弃土场，运输过程中应确保不遗撒，避免对周边环境造成污染。弃土场位于[弃土场详细地址]。在运输过程中，乙方应遵守交通规则，如因运输过程中造成的任何交通事故及相关责任均由乙方承担，与甲方无关。基底处理：在土方开挖至接近基底设计标高时，乙方应预留[X]厘米厚的土层由甲方或甲方委托的其他单位进行人工清理，以避免机械扰动基底土。乙方应配合甲方做好基底验收工作，如因乙方原因导致基底土被扰动，乙方应负责采取有效的处理措施，直至达到设计及规范要求，由此产生的费用由乙方承担。二、合同工期1.开工日期：本工程定于[具体开工日期]开工，但以甲方书面通知为准。甲方应提前[X]天通知乙方开工时间，乙方应在接到通知后[X]天内组织人员和设备进场施工。2.竣工日期：预计于[具体竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。如遇不可抗力因素或甲方原因导致工期延误，则工期相应顺延。乙方应在每月[X]日前向甲方提交当月工程进度报告，说明工程进展情况、遇到的问题及解决方案等。3.工期延误若因乙方原因未能按照合同约定的工期完成工程，每延误一天，乙方应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。延误超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。若因甲方原因导致工期延误，甲方应提前通知乙方，并相应顺延工期。如因甲方原因造成乙方停工或窝工的，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于人员工资、设备租赁费用等。三、合同价款及支付方式1.合同价款本工程土方开挖综合单价为每立方米[X]元，合同总价暂定为人民币[X]元。最终结算价款以实际测量的土方量乘以综合单价为准。2.支付方式预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方支付合同总价的[X%]作为预付款，即人民币[X]元给乙方。进度款：乙方每月[X]日前向甲方提交当月已完工程量报告，经甲方审核确认后，在次月[X]日前支付当月已完工程量价款的[X%]。结算款：工程竣工并通过验收后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至结算总价的[X%]。质保金：结算总价的[X%]作为质保金，质保期为[X]个月。质保期满且无质量问题，甲方在质保期满后[X]个工作日内无息返还质保金给乙方。四、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，提出意见和建议。有权按照合同约定对乙方的工作进行验收，如发现乙方工作不符合合同要求，有权要求乙方整改或返工，直至达到合同标准。有权根据工程实际情况对合同内容进行变更，但应提前通知乙方，并签订书面补充协议。2.义务负责办理工程相关的各种审批手续，确保工程施工的合法性。提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实性和准确性负责。如因甲方提供的资料不准确导致乙方损失的，甲方应承担赔偿责任。按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程款。协调施工现场周边关系，为乙方施工创造良好的外部条件。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付工程款。有权根据工程实际情况提出合理化建议，但应经甲方书面同意后方可实施。在施工过程中，如遇到不可抗力或甲方原因导致工程无法正常进行，有权要求甲方顺延工期或给予相应的补偿。2.义务具备与本工程相适应的施工资质和安全生产许可证，并向甲方提供相关证明文件。按照合同约定的工期、质量、安全等要求组织施工，确保工程顺利完成。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，设置警示标志，确保施工人员和周边人员的安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任，包括但不限于事故造成的人身伤亡和财产损失赔偿等。负责施工过程中的环境保护工作，采取有效措施控制扬尘、噪声等污染，避免对周边环境造成不良影响。如因乙方原因导致环境污染事故，乙方应承担全部责任，包括但不限于治理污染费用、罚款等。按照国家和地方有关规定及合同约定，对施工过程中产生的土方进行妥善处理，不得随意倾倒。接受甲方及相关部门的监督检查，对提出的问题及时整改。在工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。五、工程质量及验收1.工程质量标准本工程土方开挖质量应符合国家现行的《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202[具体版本号]）及相关规范要求。乙方应严格按照设计图纸和规范进行施工，确保工程质量达到优良标准，并承担因自身原因导致的工程质量问题的整改责任。2.验收程序乙方在完成每一层土方开挖后，应提前通知甲方进行中间验收。甲方应在接到通知后[X]个工作日内组织相关人员进行验收。验收合格后方可进行下一层土方开挖。工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，申请竣工验收。甲方应在接到竣工报告后[X]个工作日内组织设计、监理、施工等单位进行竣工验收。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准，由此产生的费用由乙方承担。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程量的价款及相应的违约金。若因甲方原因导致乙方无法正常施工，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于人员工资、设备租赁费用等。如因甲方原因解除合同，甲方应按照合同总价款的[X%]向乙方支付违约金，并赔偿乙方的全部损失。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的工期完成工程，每延误一天，应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。延误超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。若乙方施工质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿整改或返工，直至达到合同要求。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照合同约定履行安全管理和环境保护义务，导致发生安全事故或环境污染事故，乙方应承担全部责任，包括但不限于事故造成的人身伤亡和财产损失赔偿、治理污染费用、罚款等。同时，甲方有权扣除乙方合同价款的[X%]作为违约金。若乙方擅自将本工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、