监理员考试题库附答案

监理员考试题库附答案一、法律法规与监理制度1.【单选】根据《建设工程质量管理条例》，监理单位对施工质量承担（）。A.连带责任 B.主要责任 C.监理责任 D.补充责任答案：C解析：条例第三十八条明确“工程监理单位应当代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任”，注意“监理责任”为法定术语，区别于民事连带或主要责任。2.【单选】下列情形中，总监理工程师可不经建设单位同意直接签发《工程暂停令》的是（）。A.施工单位擅自变更项目经理 B.发现重大结构安全隐患需立即停工 C.因疫情导致劳动力不足 D.施工单位要求延期开工答案：B解析：《建设工程监理规范》GB/T503192013第5.2.4条规定，出现危及工程质量、安全紧急情况的，总监有权先行停工再报告，体现“安全第一”原则。3.【多选】依据《安全生产法》，监理单位在危大工程安全管理中的法定职责包括（）。A.编制危大工程清单 B.审核专项施工方案 C.参加专家论证会 D.建立危大工程安全管理档案 E.组织验收危大工程答案：B、C解析：安全生产法2021修订版第三十八条将“工程监理”纳入参建责任主体，要求其审核方案并参加论证，但清单编制、建档、验收属施工单位主责。4.【案例】某项目监理合同价为800万元，建设单位因资金断裂拖欠监理费200万元已达120天。监理单位拟暂停监理服务，应如何依法行使权利？答案要点：（1）书面催告：依据《民法典》第八百零九条，监理人应先行书面催告，合理期限不少于30日；（2）证据固化：对已完成监理成果进行公证或第三方证据保全；（3）暂停通知：催告期满仍未支付，可发《暂停监理服务通知》，明确暂停范围及时限；（4）减损义务：暂停期间应安排必要巡视，防止损失扩大，否则需就扩大部分担责；（5）费用索赔：恢复服务后，可主张逾期付款违约金及暂停期间增加的成本。5.【单选】根据《招标投标法实施条例》，依法必须招标的项目，监理招标自招标文件发出至投标截止日最短不得少于（）。A.5日 B.10日 C.15日 D.20日答案：D解析：条例第二十四条对依法必须招标项目统一给予20日“底线”，监理服务招标无例外。二、合同管理与费用控制6.【单选】监理合同采用《建设工程监理合同（示范文本）GF20120202》，下列费用中属于“附加工作酬金”的是（）。A.非监理人原因造成工期延长增加的监理服务时间 B.监理人原因造成服务时间延长 C.监理人派出人员参加竣工验收的差旅 D.监理人购置检测设备的折旧答案：A解析：示范文本第4.3.2条定义“附加工作”为“非监理人原因导致监理服务时间或内容增加”，对应酬金可另行计取；B属监理人违约，C、D已含在正常酬金。7.【多选】采用费率招标的监理项目，下列因素直接影响监理费计算基数的是（）。A.经批准的设计概算中的建筑安装工程费 B.建设单位供应的设备购置费 C.暂列金额 D.暂估价 E.建设期利息答案：A、C、D解析：根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格〔2007〕670号，计算基数为“建筑安装工程费+设备费+暂列金额+暂估价”，不含建设期利息及甲供设备原价。8.【案例】某项目签约监理费600万元，工期24个月。因发包人原因停工6个月后复工，停工期间监理人员窝工合计180人·月，人均月综合成本1.2万元。监理人提出附加工作酬金补偿，建设单位以“停工未施工”为由拒付。试计算监理人可主张的最低附加酬金并说明依据。答案：（1）依据示范文本第4.3.2条，停工属非监理人原因，且监理人需留守现场履行安全巡视，构成附加工作；（2）成本法：180人·月×1.2万元/人·月=216万元；（3）比例法：停工6个月占原工期24个月的25%，对应酬金600×25%=150万元；（4）按“就高不就低”原则，监理人可主张216万元，但应提供考勤、工资发放凭证。9.【单选】监理人收到承包人提交的《费用索赔申请表》后，应在（）天内完成审核并报建设单位。A.7 B.14 C.21 D.28答案：B解析：《建设工程监理规范》6.4.3条规定“监理人应在收到索赔文件后14天内完成审查”，与FIDIC条款14天惯例一致。10.【多选】下列关于监理人处理工程变更的说法正确的是（）。A.设计变更须经原审批部门批准后方可实施 B.监理人可批准不超过合同价3%的变更 C.变更导致监理服务时间增加可主张附加酬金 D.监理人对变更的合理性负终身责任 E.变更指令必须以书面形式发出答案：A、C、E解析：B错误，监理人无造价批准权；D错误，监理责任为“监理责任期”，非终身；A、C、E均符合条例及规范。三、质量控制与验收11.【单选】依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB502042015，对现浇结构外观质量严重缺陷的处理方案应由（）审批。A.项目经理 B.总监理工程师 C.设计单位项目负责人 D.建设单位技术负责人答案：C解析：第8.2.1条明确“严重缺陷处理方案应经设计单位认可”，体现结构安全由设计最终确认。12.【单选】钢结构焊缝内部质量检测，二级焊缝抽检比例最低为（）。A.10% B.20% C.50% D.100%答案：B解析：GB502052020第5.2.4条规定二级焊缝抽检20%，一级100%，三级仅外观检查。13.【案例】屋面防水工程验收时，监理人发现卷材搭接宽度平均为80mm，规范要求长边≥100mm。施工单位提出“已涂刷配套胶粘剂，粘结强度高于规范，可免于返工”。试写出监理处理程序及依据。答案：（1）签发《监理通知单》：引用GB503452012第5.4.4条，判定为“一般缺陷”，要求限期整改；（2）复测：监理在整改后采用“针测法”随机抽查10处，搭接宽度≥100mm为合格；（3）不予通过验收：屋面分部验收须缺陷整改完成并复验合格后方可签字；（4）记录归档：将整改前后的影像、数据纳入《质量缺陷台账》，作为竣工资料附件。14.【多选】下列试验中，属于地基基础工程“承载力”检测的是（）。A.静载试验 B.低应变法 C.高应变法 D.标准贯入试验 E.平板载荷试验答案：A、E解析：低、高应变法检测桩身完整性，标准贯入为土层参数试验，静载与平板载荷直接测承载力。15.【单选】单位工程质量竣工验收结论由（）签署。A.总监理工程师 B.建设单位项目负责人 C.施工单位项目负责人 D.设计单位项目负责人答案：B解析：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013第6.0.6条规定“建设单位项目负责人对单位工程质量竣工验收结论负责”，总监仅签“验收合格”意见。四、安全文明施工与危大工程16.【单选】开挖深度超过（）m的基坑（槽）土方开挖工程属于“超规模危大工程”。A.3 B.5 C.8 D.10答案：B解析：住建部37号令《危大工程安全管理规定》附则，≥5m为“超规模”，需专家论证。17.【多选】监理人对危大工程专项施工方案审查应重点关注（）。A.计算书与设计图纸一致性 B.应急预案是否针对本工程 C.劳动力计划是否满足进度 D.监测监控措施是否量化 E.材料采购合同价款答案：A、B、D解析：C、E非安全审查要点；A、B、D直接关联方案安全可靠性。18.【案例】某住宅楼落地式钢管脚手架搭设至30m时，监理发现连墙件设置不足且部分被拆除。施工单位以“砌筑外墙需回填料”为由主张临时拆除，并承诺“下班前恢复”。写出监理处理措施。答案：（1）立即口头叫停，要求停工整改，24h内补发《工程暂停令》；（2）依据JGJ1302011第6.4.1条，连墙件严禁随意拆除，确需临时拆除应经项目技术负责人及总监批准，采取双保险措施；（3）组织脚手架专项检查，发现3处连墙件缺失即判定为“重大安全隐患”，必须全部停工；（4）整改完成由监理、施工、租赁单位三方联合验收，签字确认后方可复工；（5）将事件记入《危大工程安全管理档案》，对项目经理、安全员进行约谈并扣分。19.【单选】根据《建筑施工安全检查标准》JGJ592011，文明施工保证项目共（）项。A.6 B.8 C.10 D.12答案：B解析：文明施工检查表保证项目为8项，分别为现场围挡、封闭管理、施工场地、材料管理、现场办公与住宿、现场防火、生活设施、公示标牌。20.【多选】下列关于建筑起重机械备案说法正确的是（）。A.产权备案应在购置后30日内完成 B.安装告知应在安装前3个工作日提交 C.使用登记应在检测合格后30日内办理 D.拆卸告知应提前24h提交 E.同一设备在不同工地使用需重新产权备案答案：A、B、C解析：D应为“拆卸前3个工作日”；E错误，产权备案一次即可，使用登记需分项目办理。五、进度控制与工程延期21.【单选】某工作网络计划中，自由时差为2天，总时差为5天，该工作拖延4天后，下列说法正确的是（）。A.不影响总工期但影响紧后工作最早开始时间 B.影响总工期2天 C.不影响紧后工作 D.总工期延长4天答案：A解析：拖延4天＞自由时差2天，故影响紧后工作；4天＜总时差5天，故不影响总工期。22.【多选】采用前锋线法检查进度，前锋线落在检查时间线左侧表示（）。A.进度超前 B.进度拖后 C.实际进度快于计划 D.实际进度慢于计划 E.尚需天数减少答案：B、D解析：前锋线左侧=拖后=慢于计划；右侧=超前。23.【案例】某合同工期420天，因发包人延迟提供图纸导致关键工作停工20天；同期承包人因塔吊故障停工5天，双方共担风险暴雨停工3天。试计算承包人可索赔工期及依据。答案：（1）发包人原因20天可索赔；（2）塔吊故障属承包人风险，0天；（3）暴雨属不可抗力，依据《建设工程施工合同示范文本》GF20170201第17.3条，可索赔3天；（4）合计可索赔20+3=23天；（5）承包人应在事件发生后28天内提交《工期索赔意向通知书》，并在42天内提交详细报告。24.【单选】工程延期事件首次发生后，承包人应在（）天内提交《工期索赔意向通知书》。A.7 B.14 C.28 D.42答案：C解析：GF20170201第19.1条与FIDIC条款一致，28天为“索赔时效”起点。25.【多选】下列属于“共同延误”处理原则的是（）。A.初始延误者负责 B.责任比例分摊 C.不利于承包人原则 D.不利于发包人原则 E.取延误最大值答案：A、B解析：普通法“初始延误”原则为国际惯例；C、D、E为我国部分法院自由裁量，非通用原则。六、投资控制与竣工结算26.【单选】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB505002013，招标工程量清单的准确性和完整性由（）负责。A.招标人 B.造价咨询人 C.投标人 D.监理人答案：A解析：第4.1.2条强制条款，招标人对清单负责，监理仅审核。27.【单选】采用价格指数调差公式时，现行价格指数指（）。A.投标截止日前28天 B.合同签订日 C.付款证书相关周期最后一天前42天 D.竣工结算日答案：C解析：GB505002013附录L及FIDIC条款均取“42天”保证数据可获取。28.【案例】某项目签约合同价1亿元，其中暂列金额1000万元，专业工程暂估价800万元，计日工200万元。竣工结算时，暂列金额全部动用，专业工程暂估价实际发生850万元，计日工实际发生150万元。试计算结算价。答案：（1）暂列金额属发包人控制金，动用部分按实调整，故+0；（2）专业工程暂估价按实结算，调增850800=50万元；（3）计日工按实结算，调减150200=50万元；（4）结算价=10000+5050=10000万元；（5）监理人应在收到竣工结算资料后28天内完成核查并出具审核意见。29.【多选】下列属于“竣工结算审核”监理职责的是（）。A.核对竣工图与现场一致性 B.确认变更签证有效性 C.复核工程量计算规则 D.批准最终支付证书 E.确定结算价最终数额答案：A、B、C解析：D、E为发包人权利，监理仅“审核”非“批准”。30.【单选】根据《政府投资项目审计规定》，审计机关对政府投资项目进行审计的时限为（）。A.30日 B.60日 C.90日 D.120日答案：C解析：审计署第9号令，自收到完整资料之日起90日内出具审计报告，特殊可延长30日。七、监理文件与资料管理31.【单选】监理日志应由（）签字确认。A.总监理工程师 B.专业监理工程师 C.监理员 D.资料员答案：C解析：GB/T503192013第8.2.2条，监理员每日填写，专业监理工程师每周审阅，无需总监逐日签字。32.【多选】下列属于监理“工程质量评估报告”必备内容的是（）。A.工程概况 B.监理工作统计 C.竣工图审查意见 D.质量事故及处理结果 E.监理酬金结算书答案：A、B、D解析：评估报告不含竣工图审查及酬金结算，C、E错误。33.【案例】某项目竣工后，建设单位要求监理单位将监理资料原件移交城建档案馆，监理人主张“只交复印件”。写出正确处理。答案：（1）依据《城市建设档案管理规定》建设部令第90号，监理文件属于A类工程准备阶段文件和E类监理文件，须移交原件；（2）监理单位可自留扫描件，但须保证与原件一致；（3）移交清单由建设单位、监理单位、档案馆三方签字，确认缺页责任；（4）未移交原件的，档案馆可拒绝出具《档案接收证明》，影响竣工验收备案。34.【单选】监理文件保存期限不少于（）年。A.5 B.10 C.15 D.永久答案：B解析：《建设工程文件归档规范》GB/T503282014第4.4.1条，监理文件最低10年，结构安全相关需永久保存。35.【多选】下列关于电子签名在监理文件中效力的说法正确的是（）。A.可靠的电子签名与手写签名具有同等法律效力 B.电子签章必须经CA认证 C.监理日志可采用电子签名 D.竣工图章必须采用红色油墨实物章 E.电子文件需采用PDF/A格式归档答案：A、B、C、E解析：D错误，竣工图章可采用符合《电